к Положению
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
РЕШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА
На бланке Заказчика
Исх. N _____
Дата
ПРИКАЗ
Решение о размещении заказа
на _________________________________________
(наименование предмета размещения заказа)
В соответствии с ___________ (указываются основания размещения заказа: наличие в плане закупок Московской области, номер правового акта Правительства Московской области (при наличии), поручение Губернатора Московской области (при наличии) и иные основания) приказываю:
1. Утвердить следующие условия размещения заказа (заполняется по каждому лоту):
1.1. Предмет размещения заказа _________________________________.
1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта __________________________.
1.3. Начальная (максимальная) цена единицы работы и (или) услуги _______________ (в случае если в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) Заказчик вправе указать в документации о торгах начальную (максимальную) цену единицы работы и (или) услуги).
1.4. Начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) ___________ (в случае если в соответствии с Федеральным законом Заказчик вправе указать в документации о торгах начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части).
1.5. Источник финансирования заказа (бюджет Московской области, средства бюджетного учреждения Московской области, внебюджетные источники финансирования).
Лимит(ы) _______ и год(ы) финансирования заказа _______, код(ы) КБК ______, код(ы) ОКДП _________.
1.6. Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _______________ (в случае размещения заказа на период более одного года указать основания в соответствии с Правилами принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 978).
1.7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) _______ (в рублях и процентах от начальной (максимальной) цены Контракта).
1.8. Размер обеспечения исполнения Контракта ________ (в рублях и процентах от начальной (максимальной) цены Контракта).
Дополнительный размер обеспечения гарантии поставщика в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) на поставки которых составляет 50 млн. рублей и более, поставок оборудования из числа медицинских изделий _____________ (в рублях и процентах от начальной (максимальной) цены Контракта).
1.9. Наличие штрафных санкций к исполнителю за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Контракта и их размер ____________.
1.10. Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг ____________.
Обоснование авансирования (в случае если авансирование предусмотрено) _______________.
1.11. Способ размещения заказа с указанием обоснования (обоснование выбора способа размещения заказа (форма торгов: открытый (закрытый) конкурс, открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион) со ссылкой на соответствующие статьи Федерального закона и код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с учетом перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона).
2. Установить, что разделение на лоты производится на следующих основаниях: ____________ (указывается мотивированное обоснование разделения предмета закупки на лоты) - при наличии нескольких лотов.
3. Принять к сведению, что:
3.1. Документация о торгах разработана Заказчиком (специализированной организацией) __________________, соответствует типовым формам документации по размещению заказа и состоит из:
3.1.1. Информационной карты.
3.1.2. Технической части (проектной документации, спецификации и т. д.).
3.1.3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 19.1 Федерального закона.
3.1.4. Проекта Контракта.
3.2. Получены следующие согласования (указываются необходимые согласования):
3.2.1. __________ (от ______ N ______, Ф. И.О., должность подписавшего согласование) (приложение ____).
3.2.2. Распоряжение от ______ N ______ об утверждении проекта и сводного сметного расчета (при размещении заказов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов) (приложение ___).
3.2.3. Другие (указываются другие требующиеся и имеющиеся согласования) (приложение ___).
4. Ответственным за подготовку к проведению размещения заказа (наименование предмета размещаемого заказа) назначить _________ (Ф. И.О., должность ответственного представителя Заказчика).
5. В случае если заказ относится к первому уровню:
____________ (указываются Ф. И.О., должность ответственного представителя Заказчика) подготовить и направить в установленном порядке в срок до ________ в Уполномоченный орган заявку на проведение ______ (указывается наименование предмета размещаемого заказа) в соответствии с утвержденным планом закупок Московской области (N _____ - указывается реестровый номер в плане закупок Московской области в ЕАСУЗ) или в случае, если торги не включены в план закупок Московской области, - либо в соответствии с решением первого заместителя Председателя Правительства Московской области (заместителя Председателя Правительства Московской области) по направлениям деятельности Правительства Московской области в соответствии с распределением обязанностей между ними, а в отношении Заказчиков, координация и контроль деятельности которых осуществляется непосредственно Губернатором Московской области, - по решению Губернатора Московской области, либо в связи с принятием правового акта Правительства Московской области, либо в связи с изменением в установленном порядке государственной программы Правительства Московской области).
