Договор субподряда без аванса (стр. 5 )

В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Субподрядчиком от Генподрядчика уведомления о расторжении Договора Стороны оформляют Акты и Справки по формам КС-2, КС-3 на фактически выполненные Субподрядчиком работы и Акт сверки взаиморасчетов по Договору. Генподрядчик принимает у Субподрядчика комплект исполнительной документации на выполненные работы.

11.5. Субподрядчик обязан с даты расторжения Договора прекратить производство работ. Работы, выполненные Субподрядчиком после указанной даты, приемке и оплате не подлежат. Субподрядчик обязуется принять участие в передаче объемов работ лицу, привлеченному Генподрядчиком к их выполнению, и составлении соответствующих актов.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае нарушения любого промежуточного срока выполнения Работ, предусмотренного Графиком производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (Одной десятой процента) от стоимости соответствующего вида Работ за каждый день просрочки

12.2. В случае нарушения срока окончания выполнения Работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% (Одного процента) от указанной в п. 2.1 Договора Стоимости Работ за каждый день просрочки.

12.3. За нарушение сроков устранения недостатков и дефектов, обнаруженных в работе Подрядчика, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1% (один процент) от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

12.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

12.5. За складирование мусора в местах, не отведенных для указанных целей, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения на основании Акта в порядке п. 12.8 настоящего Договора.

12.6. Подрядчик несет ответственность за использование иностранной и иногородней рабочей силы, привлекаемой как на объемы работ, выполняемые собственными силами, так и субподрядными организациями, проверяя наличие соответствующих разрешений на въезд и подтверждений на право трудовой деятельности на территории России. За неисполнение указанных обязательств, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф за каждый случай нарушения в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей на основании Акта, оформляемого в порядке п. 12.8 настоящего Договора.

12.7. В случае несоблюдения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.20 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства. Факт неисполнения обязательства фиксируется Актом, составляемом в порядке, указанном в п. 12,8 Договора.

12.8. При неисполнении Подрядчиком или привлеченными Подрядчиком субподрядчиками обязательств, установленных в п. п 8.1. – 8.2.23 настоящего Договора, Заказчик вызывает Подрядчика для составления Акта, в котором фиксируются нарушения. В случае неявки или уклонения Подрядчика от подписания и/или от составления указанного Акта Заказчик вправе составить таковой акт в одностороннем порядке. На основании указанного Акта Подрядчик обязан оплатить сумму штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с даты составления Акта. Заказчик вправе в случае неоплаты Подрядчиком требуемой суммы штрафа удержать его из любых денежных сумм, причитающихся Подрядчику на основании данного Договора или по иным основаниям. Применение к Подрядчику мер ответственности, установленных Договором, за нарушения, подтвержденные актом, составляемым в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, является однократным и исключает применение мер ответственности по иным договорам, заключенным между Сторонами, на основании того же акта.

12.9. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

12.10. Подрядчик самостоятельно оплачивает штрафные санкции, предъявляемые Подрядчику государственными (муниципальными) органами контроля и надзора за допущенные Подрядчиком нарушения при производстве работ.

В случае применения к Заказчику штрафных санкций, а также взыскания с Заказчика убытков и неустоек в связи с допущенными Подрядчиком нарушениями при производстве Работ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы штрафов, убытков, неустоек в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. Заказчик вправе удержать из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику суммы штрафов, неустоек и убытков, наложенных/взысканных с Заказчика третьими лицами по вине Подрядчика.

12.11. Заказчик вправе удержать из денежных сумм, подлежащих оплате Подрядчику, суммы штрафов, неустоек и убытков, наложенных на Заказчика государственными и муниципальными органами и организациями, третьими лицами по вине Подрядчика.

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 15 (Пятнадцати) календарным дням с момента получения претензии.

13.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также принятие актов компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных обстоятельств, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления, а также принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их возможной продолжительности и последствиях.

14.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются соответствующие документы, выдаваемые компетентными органами государственной (муниципальной) власти, если они не являются общеизвестными.

14.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

14.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 1 (Одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. В этом случае Стороны создают комиссию для рассмотрения своих финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей обеих Сторон.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.

15.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик.

15.3. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора, во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Субподрядчик не вправе без письменного согласия Генподрядчика уступать третьим лицам право (требование) по настоящему договору.

15.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

15.7. Договор подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик

Субподрядчик

_________________ (______________)

м. п.

________________ (_____________)

м. п.

Приложение к договору № ____________________