Извещение № 35

о запросе котировок на выполнение подрядных работ по строительству трубопереездов в с. Заветное, Чугуевского района, Приморского края

1. Муниципальный заказчик: Администрация Заветненского сельского поселения

2. Почтовый адрес: 692619, с. Заветное, Чугуевского района, Приморского края, ул. Школьная, 3.

3. Источник финансирования: бюджет Заветненского сельского поселения

4. Форма котировочной заявки (в том числе подаваемой в форме электронного документа): по форме согласно Приложения № 1.

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение подрядных работ по строительству трубопереездов, в том числе земляные работы – 48 м3, монтаж железобетонных конструкций – 3,2 м3, устройство дорожного покрытия из сборных монтаж железобетонных конструкций – 32,4 м3.

6. Место выполнения работ: Приморский край, Чугуевский район, с. Заветное.

7. Сроки выполнения работ: С момента подписания контракта по 31 декабря 2008 года.

8. Сведения о включенных в цену услуг расходах: Цена контракта включает в себя расходы на материалы, машины и механизмы, фонд оплаты труда, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

9. Максимальная цена контракта: 220000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

10. Срок, место и порядок подачи котировочных заявок:

- Котировочные заявки принимаются по адресу 692623, с. Чугуевка Чугуевского района Приморского края, , 1 этаж, каб. 112.

- Срок подачи: по рабочим дням с 31 октября 2008 года по 06 ноября 2008 года включительно. Время приема заявок с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Время местное.

- Контактное лицо: , тел. /42372/ 22696.

11. Срок и условия оплаты выполнения работ: Заказчик осуществляет предоплату в размере 30 % от стоимости муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления подрядчиком счет – фактуры, акта приемки выполненных работ по форме КС – 2 и затрат по форме КС – 3.

12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте Администрации Чугуевского муниципального района http://mo. primorsky. ru/chuguevsky/ протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13. Проект муниципального контракта: Приложение .

Приложение .

Штамп предприятия

Уполномоченный орган –

управление экономического развития

и потребительского рынка Администрации

Чугуевского муниципального района

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству трубопереездов в с. Заветное, Чугуевского района, Приморского края

Дата ____________________

Участник размещения заказа: Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа предлагает выполнить подрядные работы по строительству трубопереездов в том числе земляные работы – 48 м3, монтаж железобетонных конструкций – 3,2 м3, устройство дорожного покрытия из сборных монтаж железобетонных конструкций – 32,4 м3.

Место выполнения работ: Приморский край, Чугуевский район, с. Заветное Сроки выполнения работ: ________________________________________

В цену контракта включены затраты расходы на материалы, машины и механизмы, фонд оплаты труда, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Цена контракта: ________________________________________________.

(указать сумму цифрами и прописью)

Мы выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

В случае предоставления нам права заключения муниципального контракта на основании объявления нас победителями в запросе котировок или в соответствии с иными основаниями, предусмотренными нормами Федерального Закона от 21.07.05г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», мы обязуемся в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок, подписать муниципальный контракт с включенными в него выше изложенными существенными условиями сделки.

Руководитель предприятия ______________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Приложение

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

на выполнение подрядных работ по строительству трубопереездов

«____»_________________ 2008 г.   с. Чугуевка

Администрация Чугуевского муниципального района, в лице Главы Чугуевского муниципального района А., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ст. 528-534 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____»___________ 2008 года № __, именуемые далее вместе - «стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.В соответствии с контрактом «Подрядчик» по заданию «Заказчика» обязуется выполнить подрядные работы по строительству трубопереездов в селе Заветное, Чугуевского района, а именно: произвести земляные работы – 48 м3, монтаж железобетонных конструкций – 3,2 м3, устройство дорожного покрытия из сборных монтаж железобетонных конструкций – 32,4 м3 (далее – «Объект») согласно сметной документации и сдать Объект «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять Объект и оплатить работу.

 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Подрядчик» обязан:

2.1.1. Выполнить свои обязательства по видам и объемам работ, указанным в сметной документации и Приложении к настоящему контракту. При этом «Подрядчик» перед началом выполнения подрядных работ, указанных в сметной документации, обязан согласовать с «Заказчиком» объем и сроки работ.

2.1.2. Обеспечить качественное выполнение порученных работ.

2.2.3. По требованию (запросу) «Заказчика» выделить своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять организацию и контроль над выполняемыми работами.

2.1.5. Выполнить работу из своих материалов, своими силами и средствами.

2.1.6. Выполнить работу в сроки, указанные разделом 4 настоящего контракта.

