Извещение о проведении запроса котировок № 09/93 реконструкция здания МДОУ «Сузунский детский сад № 4»

Извещение о проведении запроса котировок № 09/93

реконструкция здания МДОУ «Сузунский детский сад № 4»

Уважаемые господа!

Муниципальный заказчик: МДОУ «Сузунский детский сад № 4».

Почтовый адрес муниципального заказчика, ответственный исполнитель (ФИО, телефон): Новосибирская область, р. п. Сузун, а;

, 3-23-95.

Уполномоченный орган: Управление экономического развития, имущества и земельных отношений администрации Сузунского района.

Почтовый адрес, электронный адрес уполномоченного органа, ответственный исполнитель (ФИО, телефон): ул. , р. п. Сузун, Новосибирской области, телефон/; vaygandt@suzunadm.ru, .

Уведомляет о размещении заказа в форме запроса котировок на выполнение следующих работ:

Сумма «Начальная (максимальная) цена контракта (прописью): Двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек.

Место выполнения работ: Новосибирская область, р. п. Сузун, а.

Сроки выполнения работ: В течение 1 месяца со дня подписания муниципального контракта.

Срок и условия оплаты выполнения работ: Безналичное перечисление денежных средств, в течение 10 рабочих дней после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ.

Требования соответствия к выполняемым работам:

- Работы выполняются согласно ведомости объемов работ и извещения о проведении запроса котировок.

- Работа считается выполненной после подписания актов приемки выполненных работ КС-2, КС-3.

- Гарантийный срок на выполненные работы, установленные конструкции и используемые материалы не менее 36 месяцев.

- Наличие сертификата качества на используемые материалы.

-Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям, установленным в действующих СНиП, СанПиН, и иной нормативно-технической документации, требованиям охраны труда и техники безопасности к детским сооружениям.

- Наличие лицензии на выполнение данного вида работ (копия лицензии предоставляется участником вместе с заявкой).

Источник финансирования заказа: Средства бюджета Сузунского района

В случае Вашего согласия на участие в размещении заказа просим напра­вить котировочную заявку Новосибирская область, Сузунский район, р. п. Сузун, ком.30.

с 09.00 до 17.00 часов ежедневно с 10.07.2009г до 10 час 00мин (время местное)21.07.2009г

(время и дата начала срока подачи заявок, время и дата окончания срока подачи заявок)

Рассмотрение котировочных заявок состоится по адресу: ул. , р. п. Су­зун, Новосибирской области, , в _10 час 00 мин _21.г

( время и дата рассмотрения заявок)

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассмат­риваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировоч­ную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков об участнике размещения заказа.

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных зая­вок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая от­вечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена контракта, признанному победителем, Заказчик в течение 2-­х рабочих дней со дня подписания протокола направляет один экземпляр протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проект муниципального контракта для подписания.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: с 29 июля по 07 августа 2009 года.

Если в указанный срок победитель не предоставит Заказчику подписанный контракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Информация размещена на официальном сайте администрации Сузунского района: http://www. *****

В единую комиссию по размещению муниципального

заказа при администрации Сузунского района

«____» ________________________ 2009 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ, оказание услуг

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок № ___ на_____________________________________

(наименование предмета запроса котировок)

Мы _________________________________________________________________________,

(название участника: полное наименование для юридического лица; Ф. И.О. для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________,

(должность и Ф. И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________.

(Устава, Положения или других документов)

Юридический адрес (для юридического лица)______________________________________,

Адрес регистрации (для физического лица) _______________________________________,

Почтовый адрес участника размещения заказа: ____________________________________,

Банковские реквизиты участника и идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН ____________________ , КПП _________________, БИК ____________________,

Р/сч ______________________, в ________________________________________________,

Кор. счет ______________________

Контактный телефон______________ / факс _________________

Контактное лицо ______________________________________________________________

Предлагаем осуществить выполнение следующих работ:

Сумма «Максимальная цена контракта» (прописью): ____________________________

на следующих условиях:

Место выполнения работ, оказания услуг: _______

Сроки выполнения работ, оказания услуг:_____________________

Срок и условия оплаты выполненных работ: _________________________________

Требования соответствия к выполняемым работам: _____________________________

Уведомляем Вас о том, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о нашем предприятии.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

___________________________ _____________ __________________

(должность подписавшего) (подпись) (фамилия, инициалы)

м. п. «______» ______________ 2009 год

ПРОЕКТ

Муниципального контракта на выполнение работ №

р. п. Сузун « ___ » ___________ 2009г.

