Документация об аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение текущего ремонта внутренних помещений здания лабораторного корпуса ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» по адресу: 6 (стр. 6 )

VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение текущего ремонта внутренних помещений

здания лабораторного корпуса ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»

по адресу: 6

г. Владивосток «___» _______2008г.

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, на основании Протокола _______________________ № __________ от «______» ___________ 2008 г., совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, сроки выполнения работ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта внутренних помещений здания лабораторного корпуса ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (далее – «Объект»).

1.2 Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение )[1] и утвержденным локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение ) при условии непрерывной производственной деятельности сотрудников Заказчика.

1.3. Выполнение работ осуществляется по адресу: Приморский край, 6.

1.4. Сроки выполнения Работ:

- Начало работ в течение 7 (семи) дней с момента получения предоплаты;

- Окончание работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента начала работ.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику ______________ (________________________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

2.2. Цена за выполняемые работы, является фиксированной на весь срок действия настоящего Контракта и пересмотру не подлежит.

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость строительных работ, материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, все расходы, касающиеся доставки материалов и т. п. к месту проведения работ, стоимость вывоза всего строительного и иного мусора, образовавшегося при выполнении работ, проведение лабораторных испытаний электромонтажных работ и все расходы, связанные с последующей их сдачей Ростехнадзору, а также затраты на работы явно не упомянутые в Техническом задании, но необходимые для полного завершения работ по Контракту.

2.4. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30% от стоимости выполняемых работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта на основании выставленного Подрядчиком счета. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия работ и подписания акта выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Справка по форме КС-3 предоставляется Подрядчиком со счетом-фактурой.

2.5. Расчет производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Оплата производится за счет средств Заказчика, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Обязанности Сторон

3.1. Для исполнения настоящего Контракта Подрядчик:

3.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта разработает и предоставит на утверждение Заказчику локальный сметный ресурсный расчет в двух экземплярах.

3.1.2. Выполнит все работы согласно п. 1.2. настоящего Контракта в соответствии со строительными нормами и правилами, в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдаст их Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.

3.1.3. Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.4. В процессе исполнения настоящего Контракта будет взаимодействовать с Заказчиком по всем вопросам ремонта объекта, в том числе предварительно согласует с Заказчиком цветовые решения интерьеров.

3.1.5. Выполнит указания Заказчика, которые не противоречат условиям настоящего контракта и не составляют вмешательства в административно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.6. При привлечении к производству работ субподрядчиков предоставит Заказчику на согласование субподрядные договоры.

3.1.7. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту привлеченными им субподрядчиками.

3.1.8. Обеспечит выполнение на объекте необходимых работ по технике безопасности, охране окружающей среды, прилегающих зеленых насаждений и земли во время проведения Работ. При этом Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности работ по капитальному ремонту.

3.1.9. Самостоятельно получит все необходимые разрешения и согласования третьих лиц и уполномоченных органов на проведение работ, которые требуют такого согласования.

3.1.10. Устранит за свой счет все дефекты в Работах, выявленные во время производства работ, их приемки и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.1.11. До момента сдачи выполненных Работ Заказчику по акту приемки выполненных работ (КС 3), вывезет весь строительный и иной мусор, образовавшийся при выполнении Работ, а также освободит Объект и прилегающую к Объекту территорию от принадлежащего ему имущества (машин, оборудования, материалов).

3.2. Для исполнения настоящего Контракта Заказчик:

3.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента предоставления Подрядчиком, рассматривает и утверждает (либо направляет на доработку) локальный сметный ресурсный расчет.

3.2.2. Дает указания Подрядчику, не противоречащие условиям настоящего Контракта и не представляющие собой вмешательства в административно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.3. В случае необходимости, предоставляет Подрядчику всю имеющуюся информацию, необходимую для осуществления капитального ремонта Объекта.

3.2.4. Обеспечивает своевременное решение возникающих в ходе выполнения работ вопросов технического и/или административного характера.

3.2.5. Контролирует выполнение Подрядчиком всех Работ, качество используемых строительных материалов, оборудования, расходных материалов в соответствии с условиями настоящего Контракта и спецификациями.

3.2.6. Составляет перечни дефектов и незавершенных Работ в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока его эксплуатации и контролирует устранение указанных недостатков.

3.2.7. Наделяется правом:

- беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения;

- привлекать (при необходимости) группы экспертов по ремонтным работам;

- принимать не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации и условиям настоящего Контракта решения по вопросам, связанным с ремонтом Объекта;

- требовать замены материалов и оборудования, которые не соответствуют условиям настоящего Контракта;

- требовать выполнения заново надлежащим образом любые работы, которые не соответствуют условиям настоящего Контракта.

