Подпись руководителя ________________________
М. П.
Форма запроса на разъяснение положений документации о проведении открытого аукциона у Уполномоченного органа.
В управление Карачаево-Черкесской
Республики по размещению республиканских
от кого: (Ф. И.О. наименование организации
телефон, факс, адрес электронной почты)
№ __________
«___» ______ 20_г.
Запрос на разъяснение
аукционной документации
на право заключить государственный
контракт на _____________________
Регистрационный номер аукциона: ____________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:
№ п/п | Раздел аукционной документации | Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
Должность ____________________
(подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон
Форма запроса на разъяснение положений документации о проведении открытого аукциона у Заказчика.
В К-Ч ГОУ НПО
«Профессиональный лицей № 7»
от кого: (Ф. И.О. наименование организации
телефон, факс, адрес электронной почты)
№ __________
«___» ______ 20_г.
Запрос на разъяснение
аукционной документации
на право заключить государственный
контракт на _____________________
Регистрационный номер аукциона: ____________
Уважаемые господа!
Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:
№ п/п | Раздел аукционной документации | Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
Должность ____________________
(подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель, телефон
на каждый лот заполняется отдельный контракт проект
Государственный контракт № ___
на поставку диагностического оборудования легковых и грузовых автомобилей по Лоту № 1.
г. Черкесск « ___ » ______________ 2010 г.
Карачаево - Черкесское государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 7», (далее Заказчик), , действующее на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________ (определенное по результатам открытого аукциона Протокол от ______ г. (далее Поставщик), в лице ____________________________________, действующий на основании ________________________ с другой стороны заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:
1.Предмет контракта.
1.1.В соответствии с настоящим Контрактом, Поставщик принимает на себя обязательства по поставке ______________-, в соответствии с приложением 1, которое является неотъемлемой частью государственного контракта, опубликованного на официальном сайте КЧР __________ (далее Товар), в количестве ____________ а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар.
2. Цена контракта
2.1. Договорная цена настоящего Контракта в ценах 2010 г. составляет ______ ( ) рублей, в т. ч. НДС _______________ руб.
2.2. Сумма Контракта определяется на момент проведения открытого аукциона и не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона.
2.3.Сроки и условия оплаты поставки товара: б/н расчет, оплата в течение 10 дней со дня подписания акта приемки товара 2010г.
2.4. В цену контракта включены: стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, разгрузку и установку оборудования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, инструктаж сотрудников.
3. Обязательства Поставщика
3.1. Поставщик обязуется выполнить заказ на поставку товара в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и заявками Заказчика.
3.2. Поставщик несет полную ответственность за качество и количество товара.
3.3. В случае не обеспечения Поставщиком сроков поставки товара по вине Поставщика им уплачивается штраф в размере 0,1% от договорной стоимости объема поставляемого товара за каждый день просрочки.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик назначает своего представителя, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по контракту.
4.2. Заказчик имеет право:
- проверять количество и качество поставленного товара.
4.3. Заказчик обязуется оплатить товар в течение 10-ти дней со дня подписания акта приемки товара.
5. Сроки поставки товара
5.1. Сроки поставки товара – в течение 20-ти дней с даты подписания контракта.
6. Порядок приемки товара
6.1. При поставке товара в соответствии с заявкой Заказчика, представители Заказчика и Поставщика совместно оформляют товарную накладную. Приемка поставляемых товаров осуществляется на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
6.2. В случае обнаружения дефектов, представитель Заказчика совместно с представителем Поставщика составляет акт, по которому Поставщик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет.
7. Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует:
- поставку товара в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
- качество и количество товара в соответствии с документацией;
- срок гарантийного обслуживания всего поставляемого оборудования должен составлять не менее 12-ти месяцев;
- поставку товара в упаковке производителя;
- доставку товара транспортом Поставщика.
Требования к качеству товара, функциональные характеристики: Товар должен иметь торговую марку и быть новым (не бывшим в употреблении), не иметь дефектов, связанных с производством, материалами и качеством изготовления, либо проявляющегося в результате действия или упущения при нормальном использовании.
Товар должен иметь подлинное или легальное происхождение, подтвержденное соответствующим документом от производителя (доверенность производителя, авторизационная форма, авторизационное письмо и т. п.), выпущенным в 2010г.
Товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по производительности и эргономическим показателям.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации об общей стоимости контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы по или по вине другой стороны.
8.2. В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штрафа, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока выполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации об общей стоимости контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если такое неисполнение явилось следствием обязательств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.4. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта, путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы передаются в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики.
9. Расторжение Контракта
9.1. Расторжение государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским Законодательством.
10. Особые условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
10.2. Любая договоренность между Заказчиком и Поставщиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему контракту.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяют нормы законодательства Российской Федерации.
10.4. Спорные вопросы, возникшие в ходе использования настоящего контракта, разрешаются Арбитражным судом в установленном порядке.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
