Об организации закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций путем проведения электронного аукциона (стр. 6 )

Директор МБДОУ д/с «Искорка»

В. И.Докучина

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения в здании корпуса №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Искорка» МО «Ленский район» Республики Саха (Якути).

ИКЗ 173141401000514140100100100104321243

г. Ленск «__»____________2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Искорка» муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующей на основании Устава, действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ____________________, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт на выполнение работ (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта

Принимая во внимание проведенный электронный аукцион № ________________ и решение заседания единой комиссии согласно:

- протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе №( ) от « »_______ 2017 года,

- протоколу рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе №( )от « » ________ 2017 года:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по реконструкции системы электроснабжения в здании корпуса №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Искорка» МО «Ленский район», (далее - объект), в полном объеме согласно проектно-сметной документации и Техническому заданию (Приложение к муниципальному Контракту).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях настоящего Контракта.

1.3. В объеме и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик обязуется собственными и/или привлечёнными силами выполнить работы указанные в Контракте в соответствии с Техническим заданием (Приложение к муниципальному Контракту), в сроки предусмотренные Графиком производства работ (Приложение к муниципальному Контракту) и с проектно-сметной документацией, и по окончании выполнения работ передать его Заказчику.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________________________ (цифрами и прописью), с учетом налоговых платежей.

Цена контракта включает в себя выполнение полного комплекса работ, с учетом стоимости материалов, необходимых для выполнения всех работ, в том числе затраты на транспортировку, складирование, хранение, расходов на страхование, командировочных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов и других платежей, которые подрядчик оплачивает в соответствии с условиями Контракта, иных расходов, связанных с выполнением работ по объекту.

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится за весь объем выполненных работ, в полном соответствии проектно – сметной документацией, после представления Подрядчиком счета на оплату на основании подписанных сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3) и акта приема-сдачи выполненных работ.

2.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ (окончательный расчет) является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), акты скрытых работ, счет, счет-фактура.

Также для оплаты Подрядчик предоставляет Заказчику локальную смету, дефектную ведомость, техническое задание, акты на скрытые работы.

2.5. В случае привлечения Подрядчика к ответственности, предусмотренной Контрактом и наличия у него задолженности по оплате предъявленных штрафных санкций, оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, после поступления денежных средств по оплате штрафов, пеней и понесенных убытков на лицевой счет Заказчика.

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с ненадлежащим качеством, отклонением от проектно-сметной документации не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком отклонений. Выполненные работы оплачиваются в соответствии с принятыми объемами по формам КС-2, КС-3 и по предъявлению счета (счет - фактуры) в течении 30 (тридцати) календарных дней.

3. Срок выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть выполнены в соответствии с Графиком производств работ (Приложение к муниципальному Контракту):

3.1.1. Начало выполнения работ – первый рабочий день, следующий за днем подписания Контракта;

3.1.2. Окончание выполнения работ – не позднее 31 мая 2017 г., с правом досрочного выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ проектно-сметную документацию, информацию и другие сведения, необходимые для исполнения Контракта в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного требования Подрядчика об этом.

4.1.2. Принять результат работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта, и в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта.

4.1.3. Оплатить результат выполненных работ в порядке и в срок, предусмотренный разделом 2 настоящего Контракта.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Проверять ход, качество выполняемых работ, качество используемых при выполнении работ материалов.

4.2.2. Контролировать наличие и правильность ведения исполнительных схем, общих и специальных журналов ведения работ и иной исполнительной документации по учету ремонтных работ, перечень и порядок заполнения которой регламентируется законодательными и нормативными правовыми актами в области строительства и градостроительства (далее – исполнительная документация).

4.2.3. Контролировать соответствие выполненных работ проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам.

4.2.4. Проверять документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ изделий и материалов (паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний).

4.2.5. Контролировать соответствие объемов, сроков и качества выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации, техническим условиям.

4.2.6. В случае систематического нарушения Подрядчиком графика производства работ, технологии производства строительства инициировать расторжение настоящего Контракта.

4.2.7. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание с приостановкой выполнения работ на объекте:

-в случае выполнения работ с отступлениями от проектно-сметной документации и требований законодательства РФ, а также выполнения работ с ненадлежащим качеством;

-в случае некачественного ведения исполнительной документации;

-в случае применения материалов, не предусмотренных проектом, ненадлежащего качества, не согласованных с Заказчиком и проектной организацией;

-в случае не предоставления сертификатов соответствия, паспортов заводов-изготовителей на применяемые материалы об их соответствии стандартам, техническим условиям, проекту, рабочим чертежам;

-в случае нарушения технологии ведения строительства на предмет соответствия законодательству РФ и проектно-сметной документации.

4.2.8. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в случае если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов и конструкций, нарушения технологии проведения работ. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему Контракту.

4.2.9. Требовать от Подрядчика устранения недостатков выполненных работ, выявленных в процессе проведения работ на Объекте, при сдаче-приемке выполненных работ, в период гарантийного срока.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. За 2 дня до начала выполнения работ представить Заказчику на согласование График производства работ (Приложение к контракту), который будет являться неотъемлемой частью Контракта.

