Котировочная заявка на выполнение работ для государственных нужд Санкт-Петербурга (стр. 2 )

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №____

г. Санкт-Петербург «____»___________2013 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Невский политехнический профессиональный лицей им. Санкт-Петербурга . Н., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________________________ в лице __________________, действующий на основании ___________ именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по ремонту помещения индивидуального теплового пункта в ГБОУ НПО НППЛ им. СПб в 2013 году (далее – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение к настоящему Договору), утвержденных в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является признание государственной комиссией ГБОУ НПО НППЛ им. Санкт-Петербурга по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга заявки Подрядчика, выигравшей запрос котировок на выполнение работ по ремонту помещения индивидуального теплового пункта в ГБОУ НПО НППЛ им. СПб в 2013 году, протокол № _______________________ ____от «____» _____ 2013 года.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: в течение одного дня после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан в течение одного рабочего дня с момента подписания Сторонами Договора.

2.2. Окончание выполнения работ – не позднее 15.05.2013 года.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена Договора составляет ________________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью), в том числе НДС (18%) – ________________ руб.

Стоимость работ, подлежащих оплате, формируется путем умножения цены, определенной локальной сметой Заказчика (Приложение ), на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости составляет _____________.

3.2. Оплата работ Подрядчика осуществляется Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения, код КОСГУ 225, субсидия на госзадание, а также собственные средства.

3.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии с правилами безналичных расчетов, по факту приемки работ, на основании подписанных Сторонами Акта сдачи объекта в эксплуатацию, Актов приемки выполненных работ (ф. КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) и счетов-фактур, с учетом казначейской системы оплаты. Срок оплаты – 7 (семь) банковских дней со дня получения документов. Авансирование не предусмотрено.

4.3. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании локальной сметы Заказчика (Приложения № 1) c учетом коэффициента снижения. Стоимость фактически выполненных работ определяется на основании текущей стоимости работ и стоимости иных затрат, не относящихся к работам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результат работ в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта вместе с исполнительной документацией.

4.1.2. Принять по оформленному в установленном порядке Акту приемки-передачи от Заказчика объект для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.3. Приступить к работе в срок, указанный в п. 2.1.

4.1.4. Выполнять работы за свой риск, своими силами, механизмами, инструментами, материалами.

4.1.5. Оплатить использование энергоресурсов при производстве работ по согласованию с Заказчиком.

4.1.6. Не наносить вред имуществу Заказчика.

4.1.7. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, технику безопасности, нормы по охране окружающей среды, технологию производства в соответствии с действующим законодательством.

4.1.8. Применять материалы, имеющие сертификаты качества. Сертификаты качества предъявлять Заказчику.

4.1.9. Вести журнал производства работ и другую исполнительную документацию в установленном порядке, предъявлять ее Заказчику по первому требованию.

4.1.10. Предъявлять Заказчику скрытые работы с обязательным составлением актов на скрытые работы, извещая Заказчика о времени проведения скрытых работ не менее, чем за два дня до их проведения.

4.1.11. Своевременно представлять Заказчику Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и по окончании работ – акт сдачи объекта в эксплуатацию.

4.1.12. По окончании выполнения работ и сдачи объекта в эксплуатацию в течение 5 (Пяти) дней освободить бытовые помещения и места складирования материалов, в том числе от строительного мусора, и сдать данные помещения Заказчику в исправном состоянии.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Передать Подрядчику на следующий день с момента подписания Сторонами Договора объект для выполнения работ с оформлением акта приемки-передачи объекта.

4.2.2. Предоставить подключение к источникам энергоснабжения и водоснабжения.

4.2.3. По окончании работ осуществить приемку объекта в эксплуатацию в установленном Договором порядке.

4.2.4. Принять результат работ с подписанием актов, указанных в Договоре, в порядке, установленном Договором.

4.2.5. Оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.3.2. Осуществлять контроль за соответствием объёмов, качества, стоимости выполненных работ сметной документации, условиям Договора и приложений к нему, а также строительным нормам и правилам (СНиПам).

4.3.3. Осуществлять контроль при производстве скрытых работ с составлением актов на скрытые работы по установленной форме.

4.3.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.

4.3.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

4.4. Стороны определяют ответственных лиц за надлежащее исполнение условий Договора:

- со стороны Заказчика: ,

- со стороны Подрядчика: _________________________________, тел.: ___________.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка завершенного ремонта объекта осуществляется в соответствии с Ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) и Строительными нормами и правилами (СНиП).

5.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

5.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.6. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта сдачи объекта в эксплуатацию.

5.7. Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору и их результаты должны соответствовать требованиям, установленным Договором. Работы, не соответствующие требованиям Договора, Приложения № 1 (Локальная смета № 1) считаются невыполненными, и Заказчик вправе отказаться от их принятия и оплаты.

5.8. Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия и знак соответствия, выданные уполномоченным органом в установленном порядке.

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1. Подрядчик обеспечивает соответствие результата выполненных работ условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока эксплуатации объекта, который составляет 36 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан по требованию Заказчика в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты) на протяжении гарантийного срока эксплуатации объекта.

6.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

7. НЕУСТОЙКИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика в бюджет Санкт-Петербурга неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем, определенным днем начала выполнения работ до дня фактического начала выполнения Подрядчиком работ.

7.2. В случае нарушения конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика в бюджет Санкт-Петербурга неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.3. Уплата штрафных санкций (штрафа, пени) за нарушение обязательств производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика в установленном порядке.

7.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

8.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 3 дней.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 года. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств и от возмещения убытков.

10.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Договору, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. В случае если возникший спор путем переговоров разрешить невозможно, Стороны обязуются передать возникший спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) дней сообщить друг другу об изменении местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов. В противном случае, Стороны несут риск не благоприятных последствий, связанных с не извещением об указанных изменениях.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение – Локальная смета № 1

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, реквизиты и ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Коэффициент снижения ___________________

Общая стоимость с учетом коэффициента снижения ____________________

В т. ч. НДС (18%) ____________________

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2