4. Порядок выполнения работ

4.1. В течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Контракта Стороны обмениваются списками лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на Объекте, с указанием их полномочий.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта, Подрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику локальный сметный ресурсный расчет в двух экземплярах. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента предоставления Подрядчиком, рассматривает и утверждает (либо направляет на доработку) локальный сметный ресурсный расчет. Утвержденный Заказчиком локальный сметный ресурсный расчет является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).

4.3. Подрядчик самостоятельно организует выполнение Работ на Объекте, с учетом режима рабочего времени сотрудников Заказчика: понедельник-пятница с 08.30 – 17.00 (время местное), без создания препятствий выполнению их функциональных обязанностей.

4.4. Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для ремонта Объекта, должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям. До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику заверенные копии сертификатов, технических паспортов или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (вентиляция, электросеть, слаботочные устройства и др.) составляются акты промежуточной приемки и (или) испытаний. Для систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, напорных трубопроводов составляются акты испытания (включая испытания на прочность и плотность) и приемки каждой системы в отдельности.

4.6. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих Работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 (три) дня до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается.

4.7.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости обязан в кратчайший (технически возможный) срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.8. Подрядчик за свой счет обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта во время выполнения Работ.

4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта и всего используемого при ремонте имущества, составляющего предмет настоящего Контракта либо его части, в том числе последствия третьих лиц, до приемки Работ Заказчиком, несет Подрядчик.

4.10. С момента подписания Заказчиком акта выполненных работ, риски случайной гибели или случайного повреждения переходит к Заказчику.

5. Порядок приемки выполненных работ

5.1. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Подрядчика о выполненных Работах осмотреть и принять выполненную Работу (ее результат).

Подрядчик за свой счет организует приемку выполненных Работ.

Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом выполненных работ (форма КС-3), который подписывается Сторонами.

Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки выполненных Работ, если:

- нарушены условия настоящего Контракта;

- Работы выполнены ненадлежащим образом;

- нарушены условия о качестве;

- в ходе приемки обнаружены недостатки, исключающие возможность использования результатов Работ для целей, указанных в настоящем Контракте;

В таких случаях Заказчик не подписывает акт приемки выполненных Работ, а делает в нем соответствующую отметку.

5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые могли быть умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение 7-ти рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков.

6. Срок и объем предоставления гарантии качества работ

6.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по настоящему Контракту.

Гарантийный срок на установленное оборудование определяется заводом изготовителем.

6.2.Подрядчик гарантирует:

6.2.1. Надлежащее качество материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

6.2.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

6.2.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию помещений, гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого такие помещения не могли эксплуатироваться. Течение гарантийного срока возобновляется с момента устранения таких дефектов.

6.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены скрытые недостатки (дефекты) выполненных работ, установленного оборудования, препятствующие их нормальной эксплуатации по прямому назначению, Подрядчик за свой счет, своими средствами и силами в безусловном порядке в согласованные с Заказчиком сроки устраняет выявленные недостатки (дефекты).

В таком случае Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3-х дней с момента обнаружения недостатков (дефектов) составляют Акт о выявленных недостатках (дефектах) и сроках их устранения.

6.5. В том случае, если Подрядчик необоснованно откажется от подписания акта и/или не приступит в согласованный актом срок к устранению обнаруженных дефектов, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные работы. При этом все понесенные в таком случае расходы Заказчика подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после поступления документов, подтверждающих проведение таких работ.

7. Изменения условий Контракта

7.1. При изменении или принятии законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выходе запретительных решений и предписаний органов государственной власти и органов местного самоуправления, наступлении финансовых кризисов государственного масштаба, существенно влияющих на установленные настоящим Контрактом объемы выполняемых Работ, Цену контракта и сроки выполнения работ, Сторона, для которой действие данных обстоятельств может привести к убыткам в последующем, вправе обратиться с предложением к другой Стороне об изменении условий настоящего Контракта.

7.2. Все изменения первоначальной договоренности Сторон по объемам выполняемых Работ, Цене контракта и срокам выполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением Сторон о внесении изменений в настоящий Контракт в письменной форме.

Устные соглашения Сторон о внесении изменений в настоящий Контракт силы не имеют.

7.3. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.1., заинтересованная Сторона немедленно в письменной форме извещает другую Сторону о необходимости внесения изменения в настоящий Контракт, после чего приступает к уточнению подлежащих изменению объемов и сроков выполняемых Работ, сбору необходимых обоснований и документов (чертежей, писем распоряжений, смет расходов, графиков платежей и производства работ и т. д.).

