Лист согласования документации

по выбору организации на выполнение работ по покраске мачт АРТП базовой станции ГМССБ на маяке Темрюкский.

Председатель комиссии

зам. директора

по кап. строительству, ремонту и связи ю. м. власюк

зам. председателя комиссии

зам. директора по

организационно – административной работе а. а. донченко

члены комиссии:

зам. директора по экономике и финансам а. а. фоменко

начальник юридического отдела и. е.сизоненко

начальник тендерного отдела а. с. губина

начальник ПЭО н. н. малышева

главный специалист тендерного отдела И. В. МОСКОВЦЕва

ГЛАВНЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ О. Б. ЗИНИНА

1. Общие положения

1.1.1. », почтовый адрес Азово – Черноморский бассейновый филиал », г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19 (далее — Заказчик), уведомлением о запросе предложений, пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчик) к участию в запросе предложений по выбору организации на выполнение работ по покраске мачт АРТП базовой станции ГМССБ на маяке Темрюкский.

1.1.2. Запрос предложений проводится на основании приказа директора АЧБФ » № ______ от ______2011 г.

1.1.3. В рамках запроса предложений, Уведомление о запросе предложений и настоящей Документации используются термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся к настоящей Документации по запросу предложений).

1.2.1. Договор — договор на выполнение работ по покраске мачт АРТП базовой станции ГМССБ на маяке Темрюкский, заключаемый по результатам и на условиях данного запроса предложений.

1.2.2. Заказчик — юридическое лицо, которым и за счет средств которого осуществляются закупки. Указание на Заказчика содержится в пункте 1.1.1.

1.2.3. Уведомление о запросе предложений — уведомление о проведении настоящего запроса предложений и его, наиболее существенных условиях. Указание на официальное уведомление о запросе предложений содержится в пункте 1.1.1. Указание на правовой статус Уведомление о запросе предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.4. Документация по запросу предложений — настоящий комплект документов, со­держащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях запроса предложений и являющийся неотъемлемым приложением к Уведомлению о запросе предложений. Указание на правовой статус Документации по запросу предложений содержится в подразделе 1.3.

1.2.5. Заявка на участие в запросе предложений — заявка Участника, направленная Заказчику с намерением заключить Договор. Указание на правовой статус заявки содержится в подразделе 1.3.

1.2.6. Победитель — Участник, предложивший в своей заявке наилучшие условия выполнения Договора и признанный таковым.

1.2.7. Подрядчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, способные на законных основаниях заключить и выполнить договор.

1.2.8. Работа – покраска мачт АРТП базовой станции ГМССБ на маяке Темрюкский.

1.2.9. Участник — Подрядчик, принявший участие в настоящей процедуре запроса предложений.

1.3.1. Уведомление о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.

1.3.2. Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, является офертой Участника и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

1.3.3. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с настоящим запросом предложений.

1.4.1. К правоотношениям в рамках настоящего запроса предложений последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

1.4.1.1.Конституция Российской Федерации;

1.4.1.2.Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты.

1.4.1.3.Документация по запросу предложений.

1.5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне (Участнику или Заказчику, соответственно).

1.5.2. Участники имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с процедурами в тендерном отделе » в срок не позднее 3 месяцев с момента возникновения спорных обстоятельств, но в любом случае, не позднее 2 месяцев с момента завершения процедуры запроса предложения и подписания договора с Победителем (акцепта счета)

1.5.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка или обращения в тендерный отдел, подлежат разрешению в судебном порядке.

1.6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

1.6.3. Заказчик вправе отклонить любую заявку на участие в запросе предложений или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Заказ на проведение работ.

ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ:

«Покраска мачт АРТП базовой станции ГМССБ на маяке Темрюкский»

2.1 Ведомость объемов ремонтных работ

2.2 Требования к выполняемым работам

1. Срок гарантии на окраску металлических поверхностей основных видов работ эмалью ХВ-124 – 6 лет (ГОСТ ) по грунтовке АК-070 (ГОСТ ) или аналогами с соответствующим гарантийным сроком.

2. Ремонтные работы производятся в условиях действующего предприятия.

3. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР), согласованным с Заказчиком.

4. При проведении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность кабелей и оборудования размещенного на мачтах.

5. Отключение технических средств, при проведении работ в зоне радиоэлектронного излучения, производится по согласованию со службой СУДС и радиоцентром ГМССБ.

2.3 Требования к участникам

1. Участие в саморегулируемой организации (наличие свидетельства).

2. Наличие собственных квалифицированных специалистов по основному виду работ (окраска мачт), опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.

3. Участник прикладывает к ценовому предложению календарный график выполнения работ. Срок выполнения работ - 60 календарных дней.

4. Наличие собственных (или арендованных) механизмов, машин и оборудования, необходимого для выполнения поставленных задач.

5. Участник производит расчет стоимости конкурсного предложения по представленным Заказчиком объемам работ из своих материалов, в форме локального сметного расчета в формате «Гранд-Смета» или совместимом. Обоснование стоимости проводится в соответствии с действующей территориальной сметной нормативной базой Краснодарского края. Сметы должны быть приложены к коммерческому предложению. Победитель конкурса предоставляет сметы на электронном носителе.

6. Снижение стоимости работ, предлагаемое Участником, должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат. Снижение затрат должно быть обосновано.

7. Не допускается снижение стоимости работ Участником, путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ без его обоснования.