4.3.2. В течение 2-х рабочих дней до начала выполнения работ по Объекту разработать проект производства работ в полном объеме согласно действующему Своду Правил и предоставить Заказчику на согласование, а в случае необходимости получения согласования контролирующих организаций, представить им проект для получения согласований.

4.3.3. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения и предоставлять Заказчику исполнительную документацию, исполнительные схемы, общие и специальные журналы ведения работ на объекте.

4.3.4. По окончании работ представить Заказчику техническую документацию, подтверждающую выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документации.

4.3.5. Выполнить работы по настоящему Контракту с надлежащим качеством. Качество работ должно соответствовать требованиям проектной, рабочей и организационно-технологической документации, а также СНиП, ГОСТ иным документам, предусмотренным законодательством.

4.3.6. Использовать при выполнении работ по настоящему Контракту материалы, надлежащего качества, имеющие все необходимые сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 3 календарных дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

4.3.7. Сдать результат работ в порядке, предусмотренном разделом 5 и в срок установленный разделом 3 настоящего Контракта.

4.3.8. В случае нарушения обязанности, предусмотренной п. 4.3.6 настоящего Контракта, за счет собственных средств выполнить работу повторно из материалов надлежащего качества, в установленный Заказчиком срок.

4.3.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет в течение срока, установленного письменным требованием Заказчика об этом.

4.3.10. Осуществить закупку, поставку и монтаж материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией. Применяемый материал должен быть новым.

4.3.11. Материалы, приобретенные Подрядчиком, остаются на объекте под контролем Подрядчика.

4.3.12. До приемки Заказчиком объекта риск случайного повреждения материалов несет Подрядчик, а в случае их утраты или повреждения, Подрядчик обязан произвести восстановление за свой счет.

4.3.13. Обеспечить в ходе выполнения Объекта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, требований природоохранного законодательства и других норм других нормативно-технических документов, обязательных при выполнении данных работ.

4.3.14. Обеспечить охрану объекта, материалов, и другого имущества в ходе благоустройства Объекта.

4.3.15. При обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работ в установленный срок немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы.

4.3.16. Осуществлять уборку и содержание Объекта и примыкающей к нему территории (улицы, дороги), вывозку строительного мусора в период выполнения работ.

4.3.17. В случае возникновения необходимости в выполнении непредвиденных работ, в пределах цены контракта, письменно в течение 3-х дней согласовать их объем с Заказчиком.

4.3.18. После выполнения непредвиденных работ в объемах согласованных с Заказчиком, направить Заказчику акт приема-передачи непредвиденных работ.

4.3.19. Компенсировать Заказчику все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

4.3.20. В случае, если Подрядчик не состоит на учете в территориальном налоговом органе, по месту выполнения работ и срок выполнения работ превышает один месяц, в соответствии с требованиями статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации Подрядчик обязуется обеспечить постановку на учет в территориальном налоговом органе, по месту нахождения обособленного подразделения (по месту выполнения работ).

4.3.21. Передать по окончании работ по Объекту Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего Контракта.

4.4.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 4.1.1 настоящего Контракта приостановить выполнение работ по настоящему Контракту до дня исполнения Заказчиком указанных обязательств. При этом срок выполнения работ по настоящему Контракту соразмерно продлевается на срок неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 4.1.1 настоящего Контракта.

4.5. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Контракта, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 3-х рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.

5. Порядок приемки результата работ

5.1. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и исполнительную документацию, подтверждающую выполненные объемы работ, включая паспорта на материалы и оборудование.

- Представленные Подрядчиком формы КС-2, КС-3 должны быть заполнены в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 000.

- Срок рассмотрения форм КС-2 Заказчиком – 5 календарных дней с момента их предоставления Подрядчиком.

- Исполнительная документация, представленная Подрядчиком с нарушением действующего законодательства, возвращается на доработку и считается не представленной вовремя.

5.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость и качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

5.3. Скрытые работы в соответствии со сметной документацией и графиком производства работ, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

5.4. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязан открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

5.5. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка применяемых материалов, паспорта на материалы.

С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке по форме № КС-6. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

5.6. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. Каждому акту присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ.

5.7. Приемка работ выполненных на Объекте по настоящему Контракту оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.

5.8. За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком.

5.9. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки выполненных работ Объекта 1 экземпляр исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

5.10. В течение 5 (пяти) дней с момента окончания работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности Объекта к приемке и направляет Заказчику подписанный им акт приема-сдачи выполненных работ в трех экземплярах.

5.11. Заказчик, получивший извещение от Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Контракту работ обязан приступить к его приемке. В течение 10 дней с момента получения от Подрядчика извещения Заказчик обязан принять результат работ и направить Подрядчику подписанный акт приема-сдачи выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки.

5.12. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт приема-сдачи выполненных работ Заказчиком не подписывается.

