Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту – замене оконных блоков в зданиях главного корпуса и пристройки главного лабораторного корпуса

Проект

Государственный контракт №________

на выполнение работ по капитальному ремонту – замене оконных блоков в зданиях

главного корпуса и пристройки главного лабораторного корпуса

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

Стороны, Государственный заказчик ИНХ СО РАН, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___.___.2010 г. № _______, подписали настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по капитальному ремонту – замене оконных блоков в зданиях главного корпуса и пристройки главного лабораторного корпуса (далее – работы) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение ), эскизом оконного блока (Приложение ), и локальной сметой (Приложение ), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик выполняет работы на объекте собственными силами и материально-техническими средствами с возможным привлечением субподрядных организаций. Привлечение субподрядных организаций допускается только с согласия Заказчика в установленной форме.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, выполняемых в соответствии с условиями настоящего Контракта, составляет: ____________ (____________________________________________________) руб., в том числе НДС[1].

2.2. Расчет за работы производится на основании выставленного счёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (п. п.3.1. Контракта).

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. В цену выполняемых работ включены расходы подрядчика на очистку и вывоз строительного мусора, доставку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, но не предусмотренные настоящим Контрактом, не оплачиваются и считаются оказанными безвозмездно.

2.6. Датой оплаты считается день списания денежных средств со счёта Заказчика.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы выполняются с момента заключения Контракта до 30.06.2010 г.

3.2. Работы выполняются Подрядчиком г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 3 (Здание главного корпуса: к.201, 215, 216, 217, 219, 224, 225, 226, 227, 304, 309, Здание пристройки главного лабораторного корпуса: к.110 А, шт.), 301, 337, 404, 407, 411, 422 (2шт.), 423, в течение рабочего дня: с 8:30 до 17:30).

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Стороны назначают Уполномоченных представителей, которые совместно (каждый в пределах своих полномочий) решают вопросы, связанные с оформлением необходимой документации, осуществлением надзора и контроля за ходом и качеством выполняемых работ, а также проверкой соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, Технического задания и локальной смете.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Передать объект для выполнения ремонта Подрядчику согласно Акту передачи объекта в ремонт, обеспечить готовность объекта к выполнению работ на объекте.

4.2.2. Провести инструктаж персонала Подрядчика по технике безопасности, ознакомить с правилами внутреннего распорядка во время выполнения работ на объекте.

4.2.3. Обеспечить беспрепятственный проход на объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и въезд транспорта на территорию объекта по предварительным заявкам Подрядчика.

4.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов, инструмента, приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика во время выполнения работ.

4.2.5. Обеспечить подачу электроэнергии во время выполнения работ на объекте.

4.2.6. Организовать работу комиссии по приемке выполненных работ на объекте. Подписать Акт приемки объекта в эксплуатацию или представить мотивированный отказ от подписания Акта.

4.2.7. Оплатить работу, выполненную Подрядчиком (п. 2 Контракта).

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы на объекте качественно, своими инструментами и материалами, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, на основании Технического задания и локальной сметы.

4.3.2. Оформить требуемые разрешения и согласования на выполнение работ на объекте у компетентных государственных органов. Заблаговременно представить Заказчику списки своего персонала и транспорта для оформления пропусков на проход (въезд) на территорию объекта.

4.3.3. Перед началом выполнения работ представлять Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам, утверждённым в РФ), получать согласие Заказчика на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонит использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцов, в пределах цены Контракта и своими силами производить их замену. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты на используемые материалы.

В случае применения новых, в том числе ввозимых иностранных строительных материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СНиПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством, полученным в установленном порядке.

Отключать существующие инженерные системы, сети или отдельные их участки только по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми (при необходимости) для выполнения работ на объекте и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.3.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.3.6. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны труда работников, подчиненных Подрядчику санитарных и противопожарных мероприятий (Приложение ) во время выполнения работ.

Выполнять работы в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов.

При монтаже принимать меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей.

4.3.7. Обеспечивать очистку помещений от строительного мусора, его погрузку в ручную и вывоз во время и по окончании выполнения работ.

4.3.8. По окончании выполнения работ (п. п.3.1. Контракта) предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ, оформленный по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.99 г. № 000 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Акт освидетельствования скрытых работ.

По окончании выполнения работ по Контракту предоставить Заказчику Акта о приемке объекта в эксплуатацию.

