Проект государственного контракта «Поставка бланков строгой отчетности (служебных удостоверений) с твердой обложкой, из картона, обтянутых ледерином, внутри ламинированное покрытие»

Приложение

к извещению о запросе котировок

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № ___

«Поставка бланков строгой отчетности (служебных удостоверений) с твердой обложкой, из картона, обтянутых ледерином, внутри ламинированное покрытие»

г. Орел «____ »____________ 2016 г.

Арбитражный суд Орловской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», от имени Российской Федерации, в лице , действующего на основании закона №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» с одной стороны, и____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице,_______________, действующего на основании_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов проведения запроса котировок, результаты которого отражены в протоколе от «___»_______2016 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить бланки строгой отчетности (служебных удостоверения) с твердой обложкой, из картона, обтянутые ледерином, внутри ламинированное покрытие для нужд Арбитражного суда Орловской области (далее по тексту - Товар) в количестве и ассортименте, установленном в Приложении № 1 к Контракту (Спецификация), надлежащего качества и в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 2 к Контракту (Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить изготовленный и поставленный Товар в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Срок изготовления и поставки товара: в течение двадцати рабочих дней с даты заключения настоящего Государственного контракта.

1.3. Поставщик изготавливает Товар с использованием собственных средств и материалов.

1.4. Место поставки товара –

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ______________ рублей (______________________________), в том числе НДС в размере ________________________/без НДС.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены и иных существенных условий Контракта допускается по соглашению Сторон на основании подпунктов «а», «б» пункта 1 части 1, пункта 6 части 1 статьи 95 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Цена включает в себя общую стоимость товара, включая цену изготовления, стоимость доставки, транспортные расходы, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, расходы по оплате налогов и пошлин, а также прочие расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется из средств федерального бюджета по безналичному расчету в рублях (с оформлением платежных поручений) путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

3.2. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

3.3. Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения выставленного счета, счета-фактуры (если его предоставление предусмотрено законом), подписания Сторонами товарных накладных. Основанием для выставления счета, счета-фактуры является получение Заказчиком Товара. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Поставщика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Согласовать с Заказчиком точное время поставки Товара и поставить его одной партией в количестве соответствующем условиям настоящего Контракта;

4.1.2. Осуществлять поставку товара своими силами и за свой счет собственным транспортом;

4.1.3. Обеспечить надлежащее качество товара;

4.1.4. Обеспечить разгрузку Товара в помещения, указанные Заказчиком;

4.1.5. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных, счетов, счетов-фактур (если их предоставление предусмотрено законом), паспортов, сертификатов и иных документов, подтверждающих качество Товара (в случае, если оформление таковых предусмотрено законодательством), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее дня поставки Товара Заказчику.

4.1.6. Участвовать в сдаче-приемке Товара в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта;

4.1.7. Предоставить другой Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления Заказчиком о недостатках Товара. Расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества, несет Поставщик;

4.1.8. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик Товара после его передачи подписать товарную накладную и передать один экземпляр товарной накладной Поставщику.

4.2.2. Оплатить поставленный Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что поставленный Товар надлежащего качества, является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, а также соответствует характеристикам, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Сдача-приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика в день Поступления товара Заказчику путем проверки соответствия поставленного Товара количеству и качеству, указанных в товарных накладных, прилагаемых к поставленному Товару, отсутствия недостатков поставленного Товара.

6.2. Товар должен быть упакован. Упаковка должна гарантировать целостность Товара и сохранность при перевозке и хранении.

6.3. В случае поступления немаркированного Товара, а также в случае, если при приемке Товара будет установлен факт нарушения правил перевозки поставляемого Товара, нарушения целостности тары и (или) упаковки Товара Заказчик вправе отказаться от принятия всего Товара или его части. Заказчик также вправе отказаться от поставленного Товара в случае, если маркировка Товара не соответствует информации, указанной в товарных накладных, Спецификации, иных документах на поставляемый Товар. Правила перевозки Товара определяются законодательством Российской Федерации и (или) обычаями делового оборота для поставки данного вида Товара.

6.4. По факту приемки Товара, Заказчик подписывает предоставленные Поставщиком товарные накладные на поставленный Товар с проставлением даты приемки.

6.5. В случае недопоставки Товара либо поставки некачественного Товара уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется двусторонний акт, который является основанием для замены или допоставки Товара за свой счет в течение 3 (Трех) рабочих дней после передачи указанного акта Поставщику. При составлении указанного Акта уполномоченными представителями Сторон указывается, в том числе, наименование, ассортимент и количество фактически принятого Заказчиком Товара.

6.6. Претензии по скрытым недостаткам Товара (тем, которые не могли быть обнаружены при способе приемки, установленном пунктом 6.1 Контракта), могут быть заявлены Заказчиком в пределах срока действия контракта.

