Договор № на поставку свежих овощей и фруктов (стр. 3 )

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 процента цены Договора, что составляет___________ руб.________ коп. (рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации ). Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику, либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

7.7. Уплата неустоек по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.8. В случае причинения убытков одной из Сторон Договора, другая Сторона обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме.

7.9. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего
Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, на время этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе увеличить не более чем на десять процентов предусмотренное Договором количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе изменить в меньшую сторону количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор.  При поставке дополнительного количества товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить Цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов Цены Договора. В случае с сокращением потребности в поставке товаров, Заказчик обязан изменить Цену Договора пропорционально количеству таких товаров. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной Цены Договора на предусмотренное по Договору количество такого товара.

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о досрочном расторжении Договора в следующих случаях:

9.6.1. В случае обнаружения в ходе исполнения Договора недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора.

9.6.2. В случае установления в ходе исполнения Договора начала процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.6.3. В случае установления в ходе исполнения Договора факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.6.4. В случае установления в ходе исполнения Договора наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки, количества, наименования и ассортимента Товара (два и более раз).

9.8. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2017 года.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и исполнение принятых на себя обязательств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.  Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и др. федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 01.01.01 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

11.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще, уполномоченными на то представителями Сторон с приложением печати.

11.4. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

11.5. Стороны несут ответственность за своевременную передачу оригиналов первичной документации.

11.6. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона, у которой произошли изменения, обязана сообщить об этом другой Стороне в  письменном виде в течение 10 (десяти) дней с момента этих изменений.

11.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

11.8. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

1.Приложение – Спецификация.

2.Приложение -  Качественные характеристики поставляемой продукции

3. Приложение – Форма Заявки.

11.9.Юридические адреса, платежные реквизиты Сторон        

Приложение

к Договору №__ от «____» ____2017 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4