В случае если заказ относится ко второму уровню:
____________ (указываются Ф. И.О., должность ответственного представителя Заказчика) в срок до _________ обеспечить в установленном порядке размещение заказа на __________ (указывается наименование предмета размещаемого заказа) в соответствии с планом закупок Московской области (N _____ - указывается реестровый номер в плане закупок Московской области в ЕАСУЗ).
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ___________ (указывается по решению Заказчика).
О.
Приложение N 3
к Положению
ТРЕБОВАНИЯ
К СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
В техническое задание включаются:
1. Предмет торгов.
2. Начальная (максимальная) цена Контракта.
3. Источник финансирования.
4. Код бюджетной классификации Российской Федерации.
5. Краткие характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
6. Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента.
7. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.
8. Общие требования к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа.
9. Требования к функциональным характеристикам товаров, требования к качественным характеристикам работ и услуг, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.
Требования к безопасности товаров, работ, услуг, требования к комплектности (объемам) поставки. В случае указания на товарный знак - параметры эквивалентности (конкретные показатели этого товара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
10. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).
11. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта.
12. Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной оплаты исполненных условий контракта.
13. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика. При этом недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников размещения заказа.
Приложение N 4
к Положению
Форма
Сведения
о качестве, технических характеристиках товара,
его безопасности, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, размере, упаковке,
отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление
которых предусмотрено документацией об открытом аукционе
в электронной форме
Приложение к первой части заявки
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме:
N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | Ед. изм. | Сведения о сертификации | ||
Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | |||||
1. | |||||||
2. |
Примечание:
Данная форма является рекомендованной для участника размещения заказа, однако он вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 01.01.2001 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон).
Порядок заполнения формы
1. Графы "Наименование товара", "Требуемый параметр", "Требуемое значение" и "Ед. изм." заполняются Заказчиком, специализированной организацией при разработке документации об открытом аукционе в электронной форме.
В графе "Наименование товара" должны быть перечислены все товары (оборудование, материалы), необходимые для выполнения работ по предмету заказа.
В графе "Требуемое значение" указываются конкретные значения характеристик товара в виде диапазона допустимых значений.
2. Графа "Указание на товарный знак (модель, производитель)" заполняется Заказчиком, специализированной организацией в соответствии с технической частью (техническим заданием) документации об открытом аукционе в электронной форме.
3. Графа "Значение, предлагаемое участником" заполняется участником размещения заказа и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона.
4. Графа "Сведения о сертификации" заполняется участником размещения заказа в случае наличия требований о сертификации продукции в документации об открытом аукционе в электронной форме (в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Приложение N 5
к Положению
ТРЕБОВАНИЯ
К СТРУКТУРЕ И РАЗДЕЛАМ КОНТРАКТА
1. Требования к структуре Контракта
1.1. В Контракт включаются:
1.1.1. Наименование сторон и основания заключения Контракта.
1.1.2. Предмет Контракта.
1.1.3. Цена Контракта и порядок оплаты.
1.1.4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
1.1.5. Порядок приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
1.1.6. Права и обязанности сторон.
1.1.7. Гарантии.
1.1.8. Ответственность сторон.
1.1.9. Обеспечение исполнения Контракта.
1.1.10. Порядок урегулирования споров.
1.1.11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.
1.1.12. Прочие условия.
1.1.13. Реквизиты и подписи сторон.
1.2. По Контракту на выполнение строительных работ помимо требований, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Требований, предусматриваются статьи, регламентирующие:
1.2.1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.
1.2.2. Порядок выполнения работ.
1.2.3. Гарантии качества.
1.2.4. Охрану строительной площадки.
1.2.5. Страхование объекта строительства.
1.3. По Контракту на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Требований, предусматриваются статьи, регламентирующие требования Заказчика к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок.
1.4. По Контракту на поставку новых машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом 1.1 настоящих Требований, предусматриваются статьи, регламентирующие требование о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии должно осуществляться вместе с товаром.
1.5. По Контракту на поставку машин и оборудования стоимостью 50 млн. рублей и более (исходя из начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота), а также на поставку оборудования из числа медицинских изделий помимо требований, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 и 1.4 настоящих Требований, предусматриваются статьи, регламентирующие:
1.5.1. Определение обязательств по Контракту, которые должны быть обеспечены.
1.5.2. Установление обязательства о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от 2 до 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота).
2. Требования к разделам Контракта
2.1. В преамбуле Контракта указываются:
2.1.1. В отношении Заказчика: наименование Заказчика; название и реквизиты документа, устанавливающего компетенцию Заказчика; фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя.
