Договор на поставку сахара

ПРОЕКТ

Договор №____

На поставку сахара на 2 квартал 2012 года

п. Крылово «_____»__________ 2012 года

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Пилецкой Галины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Основания заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол заседания котировочной комиссии от «_____» _______________ 2012 года № ______________________, проведенной Заказчиком, согласно которому Поставщик признан победителем запроса котировок на право заключения договора на поставку хлебобулочных изделий.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик в срок, установленный настоящим Договором, обязуется поставить сахара (далее – Товар) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Технические характеристики Товара должны соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Заказчик обязуется принять Товар и относящиеся к нему документы при условии соответствия их требованиям, изложенным в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), и оплатить поставку Товара в порядке, размере и в срок, предусмотренные настоящим Договором.

1.4. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в существенные условия Договора (предмет Договора, цена Договора, сроки поставки Товара) за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

2. Порядок, сроки и условия поставки, срок действия Договора

2.1. Поставка Товара осуществляется с 01 апреля и по 30 июня 2012 года включительно.

2.2. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика, в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения заявки Поставщиком от Заказчика, силами и средствами Поставщика по адресу: Калининградская обл, Правдинский р-он, пос. Крылово, ул. . . Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3. Поставка Товара, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.4. В конце каждого месяца Поставщик и Заказчик обязуются составлять акт приема передачи Товара, в котором будет указан объем поставленного Поставщиком принятого Заказчиком Товара за месяц. К акту приема-передачи прилагаются накладные (3 подлинных экземпляра.

2.5. Переход рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Товара с Поставщика на Заказчика происходит с момента приема Товара Заказчиком.

2.6. Товарно-транспортные документы (накладные) должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

2.7. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.8. Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору, но не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения в ходе его исполнения.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора по поставке Товара составляет __________ рублей, (в т. ч. НДС), включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме.

3.3.Заказчик обязуется перечислить на счет Поставщика сумму, указанную в пункте 3.1. Договора, в следующем порядке:

- по факту поставки в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Поставщиком накладных на поставленный Товар и представления Заказчику счета на оплату, подтвержденного оригиналами товарно-транспортных накладных, счетов-фактур.

3.4. При нарушении Поставщиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

3.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных настоящим Договором Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен настоящий Договор. При поставке дополнительного количества Товаров, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящем Договоре в связи с сокращением потребности в поставе таких Товаров, Заказчик обязан изменить цену настоящего Договора указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество такого Товара.

При этом изменение количества Товаров и цены Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора, а также поставка дополнительного количества Товаров возможны в течение срока поставки, установленного условиями настоящего Договора.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком и начальной ценой Договора. При этом, цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком на количество Товара, предусмотренное в настоящем Договоре.

3.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.

4.Обязанности Сторон по Договору

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Произвести поставку Товара в соответствии с требованиями настоящего Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью). При поставке предоставить соответствующие документы по эксплуатации Товара на русском языке, сертификаты соответствия, паспорта качества.

4.1.2. Передать Заказчику Товар, не заложенный, не арестованный, свободный от любых требований третьих лиц.

4.1.3. Передать Товар на условиях, обеспечивающих его качество и комплектность.

4.1.4. При выявлении фактической недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в срок, установленный Заказчиком, но не более 5 (пяти) календарных дней, с даты письменного уведомления Заказчиком Поставщика.

4.1.5. При обнаружении некачественного Товара при его приемке, заменить такой Товар Товаром надлежащего качества в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) календарных дней, с даты письменного уведомления Заказчиком Поставщика.

4.1.6. Гарантировать качество поставляемого Товара требованиям ГОСТов, Заказчика, изложенным в показателях качества технического задания (приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) на поставку Товара. Срок годности поставляемого Товара - в соответствии с регистрационным удостоверением Минздрава РФ и сертификатом качества.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

4.2.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов совместно с Заказчиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Представить Поставщику информацию, необходимую ему для выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3.2. В течение 3 (трех) календарных дней со дня доставки Товара принять его по качеству, комплектации, наличию технической документации. При обнаружении недостатков и несоответствий требованиям, предусмотренным Договором и техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) направить Поставщику рекламацию. При отсутствии недостатков и несоответствий требованиям, предусмотренным техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), уполномоченное лицо Заказчика ставит в товарно-транспортных накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать.

4.3.3. Оплатить поставку Товара в порядке, размере и в срок, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.4. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс поставки Товара по настоящему Договору.

4.3.5. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору осуществить сверку расчетов совместно с Поставщиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Отказаться от приема Товара, не соответствующего требованиямДоговора и технического задания (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

4.4.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором и техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

5. Упаковка и маркировка. Гарантии и рекламации, порядок приемки поставленного Товара

5.1. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, иностранного производителя – международным стандартам упаковки.

5.2. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы (срок годности).

5.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах.

5.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, паспортов качества обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами.

5.6. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов, Заказчика, изложенным в показателях качества технического задания (приложение №1 к настоящему Договору) на поставку Товара.

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% от общего срока годности.

5.7. Заказчик осуществляет приемку Товара на соответствие их количества и качества, установленным в Договоре в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение, ненадлежащее, некачественное исполнение своих обязательств по настоящему Договору Поставщик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от цены Договора

6.2. Заказчик вправе при окончательном расчете вычитать пени, предусмотренные настоящим пунктом путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму пеней, рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего Договора.

6.3. В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется заменить такой Товар на Товар надлежащего качества в сроки, указанные Заказчиком, но не более 5 (пяти) календарных дней с даты письменного уведомления Заказчиком Поставщика. Замена некачественного Товара на качественный производится силами и средствами Поставщика.

В случае если в установленные сроки Поставщик не заменит некачественный Товар, Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить Заказчику штраф в размере 30% от стоимости Товара ненадлежащего качества, а также возместить в полном объеме причиненные этим убытки сверх штрафа.

Заказчик вправе при расчете вычитать сумму штрафа, предусмотренную настоящим пунктом, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму штрафных санкций в соответствии с настоящим пунктом.

Основанием для вычета является итоговый акт сверки расчетов с указанием суммы вычета, подписанный Сторонами настоящего Договора.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения принятых им на себя обязательств.

6.5. Поставщик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнения принятых на себя обязательств привлеченными субпоставщиками. Заказчик не имеет обязательств перед субпоставщиками.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти) календарных дней и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение, расторжение Договора, порядок разрешения споров

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. При неисполнении, несвоевременном либо некачественном исполнении Поставщиком принятых на себя обязательств Заказчик после установления факта неисполнения, несвоевременного либо некачественного исполнения условий настоящего Договора направляет в адрес Поставщика претензию об уплате неустойки, расторжении Договора и других требований (при необходимости) в установленном порядке.

8.3. При расторжении Договора по совместному решению Сторон Заказчик оплачивает Поставщику стоимость поставленного Товара в объеме, определяемом актом приема-передачи поставленного Товара, подписанным Поставщиком и Заказчиком, по мере поступления бюджетных средств на счет Заказчика.

8.4. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

9. Дополнительные условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.3. Поставщик представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.4. Ответственными за исполнение настоящего Договора являются:

- со стороны Заказчика: директор ,8(40157)72719 krdetdom@mail.ru

- со стороны Поставщика (указывается Ф. И.О. должностного лица, номер телефона, адрес электронной почты).

9.5. Во всем, что не было предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение: 1. Приложение – техническое задание.

10.Адреса и банковские реквизиты Сторон

Приложение

к договору

№___________________

от «___»_____________2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