9.3.2. В течение 2-х рабочих дней до начала выполнения работ по Объектам разработать проект производства работ в полном объеме согласно действующему Своду Правил и предоставить Заказчику на согласование, а в случае необходимости получения согласования  контролирующих организаций, представить им проект для получения согласований.

9.3.3. Вести с момента начала работ на Объектах и до их завершения и предоставлять Заказчику исполнительную документацию, исполнительные схемы, общие и специальные журналы ведения работ на объекте.

9.3.4. По окончании работ представить Заказчику техническую документацию, подтверждающую выполнение работ в соответствии со сметной документацией.

9.3.5. Выполнить  работы  по  настоящему  контракту  с надлежащим качеством. Качество работ должно соответствовать требованиям рабочей и организационно-технологической документации, а также СНиП, ГОСТ иным документам, предусмотренным законодательством.

9.3.6. Использовать при выполнении работ по настоящему контракту  материалы, надлежащего качества, имеющие все необходимые сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 3 календарных дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

9.3.7.  Сдать результат работ в порядке, предусмотренном разделом 5 и в срок установленный разделом 4 настоящего Контракта.

9.3.8. В случае нарушения обязанности, предусмотренной п. 9.3.6 настоящего Контракта, за счет собственных средств выполнить работу повторно из  материалов надлежащего качества, в установленный Заказчиком срок.

9.3.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет в течение срока, установленного письменным требованием Заказчика об этом.

9.3.10. Осуществить закупку, поставку и монтаж материалов, предусмотренных сметной документацией. Применяемый материал  должен быть новым.

9.3.11. Материалы, приобретенные Подрядчиком, остаются на объекте под контролем Подрядчика.

9.3.12. До приемки Заказчиком объекта риск случайного повреждения материалов несет Подрядчик, а в случае их утраты или повреждения, Подрядчик обязан произвести восстановление за свой счет.

9.3.13. Обеспечить в ходе выполнения Объектов выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, требований природоохранного законодательства  и других норм других нормативно-технических документов, обязательных при выполнении данных работ.

9.3.14. Обеспечить охрану объектов,  материалов, и другого имущества в ходе благоустройства Объектов.

9.3.15. При обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работ в установленный срок немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы.

9.3.16. Осуществлять уборку и содержание Объектов и примыкающей к нему территории (улицы, дороги), вывозку строительного мусора в период выполнения работ.

9.3.17. В случае возникновения необходимости в выполнении непредвиденных работ, в пределах цены контракта, письменно в течение 3-х дней согласовать их объем с Заказчиком.

9.3.18. После выполнения непредвиденных работ в объемах согласованных с Заказчиком, направить Заказчику акт приема-передачи непредвиденных работ.

9.3.19. Компенсировать Заказчику все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

9.3.20. В случае, если Подрядчик не состоит на учете в территориальном налоговом органе, по месту выполнения работ и срок выполнения работ превышает один месяц, в соответствии с требованиями статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить постановку на учет в территориальном налоговом органе, по месту нахождения обособленного подразделения (по месту выполнения работ).

9.3.21. Передать по окончании работ по Объектам Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.

9.4. Подрядчик вправе:

9.4.1. Самостоятельно  выбирать способы выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего контракта.

9.4.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 9.1.1 настоящего контракта приостановить выполнение работ по настоящему контракту до дня исполнения Заказчиком указанных обязательств. При этом срок выполнения работ по настоящему контракту соразмерно продлевается на срок неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 9.1.1 настоящего контракта.

9.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением  настоящего контракта,  ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 3-х рабочих дней со дня заключения настоящего контракта.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых строительных материалов и конструкций, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с сметной документацией и действующими нормами и правилами, техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации Объектов;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование существующих инженерных систем при производстве работ, а также смонтированных и налаженных подрядчиком, субподрядчиком при эксплуатации объекта;

-  нормативное качество всех  работ;

10.2. Срок устранения строительных дефектов, возникших в течение гарантийного срока на Объектах, составляет 2 года от даты подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

10.3. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объектов дефектов, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. При устранении дефектов гарантийный срок  продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов Заказчик  составляет односторонний акт, с привлечением экспертов или независимых аккредитованных организаций, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, возникших после заключения контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

       11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы заинтересованная сторона должна в письменном виде и без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по контракту.

       11.3. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

       11.4. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения контракта, либо расторжения контракта.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

12.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12.3. Под формулировкой «рабочий день» понимается день, не являющийся субботой, воскресеньем или не объявленный официально нерабочим днем.

Датой поставки считается дата приемки товара Заказчиком и подписанием товарной накладной.

12.4. Отношения сторон неурегулированные настоящим контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

12.6. После подписания настоящего контракта все предыдущие устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету данного контракта, теряют силу, если противоречат данному контракту.

12.7. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, высылается в виде письма, факса с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении).

12.8. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.9. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12.10. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются: 

-Приложение «Техническое задание» - 1 экз.;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10