Открытый запрос предложений (стр. 5 )

Направлять своего представителя по согласованию с Заказчиком, для участия в совещаниях по промышленной безопасности охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком.

Координировать свои действия по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с Заказчиком и другими Подрядчиками, привлекаемыми Заказчиком.

3.4.18. Устанавливать и документально оформлять по согласованию с Заказчиком порядок извещения, расследования, составления отчетности по аварийным ситуациям и ликвидации их последствий. По каждому факту возникновения аварии на объекте комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика производить техническое расследование её причин.

3.4.19. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их расследование в соответствии с установленным договором порядком.

Разрабатывать эффективные меры по реализации рекомендаций, принятых в результате расследования аварийных ситуаций и выявленных нарушений.

3.4.20. Проводить все работы в полном соответствии с Федеральными Законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах охраны труда в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды», инструкциями и другими нормативными документами, содержащими в себе требования промышленной и экологической безопасности.

3.4.21. Ответственный руководитель работ, назначенный приказом по предприятию Подрядчика за 3 (три) дня до начала производства работ обязан пройти инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии по программе, утвержденной руководителем Заказчика, а также ознакомиться с правилами внутреннего распорядка.

3.4.22. До начала производства работ на территории и объектах Заказчика Подрядчик предварительно согласовывает с производственно-диспетчерской службой Заказчика цель и время приезда. Для прохода на территорию Заказчика согласовывает допуск каждого работника согласно списков, переданных заблаговременно руководству Заказчика.

3.5. Подрядчик имеет право:

3.5.1. самостоятельно организовывать свою работу;

3.5.2. при необходимости, по согласованию с Заказчиком заключать Договоры субподряда;

3.5.3. определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Стоимость Работ по настоящему договору будет определена Сторонами на основании Локальных смет (Приложение№2 к договору), составленных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком и рассчитанных:

- базисно-индексным методом по территориальным единичным расценкам (ТЕР-2001) или федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) с применением поправочных региональных коэффициентов для приведения федеральных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) (Письмо Росстроя от 01.01.2001 № СК-327/02);

- с применением коэффициентов пересчета из базисной стоимости в текущие цены. Применяются коэффициенты пересчета, выпускаемые Нижегородским центром ценообразования в строительстве;

- с применением договорного коэффициента К=________-к сметной стоимости на ремонтно-строительные работы, кроме стоимости оборудования и компенсации стоимости материалов;

- стоимость материалов, изделий и оборудования в сметах учитываются по средним рыночным ценам региона (по «цене поставщика») и подтверждаются прайс-листами. Стоимость материалов, изделий и оборудования в Актах выполненных работ по «цене поставщика» в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком и подтверждается счетом-фактурой поставщика данного материала с учетом транспортных 3%-6% и заготовительно-складских расходов 1,2%, согласно МДС .

4.2. На момент подписания договора стоимость Работ ориентировочно составляет _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________и не может быть превышена.

4.3. В случае необходимости производства дополнительных работ, не предусмотренных Техническим Заданием, Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика об их необходимости. Соглашение о производстве дополнительных работ, оформляются письменно, в виде Дополнительного соглашения. Работы, не предусмотренные настоящим Договором и дополнительным соглашением, считаются не согласованными и выполненными за счет Подрядчика.

4.4. В счет оплаты стоимости Работ по Договору, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в сумме _____________________________________(___________) _________, ________ копейки с учетом НДС 18%, в течение 10 банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

4.5.Окончательный расчет с Подрядчиком, за выполненные Работы по Договору, производятся с учетом перечисленного авансового платежа, после получения от Подрядчика следующих документов:

а) форма № КС-2 (в двух экземплярах), подписанная Уполномоченными лицами Сторон;

б) форма № КС-3 (в двух экземплярах), подписанная Уполномоченными лицами Сторон;

в) счет-фактура;

г) соответствующая исполнительная документация на виды работ, предъявляемые к оплате, подписанная Уполномоченными лицами Сторон;

д) акты скрытых работ (в двух экземплярах), подписанные Уполномоченными лицами Сторон;

е) счет-фактуры подтверждающие стоимости материалов.

Расчет производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после проведения приемки Результата Работ, в порядке, определенном в разделе 6 настоящего Договора, и подписания Сторонами Акта о приемке работ.

4.6. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях, путем перечисления безналичных денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными, с момента списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

5. Производство работ.

