Договор на выполнение проектно-изыскательских работ (стр. 1 )

ДОГОВОР № _____________

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Россия, гор. Москва « » _____________2012 года

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . С., действующего на основании Приказа № 01 от 01.01.2001 года, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и в соответствии с допуском СРО ________________________________ от_____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы», на основании результатов осуществления закупки путем проведения ____________________, (протокол № ______ от «__» __________ 201__ года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия

1. В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

1.1. Проектная документация – разрабатываемая Генпроектировщиком проектно-сметная и иная документация, включая документацию стадии «Проект» (далее – «П») и «Рабочая документация» (далее – «Р»), в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение к Договору) и Заданием на разработку проектной документации (Приложение к Договору), в полном объеме, необходимом: для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы по разработанной проектной документации, для получения разрешения на строительство, для строительства объекта гаражного назначения и получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

1.2. Объект – объект гаражного назначения (гаражный комплекс, автостоянка и т. п.), проектируемый и строящийся по адресу, указанному в п. 2.1 Договора.

1.3. Работы - комплекс работ по разработке проектной документации в целях строительства Объекта, выполняемых Генпроектировщиком в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации и Заданием на разработку проектной документации. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Договора.

1.4. «Дни» - календарные дни, если иное не указано в настоящем Договоре.

1.5. Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Генпроектировщик выполняет Работы в целях проектирования и строительства объекта гаражного назначения, расположенного по адресу: ___________________________________________________ (далее по тексту Договора – Объект).

2.2. Технические, экономические и другие требования к Проектной документации должны соответствовать требованиям Задания на разработку проектной документации (Приложение № 2 к Договору), действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и города Москвы.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – 18 %, _______ (______) рублей __ (___) копеек (протокол ________ № ______ от «__» __________ 201__ года).

3.2. Цена Договора включает полную стоимость всех выполняемых Генпроектировщиком Работ, включая оплату налогов и других обязательных платежей, действующих на территории Российской Федерации, и может быть изменена по соглашению Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

3.3. Заказчик осуществляет платежи по настоящему Договору за выполненные Работы в следующем порядке:

3.3.1. 15 % (Пятнадцать процентов) от стоимости Работ, установленных Договором - после согласования и утверждения Заказчиком разработанной Генпроектировщиком проектной документации стадии «П» разделов «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», ОВиК и ВК, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета и счета-фактуры Генпроектировщика, оформленных в соответствии с промежуточным актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным Сторонами в порядке, установленном п. 4.13 Договора.

3.3.2. 10 % (Десять процентов) от стоимости Работ, установленных Договором - после согласования и утверждения Заказчиком полного комплекта разработанной Генпроектировщиком проектной документации стадии «П» в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета и счета-фактуры Генпроектировщика, оформленных в соответствии с промежуточным актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным Сторонами в порядке, установленном п. 4.13 Договора.

3.3.3. 25 % (Двадцать пять процентов) от стоимости Работ, установленных Договором - после получения по разработанной Генпроектировщиком проектной документации стадии «П» положительного заключения Мосгосэкспертизы и передачи 1 (Одного) оригинального экземпляра вышеуказанного заключения Заказчику, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета и счета-фактуры Генпроектировщика, оформленных в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных работ по проектированию стадии «П», подписанного Сторонами в порядке, установленном п. 4.13 Договора.

3.3.4. 40 % (Сорок процентов) от стоимости Работ, установленных Договором - после получения утвержденного Заказчиком полного комплекта разработанной проектной документации стадии «Р», определенного условиями Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета и счета-фактуры Генпроектировщика, оформленных в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных работ по проектированию стадии «Р», подписанного Сторонами в порядке, установленном п. 4.13 Договора.

3.4. 10 % (Десять процентов) от стоимости Работ, установленных Договором (гарантийное обеспечение качества выполняемых работ) - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения надлежащим образом оформленного счета Генпроектировщика, выставляемого Заказчику после получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Сроки, порядок сдачи и приемки Работ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору устанавливается с даты подписания настоящего Договора по «__» ____ 20__ г. в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 5 к Договору).

