ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №  __/11

на выполнение работ по ремонту НИС «Виктор Буйницкий» в связи с подготовкой к ежегодному освидетельствованию

г. Мурманск                  « ___»  ____________ 2011 г.

Государственное учреждение «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Мурманское УГМС»), далее именуемое «Заказчик», ,  действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _____________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения котировочной комиссии, заключили настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту НИС «Виктор Буйницкий» в связи с подготовкой к ежегодному освидетельствованию (далее Работы) и сдать их результат Заказчику с подписанием Акта сдачи-приемки работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с ремонтной ведомостью (приложение № 1 к Контракту). Работы считаются выполненными после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком и предъявления Российскому Морскому Регистру Судоходства (РМРС), именуемого в дальнейшем «Регистр». Контракт заключен по итогам  размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок, объявленного извещением № 10 от «25» апреля 2011 г. и согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «___» мая 2011 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Работы по ремонту осуществляются в соответствии с нормативами (техническими нормами) для данного вида работ, документацией и с требованиями Регистра. Подрядчик несет ответственность за безопасность переданного Объекта в период ремонта. Работы осуществляются в соответствии с Правилами и под контролем Регистра. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ В соответствии с результатами запроса котировок общая стоимость Работ по настоящему Контракту составляет ________________ руб. (_______________________ руб.), в том числе НДС 18 % _____________ руб. ___ коп. (____________ руб. ___ коп.). Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, расходы по осуществлению наблюдения за ремонтом и принятию работ Регистром, все расходы, связанные с выдачей Заказчику сертификатов, актов, чертежей, схем, анализов и руководств по обслуживанию вновь установленного или отремонтированного оборудования, а также все расходы, налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением Контракта. Цена Контракта, определенная пунктом 3.1 является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 30 % от общей цены Контракта составляет: _______ (_____________.), в том числе НДС ____ % _______ (____________), и осуществляется на основании счета Подрядчика в течение десяти банковских дней с момента поступления счета. Окончательный расчет составляет _________ (_________________), в том числе НДС ____ % ________ (______________________), и осуществляется в течение десяти банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ, получения счета, счета-фактуры.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начальный срок выполнения работ по настоящему Контракту является следующий рабочий день после подписания Контракта. Предельный срок для завершения работ по ремонту устанавливается «30» мая 2011 г. К вышеуказанному сроку должны быть закончены все работы в отношении ремонта, испытаний, устранения дефектов и недостатков, обнаруженных при проверке оборудования и деталей, отремонтированных или вновь установленных Подрядчиком, и у Заказчика должна находиться вся согласованная документация Регистра. Датой окончания ремонтных работ считается дата подписания акта сдачи-приемки работ уполномоченными представителями каждой стороны, к которому должна прилагаться исполнительная (ведомость) смета фактически выполненной работы с указанием стоимости по каждой работе (части работы) в отдельности, акт, выданный РМРС.
ИСПЫТАНИЕ
Для проверки качества работы и действия вновь установленного оборудования, материалов и систем, а также для получения необходимых документов Регистра Подрядчик должен за свой счет, используя свою рабочую силу и материалы, в присутствии представителей Заказчика выполнить испытания и проверку результатов работы. Подрядчик информирует представителей Заказчика о предстоящих предварительных испытаниях и проверках не позднее, чем за 2 дня. Во время испытаний или по их окончании Подрядчик обязан по требованию Заказчика вскрыть или разобрать любое отремонтированное или обновленное оборудование или механизм и представить их для осмотра. Если во время программы испытаний обнаружатся дефекты в отремонтированных или обновленных механизмах, материалах или оборудовании, Подрядчик должен без продления оговоренного срока и за свой счет устранить эти дефекты и, где необходимо, провести повторные испытания за свой счет. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по техническим вопросам такие разногласия должны разрешаться представителем Регистра, если работы подлежат приемке Регистром. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Заказчик обязан после получения от Подрядчика извещения об окончании работы в трехдневный срок осмотреть результаты работы. По окончании ремонта и до начала осмотра выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю отчетную и иную документацию в соответствии с настоящим Контрактом и требованиями Регистра. Подрядчик передает на судно акты испытаний, замеров, карты дефектации, сертификаты на материалы ответственных деталей, поставляемые Подрядчиком. Окончательная приемка по видам работ согласно ремонтной ведомости производится уполномоченными специалистами Заказчика в соответствии с требованиями Регистра и оформляется актом сдачи-приемки работ при представлении Подрядчиком Акта приемки ОТК и Регистра (пункт 2 ремонтной ведомости). По окончании осмотра работ, и только после устранения всех дефектов в отремонтированном или вновь установленном оборудовании и представления всех необходимых документов представители Заказчика и Подрядчика составляют акт сдачи-приемки работ. В случае если в процессе ремонтных работ установлено новое оборудование, Подрядчик выдает Заказчику инструкцию по обслуживанию и уходу за таким оборудованием. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, как до их приемки, так и после, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Со дня получения указанного акта Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в сроки, установленные односторонним предписанием Заказчика.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок для завершенных ремонтных работ составляет 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Срок гарантии на вновь установленное оборудование (узлы, детали) устанавливается в пределах сроков гарантий завода-изготовителя. Подрядчик отвечает в течение гарантийного срока за качество выполненного ремонта, качество материалов, использованных для ремонта, и за качество установленного оборудования. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты, Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование в срок 5 (пять) дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика. В этом случае понимается, что вновь установленное или отремонтированное оборудование, замененное или отремонтированное во время гарантийного срока, попадает под дальнейшую гарантию со дня замены или ремонта. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока потребовать устранения дефектов, повреждений или недостатков, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет. В случае если Заказчик сочтет невозможным устранение дефектов, повреждений или недостатков силами Подрядчика и/или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме понесенных Заказчиком расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу. Все претензии должны быть оформлены письменно и содержать подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения и, где возможно, фотографии, отчеты и т. д. Если работы принимались Регистром, то претензия должна быть им удостоверена. В случае если срок устранения дефектов составляет более чем 5 дней, гарантийный срок должен быть продлен на это время. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Заказчик имеет право: Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за ходом выполнения работ. Подрядчик обязан: Выполнить работы в соответствии с ремонтной ведомостью (приложение № 1 к Контракту) в объеме и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта надлежащего качества и сдать результат выполненных работ Заказчику с подписанием Акта сдачи-приемки работ. Предоставить Заказчику в период и по окончании ремонта следующие документы: Акт приемки судна в ремонт; Акт приемки судна из ремонта. Осуществлять Работы по ремонту в соответствии с Правилами и под контролем Регистра. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, имеющие Свидетельства РМРС о соответствии или признании и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Контракта имущества. Предоставить срок гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Нести полную ответственность за несоблюдение или нарушения требований по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии и мер противопожарной безопасности. Заказчик обязан: В течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в п. 4.2 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто­ронами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данно­го контракта, будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области в порядке, установленном действующим законодательством.
ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на выполнение Сторонами обязательств по данному Контракту, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.08.2011 г., в части неисполненных обязательств, настоящий Контракт действует до момента их надлежащего исполнения.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
Все изменения, дополнения настоящего Контракта действи­тельны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае уменьшения бюджетному учреждению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного Контракта, бюджетное учреждение должно обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий Контракта. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Контракта должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение . Ремонтная ведомость на ___ (____) листах.