5.13. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки результата работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных в работах недостатков (недоработок, дефектов) и сроками их устранения, который после подписания его сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта. При этом указанные в двустороннем акте недостатки (недоработки) в выполненных работах Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, после чего вновь сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.14. В случае если Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения указанного в п. 5.13 настоящего Контракта откажется от подписания акта, не вернет Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках, акт о выявленных недостатках считается подписанным Подрядчиком.

5.15. По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику 3 экземпляра исполнительной документации по объекту (Приложение к муниципальному Контракту).

6. Гарантии качества по сданным работам

6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых строительных материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и правилами, техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации Объекта;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- бесперебойное функционирование существующих инженерных систем при производстве работ, а также смонтированных и налаженных подрядчиком, субподрядчиком при эксплуатации объекта;

- нормативное качество всех работ;

- достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет от даты подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

6.3. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта строительных дефектов, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При устранении дефектов гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов или независимых аккредитованных организаций, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

7. Обеспечение исполнения контракта

7.1. 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: _________ (___________________________) рублей 00 копеек. (п. 6 ст. 96 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления Подрядчиком, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

7.3. Порядок внесения обеспечения.

Реквизиты муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Искорка» МО «Ленский район» для перечисления средств:

Получатель ФИНУ МО «Ленский район» (МБДОУ Д/С «Искорка» г. Ленск)

Банк получателя РКЦ Ленск г. Ленск

Р/сч 40701810898203000003

(КБК 70100000000000000180)

Наименование платежа: «Выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения в здании корпуса №2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Искорка» МО «Ленский район».

Исполнитель перечисляет средства на расчетный счет Заказчика. Денежные обязательства должны быть выражены в российских рублях.

7.4. Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.

7.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращается Заказчиком, в течение 10 (Десяти) банковских дней после окончания срока действия контракта.

7.6. Условия и требования к банковской гарантии в качестве обеспечительных мер:

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 01.01.2001 N 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 01.01.2001 N 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

7.6.1. Срок действия банковской гарантии:

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком в качестве обеспечения контракта, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.6.2. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.7. Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе Подрядчика, который вправе предоставлять Заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим, Исполнитель может изменить способ исполнения контракта (ч. 7 ст. 96 Федерального закона -ФЗ).

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (пени) от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком иных обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы в размере 2,5 % от цены Контракта, что составляет ______________

8.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П=(Ц-В)хС,

где: Ц – цена контракта,

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товара,

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=СЦБхДП,

где: СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К,

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К=ДП/ДКх100%,

где: ДП – количество дней просрочки,

ДК – срок исполнения обязательств по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени).

8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы в размере 10 (десять) % от цены Контракта, что составляет ____________

8.6. В случае некачественного выполнения Подрядчиком работ, а именно при выявлении Заказчиком недостатков при приемке работ, время, предоставленное Подрядчику для устранения недостатков, считается нарушением срока выполнения работ и влечет ответственность, предусмотренную п. 8.8.

8.7. Заказчик вправе во всякое время отказаться от исполнения настоящего Контракта на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.8. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Контракту, обязана произвести уплату пени (штрафа) и возмещение убытков предусмотренных п. п. 8.2 - 8.7 настоящего Контракта в течение 5 дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени (штрафа) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик, с согласия Подрядчика, вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

8.9.1. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет указанный Заказчиком, с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 5-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика.

8.9.2. В случае неуплаты в добровольном порядке неустойки (пени, штрафа) в срок, указанный в п. 8.8. настоящего Контракта Заказчик вправе:

1) с согласия Подрядчика, уменьшить оплату за выполненные работы по Контракту на сумму неустойки (пени, штрафы). Расчет и обоснование начисленной неустойки отражается в акте о приемке выполненных работ и/или в требовании об уплате неустоек (штрафов пеней) - претензии;

2) с согласия Подрядчика, удовлетворить требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) за счет обеспечения исполнения контракта (банковской гарантии, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств);

3) взыскать сумму неустойки в судебном порядке.

9. Действия непреодолимой силы

9.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: наводнения, пожар, землетрясения, взрыв, природные явления, экономические кризисы, дефолты препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств, а также действие нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной власти.

9.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему контракту.

9.4. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу, считается заключенным, с момента направления оператором участнику размещения заказа контракта в электронной форме, подписанного ЭЦП сторон в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ и действует до «31» мая 2017 г., а в части финансовых расчетов, до полного исполнения обязательств сторонами.

11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту допускаются исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон в установленном порядке.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с 44-ФЗ.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Стороны обязуются прикладывать все усилия для разрешения споров, возникающих в рамках настоящего Контракта в досудебном (претензионном) порядке. В случае не достижения согласия по существу спора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РС (Я) г. Якутска, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) календарных дней.

13. Заключительные положения

13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

ü  Приложение : Техническое задание, 1 экз. на ___ листах.

ü  Приложение : График производства работ, 1 экз. на ___ листах.

ü  Приложение : Перечень документов, необходимых для сдачи объекта, 1 экз. на ___ листах.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение

к муниципальному контракту

№________________2017г.