4.1.1. Генпроектировщик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора представляет Заказчику График производства работ с указанием промежуточных сроков выполнения работ, составленный в соответствии типовой формой Графика производства работ (Приложение № 3 к Договору).

4.1.2. Заказчик осуществляет проверку, согласование и утверждение представленного Графика производства работ или дает мотивированные замечания к Графику производства работ.

4.1.3. Основаниями для отказа в согласовании Графика производства работ является несоответствие Графика производства работ типовой форме (Приложение № 3) и/или установленным настоящим Договором срокам производства работ и/или иные замечания к Графику производства работ, связанные с отступлением содержания представленного Графика производства работ от условий Договора и Технического задания к Договору.

4.1.4. Генпроектировщик обязан в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения замечаний Заказчика, учесть замечания и представить Заказчику исправленный График производства работ.

4.1.5. В случае, если выполнение Заказчиком обязательства, предусмотренного п.5.1.1. Договора, оказывает влияние на надлежащее исполнение Генпроектировщиком обязательств по настоящему Договору в части соблюдения сроков производства работ, Стороны производят корректировку Графика производства работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. Датой начала выполнения Работ по Договору считается Дата подписания Сторонами настоящего Договора.

4.3. Датой фактического окончания выполнения Работ по Договору является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по проектированию стадии «Р».

4.4. В сроки, установленные Графиком производства работ, до передачи разработанной проектной документации стадии «П» в Мосгосэкспертизу, Генпроектировщик передает Заказчику или по его поручению организации, привлеченной в качестве технического заказчика, один комплект проектной документации на бумажном носителе и один комплект на электронном носителе (сметная документация – в формате АРПС), для проверки, согласования и утверждения Заказчиком проектной документации стадии «П».

4.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку, согласование и утверждение представленной проектной документации стадии «П» или дает мотивированные замечания к представленной проектной документации.

4.6. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Генпроектировщиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и города Москвы, государственным стандартам, Заданию на разработку проектной документации, а также предоставление Заказчику на согласование неполного комплекта проектной документации, подлежащей передаче в Мосгосэкспертизу для получения по ней положительного экспертного заключения, за исключением случая, когда Генпроектировщик имел соответствующие письменные указания от Заказчика.

4.7. В случае получения Генпроектировщиком мотивированных замечаний к представленной проектной документации, Сторонами в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Генпроектировщиком мотивированных замечаний составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.8. Генпроектировщик обязан в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения замечаний Заказчика, устранить указанные дефекты, учесть замечания и представить исправленную проектную документацию стадии «П» Заказчику или по его поручению организации, привлеченной в качестве технического заказчика, на повторное согласование и утверждение Заказчиком, после чего Стороны в порядке, установленном п. 4.13 Договора, подписывают соответствующий промежуточный акт сдачи-приемки выполненных работ Генпроектировщика.

4.9. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Генпроектировщик обязан приостановить Работы, поставив немедленно об этом в известность Заказчика с предоставлением обоснования причин такого решения.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о приостановлении работ.

4.10. После получения положительного заключения по разработанной проектной документации стадии «П» в Мосгосэкспертизе, Генпроектировщик в течение 2 (двух) календарных дней передает Заказчику утвержденную проектную документацию стадии «П» в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе, одного экземпляра на электронном носителе, а также одного экземпляра раздела проектной документации стадии «П» «Архитектурные решения», после чего Стороны в порядке, установленном п. 4.13 Договора, подписывают соответствующий акт сдачи-приемки выполненных работ по проектированию стадии «П».

4.11. В случае, если положительное заключение Мосгосэкспертизы содержит условие о получении обязательных к исполнению согласований с заинтересованными государственными и иными организациями, работы по разработке проектной документации стадии «П» считаются выполненными Генпроектировщиком после получения Заказчиком оригиналов указанных согласований.

4.12. После получения положительного заключения по разработанной проектной документации стадии «П» в Мосгосэкспертизе, Генпроектировщик завершает разработку рабочей документации в полном объеме (рабочая документация стадии «Р») и передает Заказчику или по его поручению организации, привлеченной в качестве технического заказчика, рабочую документацию стадии «Р» по накладной в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и одного экземпляра на электронном носителе для организации строительно-монтажных работ на Объекте, после чего Стороны в порядке, установленном п. 4.13 Договора, подписывают соответствующий акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке рабочей документации стадии «Р».