8. Цены, представленные Участником должны оставаться действительными вплоть до выполнения обязательств по контракту. Приложить письменное обязательство не изменять цены в течение указанного периода.

9. Работы выполняются с соблюдением правил пожарной и экологической безопасности для данных видов работ.

3. Проект договора

Договора подряда №____

г. Темрюк «__» _____________ 2011г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы указанные в п.1.2., а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену обусловленную настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнить по заданию Заказчика ремонтные работы и покраску мачт АРТП и базовой станции ГМССБ на маяке Темрюкский далее Объект, в соответствии с условиями Договора и заданием Заказчика.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена выполняемых работ по настоящему Договору является твердой, не подлежащей изменению в соответствии с представленным расчетом цены победителя открытого конкурса (сметами) (приложение №___) и составляет_________(___________________________) рублей, включая налог на добавленную стоимость 18% - ___________ (________________) рублей ___ коп.

2.2. В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, в том числе услуги субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

2.3. Оплата Работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика на основании следующих документов:

- счета;

- счета-фактуры;

- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.4. Заказчик производит предоплату в размере 30% от стоимости работ по договору через 10 календарных дней после даты заключения Договора на основании представленного счета.

2.5. Окончательный расчет производится после завершения и сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим договором или досрочно.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору___________________ календарных дней со дня поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

3.3. При необходимости изменения сроков начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 15 дней до его наступления.

3.4. В случае нарушения согласованных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости работ.

3.5. Заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, поручить выполнение работы другим организациям за счет Подрядчика уведомив его о соответствующих намерениях, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии со сметной документацией, и сдать объект Заказчику в установленный срок, определенный настоящим Договором, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.2. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность

4.1.3. Обеспечить качественное производство работ в полном соответствии с технологией выполнения ремонтных работ и сметной документацией. Производство работ выполняется на основании ППР, согласованного с Заказчиком.

4.1.4. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в порядке предусмотренном законодательством.

4.1.5. При готовности Объекта к сдаче Подрядчик в 2-х дневный срок должен известить об этом Заказчика.

4.1.6. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо препятствующих ее завершению в срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на основании согласованного с Подрядчиком порядка расчетов в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

4.2.3. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.4. При осуществлении контроля и надзора за выполнением работ обнаружив отступления от технологии производства работ, которые могут ухудшить качество работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

5.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями Договора.

5.2. Любые отклонения от нормативных документов и технологии производства работ, не согласованные письменно с Заказчиком, являются дефектом.

5.3. Заказчик в течение всего срока действия Договора контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих специальные лицензии.

5.4. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

5.5. Контроль качества выполнения работ производится Заказчиком. При наличии разногласий стороны могут организовать контроль с участием представителей Сторон. Замечания по результатам контроля Заказчика передаются Подрядчику в письменной форме, который обязан принять меры по устранению отмеченных недостатков.

5.6. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ составляется заключение или акт с участием представителя Подрядчика, Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При обнаружении дефектов при проведении приемки работы Заказчик не принимает работы. Представители Заказчика и Подрядчика составляют акт, на основании которого Заказчик направляет Подрядчику замечания об устранении дефектов с указанием срока повторной приемки.

6. СДАЧА, ПРИЕМКА РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и оформляется справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2. Окончательная приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки работ два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, установленному нормативными документами, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6.5. Гарантийный срок на антикоррозионную защиту металлоконструкций - 6 лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не оговоренных в настоящем договоре стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком денежных средств он будет обязан выплатить Подрядчику пеню из расчета 0,1% в день за каждый день просрочки от вовремя невыплаченных сумм.

7.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по ремонту Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока Работы на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи выполненных работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

7.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы по вине Подрядчика, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, несет Подрядчик.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор подряда в следующих случаях:

- задержка по вине Подрядчика начала выполнения работ по настоящему Договору более чем на 10 дней от даты, установленной в Договоре;

- лишения Подрядчика лицензии на строительную деятельность;

- в случае банкротства Подрядчика;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

8.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор подряда в случае утраты Заказчиком возможности финансирования.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор путем переговоров, то он будет разрешаться Арбитражным судом Краснодарского края.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Официальная переписка и уведомления, направляемые сторонами по настоящему Договору факсимильными сообщениями или в электронном виде, будут иметь юридическую силу после подтверждения их на бумажном носителе, зарегистрированном в установленном порядке.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой стороны.

11.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11.4. В случае изменения адресов и реквизитов Сторон, Стороны обязуются известить друг друга в течение трех календарных дней.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: »

Юридический адрес: 127055 , г. Москва, ул. Сущевская., стр.7

Адрес местонахождения: Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП

«Росморпорт» 353900 , г. Новороссийск, ул. Советов. 19

Почтовый адрес: Таманское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала »

353500 ,

КПП , к/с

р/с в Новороссийском отделении № 68 АК СБ РФ

г. Новороссийск

Банк получателя: Юго-Западный банк Сбербанка РФ г. Ростов-на-Дону

Начальник управления _________________________//

Подрядчик: ______________________________________________

Директор _________________________/_______________/

4.1 Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений

4.1.1 Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя письмо о подаче оферты, коммерческое предложение. Кроме того, каждый участник должен представить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №3); справку о кадровых ресурсах (форма №4); анкету участника запроса предложений (форма №5); копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений, оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенную печатью участника запроса предложений, копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копия доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

4.1.2 Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.3 Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае:

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:

§ заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;

§ документы не подписаны должным образом.

4.1.4 Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3