Счет на оплату действителен в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления. По истечении
срока действия Покупатель выписывает новый счет.
5.3. Расчеты за поставленную Продукцию производятся путем перечисления Покупателем
безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.4. Обязательство Покупателя по оплате Продукции считается исполненным после зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.5. Покупатель оплачивает продукцию денежными средствами со ссылкой в платежном
поручении на номер договора и дату его заключения, номер счета (счета фактуры) и его дату,
наименование продукции.
5.6. Стороны проводят сверку расчетов путем составления двухстороннего акта сверки.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора
Покупатель обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,05 % (ноль целых пять
сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Пеня начисляется
при условии направления Поставщиком письменной претензии в адрес Покупателя с момента
просрочки до даты полной оплаты Продукции.
6.3. В случае нарушения срока поставки, указанного в счете и спецификации Поставщика на
оплату, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (пеню) в размере 0,05 % (ноль целых
пять сотых процента) от суммы недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.
6.4. При наличии у Покупателя задолженности по оплате продукции Поставщик имеет право
приостановить поставку (отгрузку) продукции Покупателю до полного погашения Покупателем
задолженности по предыдущим поставкам.
6.5. Санкции, предусмотренные условиями настоящего договора, подлежат учету с момента их
фактического поступления на расчетный счет стороны, в пользу которой они присуждались.
6.6. Стороны договорились считать указанный в п. 6.2., 6.3 размер санкций обоснованным,
разумным и соразмерным последствиям нарушенного обязательства.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по договору, если
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы: стихийные явления
природного характера, войны или военные действия, которые начались после заключения
настоящего договора, а также запретительные акты органов государственной власти
(управления), если эти обстоятельства и действия повлияли на исполнение сторонами
обязательств по договору.
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств - срок исполнения обязательств,
отодвигается на срок их действия и ликвидации последствий.
7.3. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна не позднее трех
суток со дня их наступления письменно информировать другую сторону об их наступлении и
предположительном сроке их прекращения и представить подтверждающие факт наступления
форс-мажорных обстоятельств - свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, любая
сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с предупреждением
другой стороны за 15 календарных дней. При этом ни одна из сторон не имеет права требовать
возмещения от другой стороны возмещения убытков.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
________________, а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые должны быть подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями. Все дополнительные
соглашения к настоящему договору согласованные Сторонами являются его неотъемлемой
частью.
8.3. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон путем оформления соглашения о
расторжении договора.
8.4. В случае нарушения, более чем один раз условий настоящего Договора Стороны имеют
право, в соответствии с действующим законодательством, в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор. Сторона инициирующая расторжение договора, обязана предупредить об
этом в письменном виде другую Сторону за 1 (один) месяц до даты расторжения договора.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего
договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Все претензии, возникающие в связи с
исполнением настоящего договора, рассматриваются Сторонами в течение семи дней с момента
получения претензии.
9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению в арбитражном суде.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10. Заключительные положения.
10.1. Все уведомления, сообщения, претензии, связанные с исполнением настоящего договора
(включая счета на оплату и спецификации) направляются Сторонами непосредственно друг другу
по адресам и реквизитам, указанным в настоящем договоре, корреспонденцией, по факсу или
электронной почте (с обязательным последующим обменом оригиналами).
10.2. Все дополнительные соглашения и/или изменения к настоящему договору (в т. ч.
направленные Сторонами друг другу по факсу и/или электронной почте), а также, акты,
приложения, протоколы, являются неотъемлемыми частями настоящего договора и вступают для
Сторон в силу при условии их подписания уполномоченными представителями сторон и
удостоверения подписей печатями Сторон, а также должны иметь ссылку на настоящий договор.
10.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении печатей, адресов, платежных
реквизитов в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения подобных обстоятельств. Риск
неблагоприятных последствий, вытекающих из несвоевременного извещения, несет Сторона, не
известившая другую Сторону.
10.4. Односторонний отказ от исполнения условий настоящего договора возможен только в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10.5. Во всем остальном, не нашедшем отражение в настоящем договоре Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10.6. Настоящий договор составлен, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Поставщик
______________________
Юридический адрес:
______________________
Почтовый адрес:
______________________
ИНН/КПП _______________
Банковские реквизиты:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
______________ / ________ /
м. п.
Покупатель
МП «Горводоканал»
Юридический адрес:
165300, Архангельская обл., г. Котлас., ул.
Некрасова., д.2
Почтовый адрес:
165300, Архангельская обл., г. Котлас., ул.
Некрасова., д.2
Банковские реквизиты:
в Архангельское ОСБ
8637 г. Архангельск
ОГРН: 1022901027225
тел.(81837) 3-18-15, 3-20-05
тел./
______________ / /
м. п.
*сжатый газ, сжиженный газ, жидкость, твердое вещество
**- хранение навалом (взрывчатое вещество), хранение на стеллажах (взрывчатое вещество), хранение в заглубленных резервуарах (горючая жидкость, воспламеняющейся газ, токсичный газ, токсичная жидкость), баллоны и цистерны емкостью 25-100 кг (воспламеняющейся газ), хранение в наземных хранилищах (воспламеняющийся газ), другие формы хранения;
- получение; производство, переработка; транспортировка; образование, уничтожение; использование; иные формы (указать).
*
*сжатый газ, сжиженный газ, жидкость, твердое вещество
**- хранение навалом (взрывчатое вещество), хранение на стеллажах (взрывчатое вещество), хранение в заглубленных резервуарах (горючая жидкость, воспламеняющейся газ, токсичный газ, токсичная жидкость), баллоны и цистерны емкостью 25-100 кг (воспламеняющейся газ), хранение в наземных хранилищах (воспламеняющийся газ), другие формы хранения;
- получение; производство, переработка; транспортировка; образование, уничтожение; использование; иные формы (указать).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