5.1. Представительство:

5.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по договору, Заказчик назначает своего представителя на строительной площадке, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за ходом выполнения Работ, производить проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям договора, Проекта и строительным нормам и правилам.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на строительную площадку в рабочее время в течение всего периода производства работ на Объекте.

5.1.2. Подрядчика на строительной площадке будет представлять его представитель, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ подрядными организациями, поставщиками и иными субподрядчиками.

Представитель Подрядчика несет ответственность за соблюдение на Объекте требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении Работ.

5.2. Журнал производства Работ:

5.2.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.2.2. Журнал должен быть прошит и пронумерован. Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителем Подрядчика на Объекте. Заказчик ежемесячно проверяет и подтверждает своей подписью записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

5.2.3. Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в срок, обеспечивающий соблюдение сроков сдачи Работ.

5.3. Скрытые Работы:

5.3.1. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика, представителей осуществляющих авторский и технический надзор, о необходимости проведения промежуточной приемки отдельных Ответственных конструкций и Скрытых Работ, подлежащих закрытию последующими Работами, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии имени и отчества и местонахождения на Объекте представителя Подрядчика, проводящего приемку.

Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи и электронной почты, с обязательным уведомлением о получении, а подлинник вручается представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика по акту доставки документов, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре.

5.3.2. Факт приемки Ответственных конструкций и Скрытых Работ фиксируется в соответствующем акте промежуточной приемки, подписанном представителями обеих Сторон.

5.3.3. Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Ответственных конструкций и Скрытых Работ устраняются силами и средствами Подрядчика, в сроки обеспечивающие соблюдение сроков производства Работ. В этом случае акт промежуточной приемки Ответственных конструкций и Скрытых Работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков, в вышеуказанном порядке.

5.3.4. После подписания акта промежуточной приемки Ответственных конструкций и Скрытых Работ Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ.

5.4. Охрана работ:

5.4.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала Работ до приемки Заказчиком Работ на Объекте.

5.5. Распределение рисков между сторонами:

5.5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, Результата Работ на Объекте, а также предназначенных для производства Работ на Объекте строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, имущества, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик до подписания Акта о приемке работ.

5.6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением Работ:

5.6.1. Заказчик или его представители вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5.6.2. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода производства Работ.

5.6.3. Заказчик (представитель Заказчика, инженер) вправе регулярно проверять записи в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6. Порядок сдачи-приемки Работ.

6.1. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ по Договору, отдельно для проектных и монтажных Работ. Заказчик определяет лиц, ответственных за приемку результата Работ, которые должны проверить:

- соответствие результата выполненных Работ Техническому заданию, нормам и правилам РФ;

- подготовленность Объекта к эксплуатации, включая выполнение мероприятий по технике безопасности и защите природной среды.

6.2. Назначение лиц, ответственных за проведение приёмки результата Работ осуществляется Заказчиком в течение максимум 2-х рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата Работ к сдаче.

6.3. Результатом выполнения Проектных Работ является Рабочий проект в составе:

- бумажная версия рабочего проекта - 3 экземпляра;

- электронная версия рабочего проекта - 1 экземпляр;

Результатом выполнения Монтажных работ является готовые к эксплуатации системы и оборудование, поставленные на Объект и смонтированные в объеме Технического Задания (приложение 1)

Окончательная приёмка Результата Работ, включая приёмку смонтированных конструкций, производится в порядке и объеме, установленном настоящим Договором и соответствующими разделами СНиП.

6.4. Заказчик назначает Рабочую комиссию и приступает к совместной с Подрядчиком приёмке Результата Работ. При этом срок приёмки Результата Работ – 3 рабочих дня с момента назначения Заказчиком лиц, ответственных за её проведение.

6.5. Окончательная приёмка результатов выполненных Работ по Договору оформляется Актом о приёмке работ, прилагаемым к Договору.

6.6. По окончании приемки результата Работ Заказчик либо:

-  подписывает Акт о приемке работ;

-  подписывает Акт о приемке работ с Ведомостью замечаний, в которой фиксируются все недостатки, отклонения, несоответствия, а также сроки их устранения. Данное условие возможно, если, по мнению Заказчика, выявленные недостатки являются незначительными и не препятствуют приемке результата Работ в целом. Подписание Заказчиком Акта о приемке работ с Ведомостью замечаний не является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы;

-  отказывается от подписания Акта о приемке работ с составлением мотивированного письменного документа.

