Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить мебель медицинскую (далее – товар) на условиях, определяемых настоящим Договором

Раздел IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_____________

г. _____________ «___» _______________ 2016 г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника» (АО СПб ПТП «Медтехника») в лице ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________ (____________________________________), в лице ____________________________________________

___________________________________________, действующего на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить мебель медицинскую (далее – товар) на условиях, определяемых настоящим Договором.

1.2. Наименование товара, количество, ассортимент, комплектность, цена за единицу товара и общая стоимость товара указаны в Спецификации согласно Приложению 1 , являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок поставки Товара – в течение 35 рабочих дней с даты поступления предоплаты в размере 70% цены Договора на расчетный счет Поставщика.

1.4. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская д. 18, лит. А., склад Поставщика.

1.5. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол подведения итогов электронного запроса котировки № _______________ от _________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения и составляет: ­­­_____________(_______________________) рублей, НДС не облагается.

цифрами прописью

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара и иных существенных условий Договора.

2.3. Цена Договора должна включать в себя стоимость Товара, его упаковку, маркировку, доставку до склада Заказчика, техническую документацию на Товар, расходы на гарантийное обслуживание Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- предоплата в размере 70 (семидесяти) % цены Договора перечисляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Договора;

- окончательный расчет в размере 30 (тридцати) % цены Договора перечисляется перед отгрузкой в течение 5 (пять) банковских дней с даты получения письменного уведомления от Поставщика о готовности Товара к отгрузке.

Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Началом исполнения обязательств по настоящему Договору Покупателем считается дата осуществления предоплаты за Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.7. Началом исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщиком считается день поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан поставить Товар, указанный в Спецификации в таре и упаковке производителя, с маркировкой соответствующей техническим документам и требованиям производителя, что будет являться подтверждением подлинности поставляемого Товара.

3.2. Маркировка должна быть нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов и соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования».

3.3. Транспортная тара и упаковка должны быть целыми и обеспечивать Товару сохранность, товарный вид и предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке. Упаковка Товара должна обеспечивать высокий уровень сохранности от физического и атмосферно-климатического воздействия, а также предохранять от несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности.

3.4. Доставка Товара до склада Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.

3.5. Разгрузка и сборка товара на объекте Покупателя осуществляется силами Покупателя.

3.5. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком по месту поставки и подтверждается подписанием товарной накладной, актом-приема-передачи и осуществляется в соответствии с требованиями:

- Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 № П6);

- Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража от 01.01.2001 №П7) в части не противоречащей ГК РФ, нормативным документам, регламентирующим методы и способы приемки данного вида продукции.

3.6. Проверке подлежит весь Товар. Проверка товара на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности осуществляются Покупателем в течение 14 календарных дней с даты поставки Товара.

3.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Товарных накладных и Акта приема-передачи уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика. Актом приема-передачи подтверждается факт принятия Товара Покупателем, осмотра Товара по внешнему виду на предмет явных недостатков и целостности упаковки, а также проверки количества Товара (по количеству тарных мест) и комплектности в соответствии с условиями договора. Выявленные при приемке недостатки подлежат отражению в Акте.

3.8. Поставщик не несет ответственности за сохранность товара (риск случайной гибели) с момента осмотра товара и подписания Акта приема-передачи Покупателем.

3.9. С момента подписания товарных накладных и Акта приема-передачи в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора Покупатель не вправе предъявлять претензии к Поставщику по внешнему виду, упаковке, количеству Товара.

3.10. Поставщик в момент поставки товара предоставляет Заказчику:

а) копии документов, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

­  копии регистрационных удостоверений на весь перечень Товаров, поставка которых является предметом настоящей закупки, для товаров, которым наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации

­  сертификат соответствия Госстандарта России или декларацию о соответствии, гигиенический сертификат в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

б) сопроводительными документы на товар:

­счет, счет-фактуру, товарную накладную акт приема-передачи;

­документы, подтверждающие качество Товара и страну происхождения товара;

­документы, подтверждающие характеристики Товара (техническая документация, каталог продукции и т. д.).

4.КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

4.1. Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным ранее, не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению), серийно выпускаемым, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.2. Товар, передаваемый в собственность Покупателя, должен быть зарегистрирован в России в установленном порядке. Качество Товара должно соответствовать нормативно-правовым актам Российской Федерации, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара, в том числе:

-  Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и иными нормативными актами;

- Федерального закона от 01.01.2001г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- иными нормативными актами.