6.7. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика для сдачи-приемки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, Акт, указанный в пункте 6.5 Контракта, составляется уполномоченным представителем Заказчика в одностороннем порядке. При этом Поставщик считается согласившимся с обстоятельствами, отраженными представителем Заказчика в указанном Акте, и не вправе впоследствии ссылаться на односторонний характер его составления.

6.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются исполненными и факт поставки подтвержденным после подписания Заказчиком товарных накладных и передачи ему счетов, в установленные в Контракте сроки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа составляет 2,5 % цены Контракта __________ руб. __ коп. (при заключении Контракта и установлении цены процент будет выражен в денежном эквиваленте), если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее, чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет 10% цены Контракта __________ руб. __ коп. (при заключении Контракта и установлении цены процент будет выражен в денежном эквиваленте), если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

7.3. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, одна Сторона направляет другой требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение (в т. ч. просрочки исполнения) Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки и штрафа.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после их возникновения предоставить другой Стороне необходимые документы компетентных учреждений или органов государственной власти либо доказать, что эти обстоятельства имели место.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение условий Контракта в срок.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае невозможности достижения взаимного согласия Сторон, споры по Контракту решаются в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. К отношениям Сторон по Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта определяется с даты подписания Сторонами Контракта до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон до истечения срока действия с предупреждением другой Стороны за 10 календарных дней, с указанием мотива расторжения в соответствии с ч. 8-10 ст. 95 Федерального закона :

10.2.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения или изменить условия Контракта в случае изменения (отсутствия) финансирования данного вида закупок (в соответствии с п. 6 ч. 1 и ч. 3 ст. 95 Федерального закона ).

10.2.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий государственный контракт в одностороннем порядке в случае существенных нарушений требований к качеству товара товаров (ст. ст. 469, 470 ГК РФ, ст. ст. 475, 476 ГК РФ), оплатив пропорционально часть поставленного товара на момент расторжения контракта.

Для установления указанных обстоятельств (нарушения требований к качеству товара) в соответствии с ч. 10 ст. 95 Федерального закона Заказчик вправе произвести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертных организаций до расторжения государственного контракта.

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.4. Поставщик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (ст. 523 ГК РФ).

11. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

11.1. Стороны обязаны назначить ответственных исполнителей по Контракту. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств по Контракту, Стороны обязаны обращаться к ответственным исполнителям.

11.2. Стороны по своему усмотрению могут изменить ответственных исполнителей по Контракту. Сторона, изменившая ответственного исполнителя, обязана уведомить в письменном виде другую Сторону не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления такого изменения в силу.

Ответственные лица со стороны Заказчика

Уполномоченные лица со стороны Поставщика:

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту, полностью или частично, другому лицу.

12.5. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью: Приложение . «Спецификация»; Приложение . «Техническое задание».

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение

к государственному Контракту №_______________

от «__» ________ 2016 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ[1]

Приложение

к государственному Контракту №_______________

от «__» ________ 2016 г.

Техническое задание

«Поставка бланков строгой отчетности (служебных удостоверений) с твердой обложкой, из картона, обтянутых ледерином, внутри ламинированное покрытие»

Форма служебного удостоверения должна соответствовать Типовой инструкции о порядке оформления, учета и выдачи служебных удостоверений государственным гражданским служащим аппаратов верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, районных, городских и межрайонных судов, окружных (флотских) военных судов, гарнизонных военных судов, специализированных федеральных судов, утвержденной Приказом Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации «Об утверждении Типовой инструкции о порядке оформления, учета и выдачи служебных удостоверений государственным гражданским служащим аппаратов верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, районных, городских и межрайонных судов, окружных (флотских) военных судов, гарнизонных военных судов, специализированных федеральных судов».

Состав комплекта удостоверения:

1. Раппортная сетка (толщина линий 50 мкн);

2. Гильоширные элементы (позитивные, толщина линий 30-80 мкн, выполнены металлизированной краской);

3. Изображение Государственного герба Российской Федерации справа полутоновое двухцветное;

4. Изображение Государственного герба Российской Федерации слева;

5. Полутоновое фоновое изображение флага Российской Федерации;

6. Микротекстом (ВЕРХОВНЫЙ СУД) выполнены линии;

7. Слово «РОССИЯ» по вертикали стилизованными буквами в орнаментальном оформлении отпечатано металлизированной краской;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ:

8. УФ-свечение на правой сторонке фонового герба РФ желто-зеленым цветом;

9. Нумерация шестизначная, выполняется способом высокой печати краской черного цвета с ИК-люминесценцией зеленого цвета;

10. Голограмма золотой фольгой диаметр 20мм с изображением герба Российской Федерации и наименованием суда;

[1] Заполняется при заключении контракта