4.3.9. В случае если на любой стадии выполнения работ на объекте будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт, а Подрядчик своими силами и без увеличения цены Контракта в срок, указанный Заказчиком в Акте, выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика и сдаёт их Заказчику.

4.3.10. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ на объекте, и принимать меры для их устранения, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят результатам выполняемых работ на объекте, либо создают невозможность их выполнения в срок.

4.3.11. Выставить Заказчику счёт в течение 2 (Двух) дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по Контракту (п. п. 4.3.8. Контракта).

4.3.12. Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, локальной сметой и с требованиями действующих на момент выполнения работ ГОСТами, СНиПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ.

5.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ за 3 (Три) дня до начала приёмки работ.

5.3. Сдача выполненных работ (п. п.3.1. Контракта) Подрядчиком и приемка его Заказчиком происходит в соответствии с нормативно – правовыми нормами РФ и оформляется Актами о приёмке выполненных работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Актами освидетельствования скрытых работ, подписываемыми обеими Сторонами.

5.4. По завершении выполнения всех работ по Контракту, Заказчик подписывает Акт о приемке объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписания Актов.

5.5. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания Заказчиком Актов формы КС-2 и КС-3, Актов освидетельствования скрытых работ и Акта о приемке объекта в эксплуатацию.

5.6. Подрядчик передаёт Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации объекта по окончании выполнения работ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнитель гарантирует:

6.1.1. Качество выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, локальной сметой и с требованиями действующих на момент выполнения работ ГОСТами, СНиПами, госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документами РФ.

6.1.2. Материалы, используемые при выполнении работ, соответствуют государственным стандартам и техническим условиям, имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.1.3. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, который составляет: _______________ от даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

6.2. В случае выявления недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока на объекте по окончании ремонта, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, в одностороннем порядке составляет дефектный Акт с указанием сроков устранения выявленных дефектов и дату приемки, направляет указанный Акт Подрядчику. Подрядчик, в течение указанных в Акте сроков, устраняет выявленные дефекты.

6.3. При выполнении работ должны использоваться высококачественные арматура и профиль, стойкие к ультрафиолетовому излучению и агрессивным воздействиям окружающей среды, обеспечивающие высокую теплоизоляцию и экономию энергии.

Работы должна выполняться с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда работников, подчиненных подрядчику, а также санитарных и противопожарных мероприятий во время выполнения работ.

При выполнении работ должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей.

Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП , ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ .

Используемые материалы должны иметь следующие документы, которые подрядчик предоставляет Заказчику до начала выполнения работ:

- Сертификат соответствия ГОСТ (на профиль ПВХ, стеклопакеты, на фурнитуру);

- Санитарно-гигиенический сертификат на ПВХ профиль;

- Сертификат пожарной безопасности на ПВХ профиль;

- Паспорт изделия.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами:

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП  «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП «Тепловая защита зданий»;

- ГОСТ «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

- ГОСТ Р «Стекла защитные многослойные»;

- ГОСТ «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия»;

- ГОСТ «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

- ГОСТ «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»;

- ГОСТ«Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи»;

- СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;

- СНиП 3. «Изоляционные и отделочные покрытия».

6.4. Профиль не ниже класса «___» с толщиной внешней стенки: ______ мм.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (п. п.3.1. Контракта). Размер такой неустойки составляет 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока выполнения работ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (п. 8 настоящего Контракта) или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (п. п.2.2. Контракта). Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (п. 8 настоящего Контракта) либо по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту если докажут, что неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате действия которой выполнение обязательств по настоящему Контракту стало невозможным.

8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. п. 8.1. Контракта, извещает об этом в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме другую Сторону.

8.3. Документом, подтверждающим обстоятельства непреодолимой силы, является документ (в письменной форме) органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.

8.4. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о наличие обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.10.2010 г.

9.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.3. В случае расторжения Контракта Стороны производят взаиморасчеты.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров.

10.2. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, получившей её, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента её получения.

10.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области согласно порядку, установленному законодательством РФ.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

11.2. Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Все изменения, дополнения и приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

11.4. При изменении адреса и/или банковских реквизитов Стороны обязуются направить извещение об этом другой Стороне в письменной форме в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления указанных изменений.

11.5. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

_______________/_______________/ ________________/_______________/

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М. П. М. П.