2.1.2. В отношении поставщика: полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия уполномоченного представителя.
2.1.3. Способ размещения заказа, реквизиты документа, подтверждающего основание для заключения Контракта.
2.2. В разделе "Предмет Контракта" указывается наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ и количество товаров (объем работ, услуг).
2.3. В разделе "Цена Контракта и порядок расчетов" указываются:
2.3.1. Общая стоимость всех поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, а также налог на добавленную стоимость.
2.3.2. Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.4. В разделе "Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг" указываются:
2.4.1. Сроки выполнения обязательств с составлением календарного плана.
2.4.2. Место выполнения обязательств, условия исполнения, требования к качеству и техническим характеристикам, объемам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
2.4.3. Возможность привлечения субподрядчиков.
2.4.4. Требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ и (или) других нормативных и технических документов, наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов по результатам оценки соответствия обязательным требованиям.
2.4.5. Порядок и объем передаваемой сопроводительной документации.
2.4.6. Порядок контроля Заказчиком исполнения Контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком), порядок отражения исполнения Контрактов поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок и сроки составления актов и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств.
2.5. В разделе "Права и обязанности сторон" предусматриваются:
2.5.1. Права Заказчика:
требовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;
требовать представления надлежащим образом оформленных документов;
запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;
осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.5.2. Обязанность Заказчика своевременно принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги.
2.5.3. Права поставщика (исполнителя, подрядчика):
требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств;
требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств.
2.5.4. Обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика):
своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства;
представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств;
представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения;
предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;
возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров (работ, услуг) сверх фактически поставленного количества товаров (объема выполненных работ, оказанных услуг), использования при выполнении работ (оказании услуг) материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контрактам, изменения способа выполнения работ (оказания услуг) в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
2.5.5. Гарантии поставщика, что на момент заключения Контракта:
в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту;
отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным Контрактам;
является субъектом малого предпринимательства (для Контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов, проводимых у субъектов малого предпринимательства).
2.6. В разделе "Ответственность сторон" устанавливаются:
2.6.1. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки за неисполнение в срок обязательства.
2.6.2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего подрядчику или его контрагентам имущества и (или) строительного мусора в виде неустойки.
2.6.3. Ответственность Заказчика в виде неустойки за неисполнение в срок обязательства.
2.7. В разделе "Обеспечение исполнения Контракта" указываются:
2.7.1. Форма и условия предоставления обеспечения исполнения Контракта.
2.7.2. Порядок и условия удержания обеспечения исполнения Контракта.
2.8. В разделе "Порядок урегулирования споров" указывается порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров.
2.9. В разделе "Адреса, реквизиты и подписи сторон" указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов, электронные адреса Заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН.
Приложение N 6
к Положению
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКАЗА С НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНОЙ КОНТРАКТА
ОТ 1 МЛРД. РУБЛЕЙ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения общественного обсуждения заказа, начальная (максимальная) цена одного из лотов по которому составляет от 1 млрд. рублей (включительно) (далее - Общественное обсуждение) и который размещен государственным заказчиком (бюджетным учреждением) Московской области (далее - Заказчик) на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www. ***** (далее - Официальный сайт), и взаимодействия исполнительных органов государственной власти Московской области при проведении Общественного обсуждения.
1.2. В Общественном обсуждении могут принимать участие любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также государственные органы и органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
1.3. Все поступившие замечания и предложения участников Общественного обсуждения, ответы Заказчиков и Уполномоченного органа на поступившие замечания и предложения, промежуточный и итоговый протоколы Общественного обсуждения должны быть опубликованы в открытом доступе на Официальном сайте.
1.4. Общественное обсуждение проводится по следующим вопросам:
1.4.1. Целесообразности размещения заказа.
1.4.2. Обоснованности начальной (максимальной) цены Контракта.
1.4.3. Соответствия конкурсной документации, документации об аукционе требованиям законодательства Российской Федерации (в том числе наличия факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно затрудняющих выполнение Контракта условий, некорректных технических требований, избыточных функциональных или качественных характеристик товара, требований к участникам торгов, процедуры и сроков проведения торгов).
1.5. Общественное обсуждение проводится в два этапа:
первый этап: обсуждение заказа на форуме Официального сайта;
второй этап: проведение Заказчиком очного открытого публичного слушания.