4.13. Приемка проектной документации Заказчиком осуществляется с соблюдением требований ГОСТ Р 21.1101-09 «Основные требования к проектной и рабочей документации» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документации, установленной пунктами 4.8., 4.10., 4.12 Договора.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Генпроектировщику мотивированный отказ от приемки работ.

В случае получения Генпроектировщиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ Генпроектировщик обязан в согласованные сроки, но не более 5(пяти) рабочих дней со дня получения замечаний Заказчика, устранить указанные недостатки, учесть замечания и повторно представить исправленные документы Заказчику или по его поручению организации, привлеченной в качестве технического заказчика.

После представления Генпроектировщиком исправленной документации и в случае отсутствия иных замечаний к представленной проектной (рабочей) документации Генпроектировщик в течение 2 (двух) рабочих дней передает Заказчику по накладной утвержденную проектную (рабочую) документацию в необходимом количестве экземпляров согласно Заданию на разработку проектной документации, а Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает и подписывает соответствующий акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.14. При неустранении Генпроектировщиком недостатков в установленные сроки, Заказчик вправе поручить работы по устранению недостатков другому лицу за счет Генпроектировщика, а также потребовать возмещения убытков.

4.15. Подписание Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ не лишает его права представлять Генпроектировщику возражения по качеству, объему и стоимости работ Генпроектировщика по результатам проведенных уполномоченными контрольными, экспертными и надзорными органами проверок на этапе проектирования и строительства Объекта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Генпроектировщику исходно-разрешительную документацию и иную документацию, а также иные исходные данные в объеме, необходимом для разработки проектной документации и ее согласования и утверждения в надлежащих государственных и городских инстанциях.

5.1.2. Производить приемку выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ.

5.1.3. Производить расчет за выполненные по настоящему Договору работы в порядке, установленные статьей 3 настоящего Договора.

5.1.4. Заказчик вправе:

- контролировать ход выполнения Работ.

- передать часть своих функций по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате выполненных Работ) третьему лицу (третьим лицам) – техническому заказчику, уведомив об этом Генпроектировщика в письменной форме.

- давать Генпроектировщику обязательные для исполнения указания, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, применении предлагаемых Заказчиком проектных решений, при условии, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и города Москвы.

- использовать всю разработанную проектную документацию по настоящему Договору, включая в электронном виде (в т. ч. копировать ее), для целей строительства Объекта.

- осуществлять иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

5.2. Генпроектировщик обязуется:

5.2.1. Своевременно и должным образом выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и города Москвы.

5.2.2. Разработать проектную документацию в полном объеме, необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы по разработанной проектной документации, Разрешения на строительство Объекта, строительства Объекта, разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и представить Заказчику разработанную проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Графиком производства работ (Приложение к Договору).

5.2.3. При проектировании руководствоваться допустимыми технико-экономическими показателями Объекта, установленными и согласованными Москомархитектурой.

5.2.4. Получить согласование Заказчика по разработанной проектной документации до ее передачи на согласование в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Москомархитектуру, Мосгосэкспертизу, ОПС Мосгоргеотреста, городские эксплуатационные службы (МОЭСК, МОЭК, Мосводоканал, Мосгаз и др.) в части рабочих проектов инженерных сетей.

5.2.5. В случае получения отрицательного заключения Мосгосэкспертизы по разработанной Генпроектировщиком проектной документации по Объекту, оплата услуг Мосгосэкспертизы за повторное рассмотрение проектной документации относится за счет Генпроектировщика.

Все затраты, понесенные Заказчиком в связи с оплатой услуг Мосгосэкспертизы за повторное рассмотрение проектной документации должны быть возмещены Генпроектировщиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления Заказчиком соответствующего письменного требования, а в случае неоплаты Генпроектировщиком в установленный срок суммы таких затрат, затраты возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм, причитающихся Генпроектировщику по настоящему Договору.