Приложение

к Государственному контракту от «___» ___________ 2010 г. № _______

Техническое задание

Количество оконных блоков: 22 шт.

Площадь одного изделия: 5,48 кв. м.

Общая площадь оконных блоков составляет: 120,62 м2.

Цена работ, выполняемых в соответствии с условиями настоящего Контракта, составляет: _____________ (______________________________________________) руб., в том числе НДС.

Заказчик Подрядчик

_______________/_______________/ ________________/_______________/

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М. П. М. П.

Приложение

к Государственному контракту от «___»_________ 2010 г. № _____

Эскиз оконного блока

Приложение

к Государственному контракту № ______ от «___» ____________ 2010 г.

Наим. cтройки УТВЕРЖДАЮ:

Объект 599 ИНХ СО РАН

Район стр-ва 8.1 ЗАКАЗЧИК ______________________

Заказчик ИНХ СО РАН

Генподpядчик

" " _______________ 201 г

Локальная смета №1/03-2010

выполнение работ по капитальному ремонту – замене оконных блоков

в зданиях главного корпуса и пристройки главного лабораторного корпуса

СОГЛАСОВАНО:

ОСНОВАНИЕ: ПОДРЯДЧИК _____________________

СМЕТHАЯ СТОИМОСТЬ 462989.52 руб " " _______________ 201 г

HОРМАТИВHАЯ ТРУДОЕМKОСТЬ 425 чел-час

СМЕТHАЯ ЗАРАБОТHАЯ ПЛАТА 38303 руб

Смета составлена в ценах 2001 г. и пересчитана в текущий уровень по состоянию на 01.12.2009 г (сборник администрации НСО вып.36)

=======================================================================================================================================================================================

Но-| | | | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб | | Общая стоимость, руб | Трудозатраты рабо-

мер | | | |----(в базисном уровне цен)---|---(в базисном уровне цен)---| |---(в текущем уровне цен)----| чих, чел-ч не за-

пози| Шифр и | Наименование работ | | | Основная| Экспл. | |Основная | Экспл. | | |Основная | Экспл. | нятых обслуж. машин

ции| номер | | Коли - | | з/плата| машин | | з/плата | машин | Индекс | | з/плата | машин |

сме-| позиции | и затрат, | чество | Всего || Всего ||| | Всего ||| Обслужив. машины

ты |норматива| | | |Стоимость| в т. ч. | |Стоимость| в т. ч. | | |Стоимость| в т. ч. |

| | | | |материал.| з/плата | |материал.| з/плата | | |материал.| з/плата | на един.| всего

-------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

-------

1 ТЕРр56-2 Снятие оконных переплетов 1.13 1вып.36 АНО ТЕРР5 46.11 54

-2 остекленных 1 зона Кзп=8.

100м12 85 Кэм=6. 1

2 ТЕРр56-1 Демонтаж оконных коробок 074 61 вып.36 АНО ТЕРР4 382.36 84

-2 в каменных стенах с выломк 1 зона Кзп=8.

ой четвертей в кладке 85 Кэм=4.1

100шт

3 ТЕРр56- Снятие наличников 0вып.36 АНО ТЕРР4.21 2

1м 1 1 зона Кзп=8.

