ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Саранск  «____» ______________ 2017 год

Акционерное Общество «103 АРСЕНАЛ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Доверенности от14.09.2017г. г., с одной стороны, и  ___________________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании____________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Для исполнения Покупателем обязательств по Государственному контракту ГОЗ № 000 от 01.01.2001г. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, ассортимент, номенклатура, стоимость, количество и требования к качеству которой указаны в Спецификациях к Договору.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. государственному контракту присвоен идентификатор № 000.

1.2 Номенклатура, количество, стоимость и срок поставки товара определяются сторонами в Спецификации (Приложение к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц и государственных органов.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена за каждую единицу товара и общая стоимость Товара указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Расчеты по данному Договору между Покупателем и Поставщиком осуществляются с использованием отдельного счета ____________________________ , открытого Поставщиком в Банке ______________________________ являющегося уполномоченным банком Покупателя, согласно Федеральному закону  от 01.01.2001 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказ» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в Федеральный закон от 01.01.2001 г. «О государственном оборонном заказе».

2.3. Поставщик обязан использовать для расчетов по договорам с третьими лицами (поставщиками запасных частей и комплектующих изделий), привлеченными Поставщиком к выполнению условий настоящего договора, только отдельные счета, открытые ими в уполномоченном банке, при наличии у таких поставщиков договора о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком.

2.4. Покупатель производит Предоплату в размере 50 % от стоимости договора. Окончательный расчет за фактически поставленный товар в течение 30 банковских дней с момента поставки.

2.5. Цены, указанные в Спецификации не могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке и являются стабильными в течение действия настоящего Договора, если иное не предусмотрено Протоколом согласования цен на Товар, настоящим договором или законом. Не являются также основанием для повышения цен увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действием форс-мажора.

2.6. Проценты по ст. 317.1. ГК РФ подлежат начислению и уплачиваются на сумму предварительной оплаты по Договору (в случае авансирования). Срок на приемку Товара, подписание товарной накладной и оплату поставленного Товара не рассматривается как отсрочка платежа, влекущая возникновение правоотношений, предусмотренных ст. 317.1. ГК РФ.

3. Сроки, порядок и условия поставки Товара

3.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется транспортом Поставщика или транспортной компанией, по договоренности в течение 3 (рабочих) дней с момента подписания договора. Почтовые и таможенные расходы, услуги курьерских служб, транспортные расходы, связанные с пересылкой (перевозкой) товаров по настоящему договору, учитываются в цене продукции.

3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупателю является поступление Товара на склад Покупателя, либо, в случае самовывоза – дата передачи Товара представителю Покупателя по доверенности. 

4. Качество и комплектность

4.1. Поставляемый по настоящему договору Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям. Контроль качества и приемка Товара производится ОТК при Покупателе в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002.

4.2. Приёмка Товара по количеству и качеству осуществляется на условиях настоящего Договора, в остальном, что связано с приёмкой Продукции, Стороны руководствуются «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 года № П-6), «Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 года № П-7).

4.3. Гарантийные обязательства Поставщика определяются в соответствии с ГОСТ РВ 15.306-2003 и начинаются с момента приемки Покупателем в соответствии с п.3.2. настоящего договора. Поставщик гарантирует работоспособность поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока. Срок гарантии 12 месяцев.

4.4. Рекламационная работа производится в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005. При обнаружении в период гарантийного срока в поставленном Товаре дефектов, Покупатель незамедлительно информирует Поставщика о характере неисправности, после чего Поставщик осуществляет замену Товара за свой счет. Срок замены неисправного Товара не более 20 дней.

4.5. Поставляемый товар сопровождается соответствующей документацией (паспорт качества, сертификат соответствия, и др. с отметками ОТК)

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору согласно действующему законодательству.

5.2. Поставщик обязан, при заключении договоров с третьими лицами (т. е. поставщиками запасных частей и комплектующих изделий, необходимых для выполнения условий по настоящему договору) обязательно указывать в них:

- информацию об идентификаторе Государственного контракта;

- условия об осуществлении расчетов по заключенному договору с использованием отдельного счета, открытого третьим лицом (поставщиком) в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О государственном оборонном заказе»;

- обязанность третьего лица (поставщика) предоставлять по запросу Покупателя уполномоченного банка, с которым у третьего лица (поставщика) заключен договор о банковском сопровождении, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса, информацию о каждом привлеченном к исполнению настоящего договора поставщике следующего уровня кооперации (полное наименование исполнителя, его адрес, номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины поставки на учет в налогом органе) и иную информацию, предоставлении которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 01.01.2001 г.

5.3. За нарушение сроков поставки  Товара, Покупатель вправе требовать неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, если данное нарушение возникло по вине Поставщика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушением другой стороны норм законодательства и (или) условий Договора.  Претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии.

В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор составлен на русском  языке в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2017 г. с правом пролонгирования. В случае, если за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не известит другую сторону о намерении расторгнуть настоящий договор, он без дополнительного согласия сторон пролонгируется на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

8. Прочие условия

8.1. С момента подписания настоящего Договора всякого рода изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и  подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

8.2.  Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности, уступать права требования  по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, взрывы, стихийные бедствия и пр.), препятствующих выполнению настоящего  Договора,  стороны обязаны согласовать изменение сроков исполнения Договора в течение двух дней в Дополнительном соглашении к Договору. В случае, если возникшие форс-мажорные обстоятельства ведут к невозможности исполнения сторонами обязательств по договору, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств.

8.4. Сторона, которая не исполнила свои обязательства, не известив о наступлении форс-мажора, теряет свое право ссылаться на эти обстоятельства.

8.5.  Сканированные оригиналы документов по Договору, направленные сторонами по электронной почте имеют юридическую силу наряду с оригиналами. Оригинал документа предварительно направленный стороне по электронной почте, подлежит направлению средствами почтовой связи или нарочно в течение 3-х дней после направления по электронной почте.

8.6. Стороны согласовали следующие адреса электронной почты  для обмена сканами Договора и иными документами по Договору:

- электронный адрес Поставщика: ________________

- электронный адрес Покупателя: *****@***ru 

8.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из сторон.

8.8. Во всем остальном, что не урегулировано  условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.