2. Обсуждение заказа на форуме Официального сайта
2.1. Обсуждение заказа на форуме Официального сайта начинается со дня размещения извещения о проведении торгов на Официальном сайте и заканчивается не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах.
2.2. Для обсуждения заказа в разделе "Общественное обсуждение крупных закупок" форума Официального сайта (далее - форум) Заказчиками, Уполномоченным органом назначаются лица, ответственные за работу с форумом (далее - ответственные исполнители).
2.3. Ответственный исполнитель Заказчика, Уполномоченного органа регистрируется на форуме для обеспечения возможности публикации ответов на поступившие замечания и предложения (далее - комментарии).
Информация об ответственных исполнителях (Ф. И.О., должность, телефон, адрес электронной почты, логин, под которым ответственный исполнитель зарегистрировался на форуме) направляется Заказчиками в Уполномоченный орган не позднее 3 дней со дня соответствующей регистрации.
2.4. При поступлении комментария ответственный исполнитель не позднее 2 рабочих дней со дня публикации комментария, но не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах обеспечивает подготовку соответствующего ответа, его публикацию на форуме и направление ответа на электронный адрес автора комментария.
2.5. Заказчик готовит и публикует на форуме ответы на комментарии, касающиеся:
2.5.1. Обоснованности начальной (максимальной) цены Контракта.
2.5.2. Соответствия документации об открытом конкурсе (открытом аукционе в электронной форме) требованиям законодательства Российской Федерации (в том числе наличия факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно затрудняющих выполнение условий Контракта, некорректных технических требований, избыточных функциональных или качественных характеристик товара, требований к участникам торгов), за исключением ответов на комментарии, касающихся процедуры и сроков проведения торгов.
2.6. Уполномоченный орган готовит и публикует на форуме ответы на комментарии, касающиеся процедуры и сроков проведения торгов.
2.7. В случае поступления комментария по вопросу целесообразности размещения заказа Заказчиком в течение дня, следующего за днем поступления комментария, готовится соответствующий проект ответа и направляется в Уполномоченный орган для его публикации на форуме.
2.8. По завершении обсуждения заказа на форуме Заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня его завершения формирует протокол (далее - промежуточный протокол), размещает его на Официальном сайте.
2.9. Промежуточный протокол должен содержать все поступившие комментарии и ответы на них.
2.10. По результатам анализа информации, содержащейся в промежуточном протоколе, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов органы исполнительной власти (далее - Контрольные органы) вправе провести проверку в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Московской области.
3. Порядок организации и проведения очного открытого
публичного слушания
3.1. Очное открытое публичное слушание проводится не позднее чем за 10 дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах и организуется Заказчиком.
3.2. В случае отсутствия комментариев участников Общественного обсуждения на форуме очное открытое публичное слушание не проводится.
3.3. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления промежуточного протокола обеспечивает:
3.3.1. Публикацию на Официальном сайте информации о дате, времени и месте проведения очного открытого публичного слушания, а также порядке доступа к участию.
3.3.2. Информирование участников Общественного обсуждения, в том числе Контрольных органов, о дате, времени и месте проведения очного открытого публичного слушания, а также порядке доступа к участию в нем.
3.3.3. Проведение очного открытого публичного слушания обеспечивает создаваемая Уполномоченным органом комиссия. В состав комиссии включаются два представителя Заказчика, два представителя Уполномоченного органа и представитель Главного контрольного управления Московской области.
3.4. Участие в очных открытых публичных слушаниях руководителя (заместителя руководителя) Заказчика, руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа обязательно.
3.5. Очное открытое публичное слушание проводится в три этапа:
I этап: доклад Заказчика о результатах обсуждения заказа на форуме;
II этап: доклад иных органов, участвующих в очном открытом публичном слушании (при необходимости);
III этап: обсуждение целесообразности размещения заказа, обоснованности начальной (максимальной) цены Контракта и положений документации об открытом конкурсе (открытом аукционе в электронной форме) с участниками очного открытого публичного слушания.
3.6. Участники очных открытых публичных слушаний вправе выступать с устными заявлениями и (или) задавать вопросы представителям Заказчика и (или) Уполномоченного органа.
В заключение очных открытых публичных слушаний представители Заказчика, Уполномоченного органа отвечают на поступившие от участников вопросы и комментарии.
3.7. По итогам очных открытых публичных слушаний комиссия принимает одно из следующих решений, оформляемых протоколом (далее - итоговый протокол):
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