8-

4 ТЕР10-01- Установка в жилых и общест 1.22 8304 вып.36 АНО ТЕР4

027-2 п венных зданиях блоков окон 027-02 1 зона

рим. т. ч. ных из ПВХ профилей Кзп=8.85 Кэм=49

п.м2 Кмат=2.454

5 ПРАЙС ЛИ Блок оконный ПВХ 120 - 200- -

СТ м2 -------

1665 - 200

6 ТЕР15-02- Оштукатуривание откосов 0.59 136вып.36 АНО ТЕР8 85.84 48

016-03 цементно-известковым раств 016-03 1 зона

ором 1017 Кзп=8.85 Кэм=6.9 4

100м2 Кмат=5.173

7 ТЕР15-01- Облицовка оконных откосов 007 398 вып.36 АНО ТЕР09 50.15 39

050-01 пластиком 050-01 1 зона

100м2 891Кзп=8.85 Кэм=1. 1

Кмат=2.664

8 ТСЦМ-101- Пластики бумажно-слоистые -0.07 - вып.55 АНО ТСЦМ-

1862 с одной декоративной сторо 62 1 зона Кмат=2

ной толщиной 2 мм 80743- .5 - - -

т. м2

-------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

-------

9 ПРАЙС ЛИ Стоимость пластиковых окон- 29-

СТ ных откосов -------

м2 38- 29

10 ТЕР10-01- Установка и крепление плас 1.вып.36 АНО ТЕР 7.82 12

060-1 п тикового уголка 060-01 1 зона

рим. 100м Кзп=8.85 Кэм=3. - -

Кмат=12.444

11 ПРАЙС ЛИ Стоимость пластикового уго - 22-

СТ лка -------

м 149- 22

12 ТЕРр58- Смена обделок из листовой 0.73 6вып.36 АНО ТЕРР 41.41 24

20-1 стали, отливов, шириной 1 1 зона Кзп=8.

до 0,4 м 323285 Кэм=3.987 Кмат=1 3

100м .854

13 ТСЦМ-101- Сталь листовая оцинкованн -0.10 - вып.55 АНО ТСЦМ-

9351 ая 51 1 зона Кмат=1

т 17031- .8- - -

14 ПРАЙС ЛИ Стоимость слива оцинкованн 2 - 10-

СТ ого -------

м2 487- 10

15 ТЕР10-01- Установка ПВХ подоконных 0.28 77вып.36 АНО ТЕР 66.22 19

033-02 досок в каменных стенах 033-02 1 зона

высотой проема: до 2 м Кзп=8.85 Кэм=3. -

100м2 Кмат=4.686

16 ПРАЙС ЛИ Стоимость доски пластиков 29 - 18-

СТ ой -------

м2 633- 18

17 ТСЦМ-101- Пена монтажная для герметивып.55 АНО ТСЦМ-

1921 зации стыков в баллончике 21 1 зона Кмат=2

емкостью 0,85 л .2 - -

шт

-------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ 291609

------

286391 16

Накладные расходы: Проемы [82%x0.94] (77. РУБ 1

08%)

позиции сметы: 1-3

Накладные расходы: Деревянные конструкции РУБ 1

[118%x0.94] (110.92%)

позиции сметы: 4,10,15

Накладные расходы: Отделочные работы [105 РУБ

%x0.94] (98.7%)

позиции сметы: 6,7

Накладные расходы: Крыши, кровли [83%x0. РУБ

94] (78.02%)

позиции сметы: 12

Итого накладные расходы РУБ 4

-------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

-------

Сметная прибыль: Проемы (50%) РУБ

позиции сметы: 1-3

Сметная прибыль: Деревянные конструкции РУБ

(50%)

позиции сметы: 4,10,15

Сметная прибыль: Отделочные работы (50%) РУБ

позиции сметы: 6,7

Сметная прибыль: Крыши, кровли (50%) РУБ

позиции сметы: 12

Итого сметная прибыль РУБ 2

ИТОГО ПО СМЕТЕ С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИ РУБ 298209

БЫЛЬЮ ------

286391 16

-------

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ РУБ 29838

298277+0

392364+0

НДС (18%) РУБ 53689

(298277)х18.0/100

(392364)х18.0/100

ВСЕГО С НДС РУБ 38

298277+53689.86

392364+70625.52

Приложение

к Государственному контракту от «___» ___________ 2010 г. № _______

Обязанности Подрядчика по организации работы по охране труда

Подрядчик обязан обеспечить:

- безопасность работников, подчинённых Подрядчику (далее – работники) при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов;

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ;

- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знании требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации;

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности), медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- расследование в установленном Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные законодательством сроки; обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;

- выполнение предписаний Отдела охраны труда и техники безопасности Института за соблюдением требований охраны труда.

Заказчик Подрядчик

_______________/_______________/ ________________/_______________/

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М. П. М. П.

[1] Расчёт цены работ на объекте, выполняемых на основании условий настоящего Контракта, выполняется базисно – индексным методом с использованием территориальных (Новосибирская область) единичных расценок с учётом установленных коэффициентов пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен, утверждённых администрацией Новосибирской области. Величины накладных расходов определяются по видам работ. Коэффициенты к нормам затрат труда, оплате рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учёта в сметах предусмотренных проектами условий выполнения работ на объекте (коэффициенты стеснённости) определяются по МДС 81-35.2004 при наличии проектной документации. Величина сметной прибыли определяется согласно общеотраслевому коэффициенту, равному 50 % от фонда оплаты труда (МДС 81-25.2001). Цена составления сметной документации не указывается в локальной смете.