Договор подряда ( ремонтно-восстановительные работы)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

( ремонтно-восстановительные работы)

г. Горно-Алтайск «__»_________ 2011 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», – филиала ФГУП «Почта России» Михайловой Веры Ивановны, действующего на основании Устава ФГУП «Почта России», Положения об УФПС Республики Алтай – филиала ФГУП «Почта России», доверенности от 27 декабря 2010 года № 000/ЮД, в соответствии с Регламентом по управлению имуществом ФГУП «Почта России» с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить нижеследующие работы:

- ремонтно-восстановительные работы помещений марочной базы, сортировки и учебного класса, согласно Дефектных ведомостей и Локальной сметы (Приложение , № 2 настоящего договора), находящегося Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ; 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, (в дальнейшем именуется объект).

1.2. Работы Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, в соответствии с Дефектной ведомостью и Локальной сметой (Приложение , 2 к настоящему договору).

1.3 Стоимость материалов, предоставленных Подрядчиком, включена в стоимость работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, а также обеспечить их приемку по акту приема-сдачи Работ и оплату в соответствии с требованиями настоящего Договора.

2.2.3. Произвести оплату выполненных Работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Обеспечить приемку работ не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Работ. Сдача Работ Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляются по актам выполненных работ (форма КС-2), справке стоимости выполненных работ (форма КС-3), журнала учёта выполненных работ (форма КС-6а) и предъявлению Подрядчиком счёт-фактуры и счёта на оплату.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Сдать результат Работ досрочно, письменно (по факсу) известив Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня.

2.3.2. Без предварительного письменного согласия привлекать специализированные организации для выполнения работ по настоящему договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.

2.4. Подрядчик обязуется:

2.4.1. Выполнить Работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

2.4.2. Произвести Работы своими силами, инструментами, механизмами.

2.4.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.

2.5. Стороны обязуются:

2.5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменении юридического адреса, либо банковских реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ составляет _________________________________________________________________________________________, в том числе НДС __________________________________________________________________________

3.2. Заказчик обязуется произвести Подрядчику предоплату 50 % в размере _________________________________________________________________________________________, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора.

3.3 Оставшаяся сумма в размере __________________________________________________ выплачивается Подрядчику, в течение 5 рабочих дней, с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), журнала учёта выполненных работ (форма КС-6а) и предъявления Подрядчиком счёт-фактуры и счёта на оплату.

3.4. Денежные обязательства Заказчика перед Подрядчиком считаются исполненными с момента списания денежных средств со счёта Заказчика.

3.5. Цена работ на период действия настоящего Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.6. Оплата работ по настоящему Договору производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленного им счета, либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки работ по настоящему договору (явные недостатки).

4.2. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему договору работы, и, если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи произведенных по договору Работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего договора должна была состояться.

4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в дополнительно согласованный срок, устранить недостатки Работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Сторона договора, имущественные интересы или деловая репутация которой, нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков.

5.3. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков начала и окончания работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не выполненных работ, за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков оплаты Работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

5.5. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, стихийное бедствие, забастовка, эпидемия, правительственные решения и прочие форс-мажорные обстоятельства.

- При наступлении обстоятельств, указанных в абзаце первом пункта, Сторона должна в течении 3-х дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможное исполнение Стороной обязательств по договору.

- Если Сторона не направит или несвоевременно направит указанное извещение, то она обязуется возместить другой Стороне понесённые ею убытки.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещ1нных в данном разделе действий и /или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт, другая Сторона меет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами в претензионном (досудебном) порядке. Срок рассмотрения письменной претензии – 10 (десять) календарных дней, с момента ее получения.

7.2.При не достижении согласия, спор подлежит передаче на рассмотрение в арбитражный суд Республики Алтай.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не более чем до «____»________________ 2011 года.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.2. В случае прекращения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результатов Работ, выполненной подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.