6.7. Устранение указанных в Ведомости замечаний недостатков осуществляется Подрядчиком за его счет. При этом если нарушен срок окончания выполнения Работ (п.2.2), Заказчик имеет право требовать с Подрядчика выплаты неустойки, предусмотренной п.7.1. настоящего Договора.

6.8. После устранения указанных в «Ведомости замечаний» недостатков результатов выполненных Работ стороны подписывают Акт устранения недостатков.

6.9. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков Заказчик имеет право по своему усмотрению провести работу по устранению недостатков самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, при этом стоимость этих работ может быть взыскана с Подрядчика и (или) удержана из стоимости Работ Подрядчика.

6.10. По окончании работ Подрядчик предоставляет акты скрытых работ, полную спецификацию оборудования и используемых материалов, протоколы испытаний трубопроводов, а для электрооборудования протоколы замеров сопротивления изоляции петли фаза-ноль, целостности заземляющего проводника.

6.11. Право собственности на Результат Работ переходит к Заказчику после подписания сторонами Акта
о приемке работ. (п. 6.5.).

6.12. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными с момента подписания сторонами Акта о приемке работ.

6.13. В случае если государственными надзорными органами, иными заинтересованными организациями и органами местного самоуправления (Госэнергонадзор, МЧС, Региональным управлением по надзору за связью и др.) в течение всего срока эксплуатации Объекта будут выявлены недостатки Работ, не выявленные сторонами при утверждении Акта сдачи-приемки результатов Работ и существовавшие на период подписания Акта сдачи-приемки Работ, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента их выявления.

7. Ответственность сторон.

7.1. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств по Договору:

- за нарушение сроков завершения Работ, уплачивается неустойка в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 12 % от их стоимости.

- за несвоевременное освобождение Объекта и прилегающего к нему территории от принадлежащего Подрядчику после завершения Работ имущества, выплачивается неустойка в размере 0,1 %( ноль целых одна десятая) от стоимости Работ, но не более 12 % от их стоимости;

- за выполнение Подрядчиком некачественных Работ подлежит уплате неустойка в размере 20 % от стоимости некачественных Работ;

- за несвоевременное устранение недостатков Работ, указанных в ведомости замечаний и/или Акте обнаружения дефектов уплачивается неустойка в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от стоимости Работ за каждый день просрочки.

- за нарушение сроков выполнения видов Работ указанных в Календарном плане производства работ 3 % от стоимости просроченных видов работ (согласно сметного расчета).

7.2. Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств по Договору:

- за несвоевременную оплату выполненных Работ уплачивается неустойка в 0,1 % (ноль целых одна десятая) от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 12 % стоимости неоплаченных работы)

7.3. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Подрядчиком действующего законодательства (в том числе в области строительства, экологии), последний гарантирует возмещение убытков, понесенных Заказчиком.

7.4.Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду, которые несет другая Сторона.

7.6. Условия об уплате неустойки, возмещении убытков вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка будет начислена с момента ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, а убытки возмещаются в срок, указанный в письменном требовании об их возмещении.

7.7. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.8. Заказчик вправе удержать суммы пеней и штрафов из суммы, предназначенной для оплаты Работ.

7.9 Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность использованных при выполнении Работ материалов, механизмов и оборудования по правилам, предусмотренным ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.10 В случае выявления при начале эксплуатации скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика и препятствующих нормальному функционированию Объекта в требуемом режиме, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере до 10% от общей стоимости Работ. Обнаружение данных дефектов фиксируется двухсторонним Актом, который является основанием для выставления Заказчиком соответствующего счета для его оплаты Подрядчиком.

7.11 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результатов Работ и обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.12 Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.13 В случае несвоевременного окончания выполнения работ по устранению недостатков результата Работ, выявленных Заказчиком в течение Гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % данной суммы.

8. Гарантии качества результата Работ.

8.1. Гарантия на результат Работ действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ, если иной срок не установлен производителями оборудования и материалов, исчисляемый с даты, указанной в п. 6.11 - Гарантийный период.

Подрядчик гарантирует, что Результат Работ является на момент передачи Покупателю собственностью Подрядчика, новый, свободен от каких-либо прав третьих лиц, не является предметом спора и не находится под арестом.

8.2. Наличие недостатков, выявленных в пределах Гарантийного срока, фиксируется двусторонним Актом обнаруженных недостатков. Выявленные недостатки должны быть устранены Подрядчиком не позднее десяти рабочих дней с момента получения им письменного уведомления Заказчика о наступлении гарантийного случая.