МДОУ «Сузунский детский сад № 4», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующей на основании Устава, с одной стороны и _______, именуемое в дальнейшем Подрядчик (лицензия ___ от _____года, регистрационный № ______, выданная ______ года на срок до _____г.), в лице ___________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от « » июля 2009г. № ____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции здания МДОУ «Сузунский детский сад № 4» в объемах, согласно ведомости объемов работ и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы указанные в п. 1.1. контракта, собственными силами в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение ) (далее по тексту – смета), действующими нормами и правилами по производству работ, условиями настоящего контракта и сдать результат работ в установленном порядке.

1.3.  Работы выполняются из материалов Подрядчика, объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяется сметой.

2. Срок выполнения работ

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы указанные в п. 1.1. настоящего контракта, в срок:

- начало выполнения работ – ______________2009 года;

- срок окончания работ – _______________2009 года.

2.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ Сторонами КС-2, КС-3, в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

2.3. При выполнении Подрядчиком работ, связанных с изменением сметной документации или выходящих за рамки контракта, срок выполнения работ указанный в п. 2.1. настоящего контракта, переносится на время выполнения этих работ, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему контракту.

3. Порядок приемки выполненных работ

3.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, по настоящему контракту, обязан приступить к их приемке в течение 3-х рабочих дней с момента получения данного сообщения.

3.2. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком, оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями Сторон. Наличие дефектов (недоделок) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения Заказчик назначает независимую квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов (недоделок) и их характере. В этом случае затраты по назначению независимой квалифицированной экспертизы относятся на счет Подрядчика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы, в объеме и сроки, оговоренные настоящим контрактом, в соответствии со сметой, требованиями действующих технических регламентов.

4.1.2. Выполнить работу с надлежащим качеством в соответствии с действующими

нормами и правилами, надлежащей технологией работ.

4.1.3. Использовать сертифицированные материалы для выполнения работ в соответствии со стандартами, действующими в Российской Федерации.

4.1.4. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение им (его персоналом) правил техники безопасности при производстве работ.

4.1.5. Обеспечить качество выполняемых работ соответствующим техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к проведению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.1.6. Закупить за свой счет материалы, необходимые для производства работ, обеспечить их приемку, разгрузку, складирование.

Все используемые при производстве работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.7. Обеспечивать систематическую уборку мест производства работ и своевременный вывоз строительного мусора.

4.1.8. Обеспечить Заказчику возможность проведения им проверок объема и качества выполняемых Подрядчиком работ.

4.1.9. Сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и составлением актов КС-2, КС-3.

4.1.10. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненных Подрядчиком работах, устранить их за свой счет, либо возместить Заказчику понесенные им расходы по исправлению этих недостатков своими силами или третьими лицами, что не исключает наступление ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 6 настоящего контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.2.2. Передать Подрядчику сметную документацию, необходимую для производства работ.

4.2.3. В течение 5-ти рабочих дней после получения от Подрядчика сообщения об окончании работы, осмотреть и принять результат выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего контракта.

4.2.5. Оплатить работу по цене и в сроки, указанные в разделе 5 настоящего контракта.

4.3. 3аказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять объем и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

4.3.2. При обнаружении недостатков в работе, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика их устранения за свой счет либо соответствующего уменьшения цены контракта или возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков своими силами или третьими лицами.

5. Цена контракта и порядок расчетов

5.1. Цена настоящего контракта составляет: ____________ (____________________), в том числе НДС _________ (__________) рублей, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий настоящего контракта.

5.2. Дополнительные работы, возникшие в процессе выполнения контракта, не подтвержденные дополнительным письменным соглашением Сторон к настоящему контракту, выполняются Подрядчиком за свой счет.

5.3. Уплата Заказчиком цены контракта осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет после подписания акта приемки выполненных работ и составления актов КС – 2, КС – 3. Основанием для оплаты по настоящему контракту является счет, выставляемый Подрядчиком Заказчику.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего контракта, Заказчик по дополнительному письменному требованию Подрядчика уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от сумм просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик по дополнительному письменному требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,5% от стоимости контракта за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости контракта.

6.3.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения недостатков по настоящему контракту.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы в течение 3-х лет с момента подписания акта приемки выполненных работ, на установленные конструкции и используемые материалы в течение 3-х лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

7.2. Исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему контракту осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Форс – мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийного бедствия, войны, военных операций любого характера, при этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обязательства.

8.2. Если обстоятельства будут продолжаться более тридцати дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно, но не позднее десяти дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, известить другую Сторону.

8.4. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности могут служить официальные документы, приемлемые для каждого конкретного случая.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области.

10. Заключительные положения

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему контракту без письменного согласия другой Стороны.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами условий, вытекающих из настоящего контракта.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.5. Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение

К муниципальному контракту от « »______________ 2009г.

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

____________________ ______________________