4.3. Поставляемый Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.4. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставленного Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня доставки Товара на склад Покупателя. Гарантийные условия Поставщика действуют только в том случае, если Покупатель соблюдает условия транспортировки, хранения и эксплуатации Товара. При нарушении условий транспортировки, эксплуатации или хранения, а также если недостатки Товара возникли в результате неквалифицированной сборки или ремонта Товара неуполномоченной на то стороной, Поставщик освобождается от выполнения гарантийных обязательств.

4.5. Срок гарантийного ремонта зависит от характера неисправности (определяется дополнительно для каждого конкретного случая специалистами Поставщика непосредственно либо по материалам и документам, предоставленным Покупателем), но не может составлять более 45 дней. В случае невозможности ремонта Поставщик по согласованию с Покупателем может заменить неисправный Товар исправным, или вернуть уплаченную за товар сумму.

4.6. Покупатель вправе предъявить претензию - по качеству и скрытым недостаткам Товара в течение срока гарантийного обслуживания.

4.7. Поставщик (по желанию Покупателя) обеспечивает послегарантийное обслуживание поставленного Товара по отдельно заключаемым соглашениям и (или) разовым заявкам.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Расторжение настоящего Договора, изменение его условий, допускается по дополнительному соглашению Сторон, подписанному сторонами или их уполномоченными представителями.

5.3. Стороны договорились, что при изменении условий или расторжении настоящего Договора, произведут сверку исполнения принятых обязательств, и, по усмотрению Сторон, либо возвратят друг другу исполненное в натуре или денежном эквиваленте, либо произведут расчет по выполненным к моменту расторжения обязательствам.

5.4. Если основанием для изменения или расторжения настоящего Договора послужило существенное нарушение условий настоящего Договора одной из сторон, она возмещает убытки (прямой ущерб), причиненные изменением или расторжением Договора другой стороне.

5.5.  Нарушение условий настоящего Договора предполагается существенным в случаях:

Поставщиком:

-поставки товаров ненадлежащего качества с существенными недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- нарушения срока поставки Товара, указанного в п. 1.3. настоящего Договора.

Покупателем:

- задержка сроков предоплаты либо любого иного платежа более чем на 15 календарных дней, если Поставщик уже начал исполнять свои обязательства по договору.

5.6. Поставщик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об электронном запросе котировки требованиям к участникам закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником электронного запроса котировки.

7.8. Сведения о Поставщике, с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения настоящего Договора, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в 14-дневный срок. Соблюдение данного срока может быть подтверждено датой отправки ответа, указанной на почтовом штемпеле, а также иным образом, позволяющим установить дату ответа на претензию. В случае неполучения ответа в разумный срок после ее направления (с учетом почтового пробега), либо отклонения предъявленной претензии, другая Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.2. За просрочку передачи оплаченной партии товара по вине Поставщика, он выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.

За нарушение сроков окончательного расчета по настоящему Договору Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1(Ноль целых одна десятая)% от суммы не произведенного в срок платежа за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки или штрафа не освобождает виновную сторону от возмещения иных, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, убытков (прямого ущерба и упущенной выгоды).

6.4. Требования об оплате неустойки и иных штрафных санкций по настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями соответствующей стороны. При отсутствии надлежаще оформленных требований штрафы не начисляются и не уплачиваются.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме без промедления уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.3. Факты, содержащиеся в уведомлении о возникновении форс-мажорных обстоятельств, должны быть подтверждены компетентной организацией. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если наступившие обстоятельства и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору рассматриваются в качестве его неотъемлемой части, если они осуществлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Сведения о Договоре должны быть внесены в Реестр договоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его заключения.

8.1.Стороны обязуются сохранять конфиденциальность при исполнении обязательств по настоящему Договору.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.4. Сторонами признаются факсимильные копии Договора и Приложений к нему имеющими юридическую силу, при условии воспроизведения на них изображений существенных условий, подписей уполномоченных лиц и круглой мастичной печати. Дальнейшее предоставление оригиналов документов – обязательно, в месячный срок.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. Подписи Сторон

Приложение к договору

№__________ от __________2016г