2.1.7. Не привлекать без письменного согласия «Заказчика» других лиц (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.1.8. Исправить по требованию «Заказчика» за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы «Подрядчик» допустил отступление от условий сметной документации, ухудшившее качество работы, в срок, дополнительно согласованный сторонами.

2.2. «Заказчик» обязан:

2.2.1. Оплатить работу в порядке, определенном разделом 3 настоящего контракта.

2.2.2. Предоставлять по запросу «Подрядчика» разъяснения и документацию, необходимые последнему для надлежащего выполнения работы по настоящему контракту.

2.2.3. Принять результат работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2.4. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ, а также для приёмки выполненных работ в рамках настоящего контракта.

2.3. «Заказчик» имеет право:

2.3.1. В любое время в рабочие часы «Подрядчика» проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность, путем проведения плановых и внеплановых обследований и проверок выполнения, порученных «Подрядчику» работ в соответствии с критериями качества, установленными настоящим контрактом.

2.3.2. В судебном порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к выполнению работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение работы к сроку, установленному настоящим контрактом, становиться явно невозможным.

2.3.3. При выявлении недостатков в работе, допущенных по вине «Подрядчика», требовать их устранения за счет средств «Подрядчика».

3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость всех работ, предусмотренных настоящим контрактом, составляет: 220000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. «Заказчик» осуществляет предоплату в размере 30 % от стоимости муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления «Подрядчиком» счет – фактуры, акта приемки выполненных работ по форме КС – 2 и затрат по форме КС – 3.

  3.2.1. В  случае нарушения  «Подрядчиком» сроков  выполнения  работ  более  чем  на  20  дней, не устранения  дефектов, указанных  ранее  «Заказчиком», причинения ущерба «Заказчику», «Заказчик» вправе задержать оплату до устранения  выявленных  недостатков.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    4.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту устанавливается с момента заключения контракта и по 31 декабря 2008 года.

  4.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в порядок оплаты, сроки, объемы выполнения работ, а также в заключение дополнительных соглашений, такие  изменения  должны  совершаться  по  согласованию  сторон  в  письменной  форме  и оформляться  дополнением  к  контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядная работа, выполняемая «Подрядчиком», принимается «Заказчиком»,  в соответствии с фактическими объемами выполненных работ, согласно сметной документации по актам по формам КС -2 и КС - 3. Распоряжением «Заказчика» создается приемочная комиссия.

  5.2. При обнаружении  при  приемке  работы  отступлений  от  условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, «Заказчик» обязан немедленно заявить об этом «Подрядчику» и отразить свои замечания в  Акте приемочной комиссии. При отказе от подписания  Акта приемки одной из Сторон об этом делается отметка в данном Акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной непосредственно в Акте приемочной комиссии.

    5.3. «Подрядчик» обязуется устранить по требованию «Заказчика»  за  свой счет  все  выявленные  при  приемке  работ  недостатки  в  дополнительно согласованный  Сторонами  срок.

  5.4. При подписании Актов выполненных работ «Заказчик» вправе требовать соразмерного уменьшения стоимости работ в случае обнаружения существенных недостатков и дефектов выполненных работ.  

6. КАЧЕСТВО РАБОТЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

    6.1. Выполняемая по настоящему контракту работа должна соответствовать всем строительным нормам и правилам, предъявляемым к выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

    6.2. На результаты работ, выполненные «Подрядчиком» устанавливается гарантийный срок, который составляет три года и исчисляется с момента  подписания  Акта - приемки результата выполненной работы.

    6.3.  Требования, связанные  с недостатками результата работ на объекте, «Заказчик» имеет право предъявить в течение гарантийного срока.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего контракта. И при условии, что такие обстоятельства, независимы от воли «сторон», не могли быть ими предвидены в момент заключения контракта и предотвращены  разумными средствами при их наступлении.

7.2. Срок исполнения обязательств предусмотренных настоящим контрактом отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств указанных в п. 7.1., на срок не более 30 дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2008 года.

8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, будут решаться «сторонами» путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

8.3. В соответствии с п. 5 статьи 9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» изменение условий настоящего контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законе.

8.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, хранящийся в одном экземпляре у каждой из «сторон».

8.5. Во всем, что не оговорено в настоящем контракте, «стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации «стороны» информируют друг друга в письменном виде в срок не позднее 10 дней с момента государственной регистрации таких изменений в уполномоченном органе.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

  «ЗАКАЗЧИК»   «ПОДРЯДЧИК»

Приложения:

1. Смета выполнения подрядных работ по строительству трубопереездов в с. Заветное, Чугуевского района, Приморского края.