Приложение . Копия свидетельства соответствия предприятия требованиям РМРС на __  (_____) листах.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрак­том, Стороны будут руководствоваться действующим законодательст­вом Российской Федерации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ГУ «Мурманское УГМС»

183038,

ИНН  5191501269 

УФК по Мурманской области

(ГУ «Мурманское УГМС»,

)

в  ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области 

Начальник ГУ «Мурманское УГМС»

________________________________ 

М. П.

  

__________________________________

(юридический и фактический адрес,

банковские реквизиты, ИНН)

Наименование должности

Подпись

Инициалы, фамилия

М. П.


  Приложение к Государственному контракту

от «____» __________ 2011 г. № ___/11

       РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На выполнение работ по ремонту НИС «Виктор Буйницкий» в связи с подготовкой к ежегодному освидетельствованию



№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость

Примечание

1.

Ремонт пускового устройства главного двигаTS, 985 квт

Компл.

1

2.

Химическая и механическая чистка парового котла LHK-500/7-M:

- объем вода/пар 2,1/0,27 м3;

- поверхность нагрева -17 м2.

Демонтаж, притирка, регулировка, установка на штатное место клапанов:

стопорный клапан – Ду 120;

питательный клапан – Ду 40;

клапан верхнего продувания – Ду  40;

клапан нижнего продувания –  Ду  40;

предохранительный клапан – Ду  60.

Предъявить паровой котел в разобранном состоянии после чистки Инспекции РМРС.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

1

2

1

1

2

3.

Ремонт гидромеханического пуска двигателя спасательной шлюпки левого борта.

Шт.

1

4.

Ремонт гидрологической лебедки ЛЭС-23:

- срезать лебедку, доставить в цех;

- разобрать редуктор, муфты, дефектовать совместно с Заказчиком.

Лебедку собрать с заменой дефектных деталей, установить на штатное место, сдать в работе.

Изготовить Z-й ключ аварийного привода барабана лебедки.

Компл.

Шт.

1

1

5.

Ремонт поворотной балки лебедки ЛЭС-23:

отрезать концевую часть балки Ш 100мм. Изготовить из толстостенной трубы концевую часть балки, удлинив ее на 700 мм, закрепить ее электросваркой по диаметру и ребрами жесткости  L= 600 мм.

Шт.

2

6.

Установить на рабочую баржу:

- двигатель 4Ч8,5/11,

- перо руля,

- винт.

Произвести центровку, сдать в работе.

Компл.

1

7.

Произвести замену трубопровода забортной воды L=2,5 м, Ш 43мм.

Шт.

1

8.

Заменить трубопровод забортной воды L=0,85 м, Ш 34 мм, фланцевое соединение. Сдать в работе.

Шт.

1

9.

Демонтировать участок сточно-фановой системы в машинно-котельном отделении, правый борт: L=10,5 м, Ш 76 мм, 6 фланцев.

Трубопровод заменить, установить на штатное место, сдать в работе.

Шт.

3

ИТОГО:

Стоимость материалов входит в стоимость ремонта.

Номенклатура ЗИПа определяется по согласованию с Заказчиком.

По всем вышеперечисленным пунктам Подрядчик обязан предоставить акты ОТК.



ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Начальник ГУ «Мурманское УГМС»

__________________ 


___________________ (Инициалы, фамилия)


  М. П.                 М. П.