Сторона, получившая обоснования и документы о внесении изменений в настоящий Контракт, обязана рассмотреть и утвердить их в течение 10 (десяти) рабочих дней. При отказе в рассмотрении и утверждении обоснований и документов Сторона возвращает их другой Стороне с мотивированным отказом или необходимыми замечаниями и указанием срока повторного представления.

После рассмотрения обоснований и принятия взаимоприемлемого решения, Заказчик подготавливает соответствующее дополнительное соглашение к контракту для подписания его Сторонами.

7.4. Сторона, не предпринявшая мер согласно пункту 7.3 настоящего Контракта, не вправе в дальнейшем ссылаться на действие обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Контракта.

Изложенный в настоящей статье порядок изменения условий настоящего Контракта применяется Сторонами и при возникновении обстоятельств непреодолимой силы за исключением положений, предусмотренных разделом 12 настоящего Контракта.

8. Расторжение Контракта

8.1. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, ведущего к снижению качества Работ;

- аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность, применения других актов государственных органов (органов местного самоуправления) в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- в случаях, предусмотренных пунктом 12.4 настоящего Контракта.

8.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в случаях:

- остановки Заказчиком хода работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более чем 3 месяца;

- в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования капитального ремонта по настоящему Контракту;

- в случаях, предусмотренных пунктом 12.4 настоящего Контракта.

8.3. Расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

8.4. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.

8.6. При расторжении настоящего Контракта по вине одной из Сторон виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.

9. Ответственность сторон

9.1. За нарушение условий настоящего Контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком контрактных обязательств, Заказчик вправе требовать с него:

9.2.1. За нарушение срока начала и (или) завершения Работ, предусмотренного п. 1.4 настоящего Контракта, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Работ за каждый день просрочки.

9.2.2. За задержку устранения дефектов в Работах и конструкциях против сроков, предусмотренных разделами 4 и 6 настоящего Контракта, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от суммы расходов на устранение дефектов в Работах и конструкциях за каждый день просрочки.

9.2.3. За несвоевременное освобождение Объекта от мусора и принадлежащего ему имущества (машины, материалы, оборудование) он уплачивает штраф в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день задержки.

При этом Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ Подрядчику до даты освобождения им Объекта.

9.2.4. Подрядчик несет полную ответственность за несоблюдение требований техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности при выполнении работ, а также за убытки, возникшие у Заказчика, вследствие не соблюдения условий Подрядчиком этих требований.

9.3. За нарушение Заказчиком контрактных обязательств, Подрядчик вправе требовать с него:

9.3.1. За задержку расчетов за выполненные Работы, начиная с первого дня, следующего за днем задержки – неустойку в размере 1/300 действующей в этот период ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) от неоплаченной в срок суммы.

9.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне не покрытые неустойками убытки.

9.5. Уплата штрафов и пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

9.6. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате производства работ на Объекте по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.

Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, либо связанные с ним, Стороны обязуются рассматривать путем направления письменных претензий.

10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения претензии, спорный вопрос передается на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Форс – мажор

12.1. В случае наступления после подписания настоящего Контракта обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки (за исключением забастовок трудовых коллективов Сторон), вступления в силу запретительных или ограничительных актов государственной власти и государственных органов, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

В таких случаях срок исполнения Сторонами обязательств по исполнению настоящего Контракта продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

Обязанность доказательства возникновения обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, выполнению обязательств которой препятствуют данные обстоятельства.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в течение 5-ти дней с момента их наступления. Уведомление должно содержать информацию о наступлении и характере обстоятельств и возможные из последствия.

Сторона также не позднее 5-ти дней должна известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

12.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление влечет за собой утрату права этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

12.4. В случае если неблагоприятные последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, продлятся более 2-х месяцев, Стороны обсудят меры, которые следует предпринять. Если в течение дополнительных 10 (десяти) рабочих дней Стороны не смогут договориться, то каждая Сторона вправе потребовать расторжения настоящего Контракта.

13. Заключительные положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.2. Все условия настоящего Контракта относятся к конфиденциальной информации.

Каждая из Сторон не вправе предоставлять конфиденциальную информацию по настоящему Контракту третьим лицам без согласия другой Стороны.

13.3. В случае изменения адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом друг друга.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй - у Заказчика

13.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в качестве приложения к настоящему Контракту в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

13.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

13.6.1. Приложение - Техническое задание;

13.6.2. Приложение - Локальный ресурсный сметный расчет;

13.6.3. Приложение – Копии лицензий Подрядчика.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

м. п. м. п.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела __________________

«____»_____________ 2008г.

[1] «Техническое задание» (Приложение ) оформляется на основании предложения участника размещения заказа, признанного победителем аукциона и включает в том числе спецификацию на используемые материалы и оборудование.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6