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик может назначить независимую экспертизу, фиксирующую указанные недостатки, их характер и причины возникновения, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Заказчик должен назначить Подрядчику разумный срок для устранения выявленных и подтвержденных экспертизой недостатков, а Подрядчик обязан в любом случае своевременно устранить их, а затем уже имеет право доказывать вину Заказчика в возникновении указанных недостатков.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п.8.2. или назначенного Заказчиком на основании п.8.3. не устранит недостатки в результате Работ, то Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц, компенсировав стоимость данных работ за счет суммы, указанной в п. 4.2. настоящего Договора. При недостатке данной суммы Подрядчик обязан возместить расходы, понесенные Заказчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

8.5. Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Объект/результат Работ (их часть) в полном объеме по назначению вследствие указанных выше недостатков.

8.6. По окончании Гарантийного срока (п. п.8.1, 8.5) сторонами в течение 3-х рабочих дней подписывается Акт прекращения гарантийных обязательств Поставщика.

8.7. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим из договорных отношений со всеми участвовавшими в Работах субподрядчиками.

8.8. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с получением увечий, а также несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

8.9.Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные ненадлежащим обращением, вандализмом, аварией или нарушением в правилах обслуживания, перечисленных в инструкциях (документации) завода-изготовителя, предоставленных Подрядчиком.

8.10.Гарантия так же не распространяется на части оборудования, подвергнутые несанкционированному Подрядчиком ремонту или модификациям, произведенным Заказчиком.

6.11.Если после заключения настоящего Договора в отношении Результата Работ будут предъявлены какие-либо претензии третьих лиц, Подрядчик гарантирует, что окажет всякое содействие Заказчику в защите права собственности последнего на результат Работ и будет участвовать в споре в случае судебного разбирательства или внесудебного урегулирования.

9. Инсайдерская информация.

9.1 Подрядчик не вправе использовать информацию о Заказчике и партнерах Заказчика, их деятельности, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору.

9.2 Подрядчик не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.

9.3 Подрядчик не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.

9.4 Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения
настоящего Договора должны осуществляться Подрядчиком исключительно в случаях, предусмотренных настоящим договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика.

9.5 Подрядчик не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):

осуществление торговли на основании инсайдерской информации;

рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Заказчика на основании инсайдерской информации;

- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;

- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.

9.6 Заказчик может потребовать от Подрядчика, виновного в неправомерном использовании и
распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Заказчику
указанными неправомерными действиями.

10 Действие непреодолимой силы.

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту выполненных Работ.

10.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.

10.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

10.6. Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.

11 Срок действия Договора и условия его расторжения.

11.1 Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

11.2 Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.

11.3 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора:

- При нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора относительно качества и сроков выполнения Работ;

- При задержке начала выполнения Работ на срок, превышающий 20 дней, по независящим от Заказчика причинам. В этом случае Подрядчик обязан возвратить полученный аванс, если таковой был выплачен, в течение 10 банковских дней с момента получения уведомления о расторжении настоящего Договора и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 ГК РФ за весь срок задержки;

- При отзыве у Подрядчика разрешительных документов, дающих право на производство Работ;

- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством России и условиями настоящего Договора

11.4 Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу.

11.5 Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде Дополнения к настоящему Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.

11.6 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12. Арбитраж.

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области.

12.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Запасные части.

13.1 Подрядчик гарантирует поставку запасных частей или (в случае отсутствия таковых в производственной программе производителя) соответствующих альтернатив в течение 10 лет с момента подписания Акта сдачи-приемки Монтажных работ, но не менее расчетного срока службы оборудования, установленного производителем.

14. Конфиденциальность.

14.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого (цены на Товар), финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.

14.2 Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.

14.3 Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.

15 Уведомления.

15.1. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адреса сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

16. Приложения:

- Приложение 1 – Техническое Задание

- Приложение 2 – Сметные Расчеты

- Приложение 3 – Календарный график производства Работ

- Приложение 4 – Акт-допуск к выполнению работ на строительной площадке.

15. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

Приложение

к Договору №________________

от «____»______________

АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
на территории организации

Гор. ______________ “____” ______________ 200 __ г.

___________________________________________________________________________________
(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _______________________________________
 (Ф. И.О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) ___________________________________
 (Ф. И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, ____________________________________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем ________________________________________________________________
  (наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало “___” ___________________ окончание “_____” ________________

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ

 Представитель организации (генподрядчика) _____________________
    (подпись)

Представитель генерального подрядчика (субподрядчика) ____________________
   (подпись)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5