5.2.6. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения положительного заключения Мосгосэкспертизы по разработанной проектной документации поэтажные планы Объекта, содержащие разметку и условные номера машиномест в составе Объекта и оформленные в соответствии с условиями Приложения № 4 к настоящему Договору («Требования к оформлению поэтажных планов»).

5.2.7. Выполнять указания Заказчика или по его поручению организации, привлеченной в качестве технического заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и города Москвы.

5.2.8. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем и сроки выполнения требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

5.2.9. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

5.2.10. Выполнять Работы, как поименованные в настоящем Договоре, так и не поименованные в нем, но необходимые для выполнения проектирования и получения положительного заключения Мосгосэкспертизы по разработанной проектной документации, служащие достижению целей установленных п. 1.3 Договора.

5.2.11. Информировать регулярно (1 раз в неделю) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора. Заказчик вправе утвердить обязательную для Генпроектировщика унифицированную форму такого отчета.

5.2.12. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дефекты и дополнять проектную документацию по получении обоснованных письменных замечаний Заказчика относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Генпроектировщиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора, действующим нормам и правилам и законодательству Российской Федерации и города Москвы.

5.2.13. В минимально возможные сроки за свой счет исправить проектную документацию по замечаниям указанных органов, несмотря на оформленные Сторонами Договора акты сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.14. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Генпроектировщика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.2.15. Генпроектировщик обязан за свой счет выполнить все изменения Проектной документации, которые могут быть затребованы органами власти и управления всех уровней, уполномоченными учреждениями и т. п. в связи с их согласованиями, заключениями или решениями. Согласование Заказчиком проектной документации не освобождает Генпроектировщика от данной его обязанности и дополнительно не оплачивается.

5.2.16. До начала строительства Объекта заключить с Заказчиком договор на осуществление авторского надзора за строительством Объекта по цене в размере 5% от стоимости рабочей документации стадии «Р» по настоящему Договору.

5.2.17. Без промедления письменно информировать Заказчика о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению договорных обязательств в установленные Договором сроки.

5.3. Генпроектировщик вправе:

5.3.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, имеющих соответствующие сложности выполняемых работ допуски СРО (специальные разрешения).

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик имеет право взыскать с Генпроектировщика неустойку:

6.2.1. В случае нарушения Генпроектировщиком срока предоставления Заказчику Графика производства работ в соответствии с п. п.4.1.1., 4.1.4. настоящего Договора – 0,5 % от общей стоимости работ Генпроектировщика по Договору за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки;

6.2.2. В случае нарушения Генпроектировщиком промежуточных и/или окончательного сроков выполнения работ по настоящему Договору, установленных Графиком проектирования, - 0,5 % от общей стоимости работ Генпроектировщика по Договору за каждый день просрочки надлежащего выполнения работ, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки;

6.2.3. В случае непредоставления экземпляра проектной документации на электронном носителе - в размере 0,01 % от общей стоимости работ Генпроектировщика по Договору за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки;

6.2.4. За задержку устранения дефектов в проектной документации, против сроков, предусмотренных актом Сторон - неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ Генпроектировщика по Договору за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.

6.3. Генпроектировщик несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков в проектной документации Генпроектировщик обязан безвозмездно их устранить в согласованные Сторонами сроки.

6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков перечисления денежных средств Генпроектировщику, установленных в настоящем Договоре, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, последний имеет право по своему выбору:

- начислить Заказчику неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с 31-го рабочего дня просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

- начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на момент предъявления претензии, начиная с 31-го рабочего дня просрочки, но не более чем за 3 месяца просрочки.

Генпроектировщик не вправе начислять одновременно неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Генпроектировщик не вправе на одну и ту же сумму просроченной задолженности но за разные периоды просрочки начислить сначала неустойку, а потом проценты за пользование чужими денежными средствами или наоборот.

6.5. Право на получение предусмотренных настоящим Договором неустоек возникает после направления виновной Стороне письменной претензии Стороны Договора, чье право было нарушено.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств. При этом, размер таких убытков Стороны ограничивают реальным ущербом, упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.7. Сумма неустойки может быть удержана Заказчиком при расчете с Генпроектировщиком за выполненные работы из причитающихся ему по Договору сумм или оплачивается Генпроектировщиком по счетам Заказчика, сопровождающихся приложением соответствующих документов в обоснование требований.

6.8. Заказчик не несет ответственность по обязательствам Генпроектировщика перед третьими лицами и не возмещает Генпроектировщику расходов по обязательствам перед третьими лицами. Ответственность за нарушение установленных правил и норм несет Генпроектировщик; любые санкции, штрафы и/или иные взыскания оплачиваются непосредственно Генпроектировщиком и не подлежат возмещению Заказчиком, если Генпроектировщик не докажет, что взыскание было наложено в результате виновных действий Заказчика. Сумма штрафов за нарушение установленных правил и норм, взысканная с Заказчика по вине Генпроектировщика, подлежит удержанию при осуществлении платежей.

6.9. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

6.10. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

7.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2-х месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата Работ в одностороннем и внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Генпроектировщика за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения.

В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении Заказчика.

9.2. Объем работ, фактически выполненных Генпроектировщиком на дату, указанную в извещении Заказчика о расторжении Договора, определяется путем совместного рассмотрения Сторонами фактически выполненного объема Работ, который фиксируется в акте сдачи-приемки фактически выполненных работ Генпроектировщика, подписываемом Сторонами Договора. Все взаиморасчеты по Договору осуществляется Сторонами на основании указанного акта сдачи-приемки фактически выполненных работ.

9.3. При расторжении Договора Генпроектировщик обязан в течение 5-ти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика передать ему оригиналы исходно-разрешительной документации, полученных согласований, заключений, разрешений, проектную документацию, разработанную Генпроектировщиком до даты расторжения Договора, а также иные документы, перечень которых устанавливает Заказчик.

Фактическая передача указанных документов Заказчику является существенным условием для проведения взаиморасчетов с Генпроектировщиком.

9.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

9.5. Досрочное расторжение Договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством РФ.

9.6. В случае расторжения настоящего Договора в связи с существенным нарушением Генпроектировщиком обязательств по Договору, Заказчик имеет право включить Генпроектировщика в реестр недобросовестных поставщиков Заказчика, размещенный на официальном сайте Заказчика: http://www. *****/.

9.7. К существенным нарушениям Генпроектировщиком обязанностей по настоящему Договору относится:

- нарушение Генпроектировщиком сроков исполнения обязательств по Договору;

- выполнение Генпроектировщиком работ с дефектами и недоделками;

- нарушение иных обязательств по Договору.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

10.2.Требования пункта 10.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

10.3.Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 10 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактической доставки по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора. В случае отсутствия или выбытия адресата, при отсутствии надлежащего уведомления об изменении адреса, уведомления считаются полученными Стороной в день фактической доставки по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

11.3. Генпроектировщик согласен, что в случае расторжения настоящего Договора Заказчик вправе по своему усмотрению (без предварительного письменного согласия Генпроектировщика) использовать проектную документацию стадии «П», разработанную Генпроектировщиком и принятую Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ Генпроектировщика, в том числе разработать самостоятельно или с привлечением третьих лиц проектную документацию стадии «Р» с использованием вышеуказанной проектной документации стадии «П».

11.4. Генпроектировщик согласен, что Заказчик вправе заключить договор на осуществление авторского надзора за строительством Объекта с третьим лицом (проектной организацией) в соответствии с Положением об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве (утв. Постановлением Правительства Москвы от 01.01.2001 г. № 000).

11.5. Все контракты, договоры, соглашения и заявления, касающиеся предмета настоящего Договора, как устные, так и письменные, осуществленные до его заключения, теряют силу после подписания настоящего Договора и Стороны не вправе ссылаться на них для выяснения взаимных обязательств.

11.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского и градостроительного законодательства Российской Федерации.

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Техническое задание.

Приложение - Задание на разработку проектной документации.

Приложение – Примерная форма Графика производства работ.

Приложение - Требования к оформлению поэтажных планов.

Приложение – График производства работ

11.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Приложение

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3