Договор на поставку установки регенерации (извлечения) драгоценных металлов (Проект) (стр. 3 )

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Выезд представителей Поставщика для проведения Работ осуществляется при наличии письменного извещения Заказчика о готовности объекта к Работам.

6.2. Перед началом Работ, Заказчик обязан подготовить помещение и осуществить подводку коммуникаций в соответствии с указаниями Поставщика и доставить Товар к месту проведения работ.

6.3. Поставщик обязан провести Работы, указанные в срок до «__» ______ 201_г. Срок выполнения Работ может быть изменен в соответствии с п.9.2. настоящего Договора.

6.4. Представители Поставщика допускаются на территорию Заказчика при наличии паспортов. Работа выполняется Поставщиком с использованием собственных инструментов.

6.5. Заказчик обязан предоставить сотрудникам Поставщика доступ в рабочее помещение с 8.00 до 17.00 часов в течение всего срока выполнения Работ.

6.6. Заказчик обязан предоставить Поставщику возможность для хранения инструментов и расходных материалов, согласно их массогабаритным размерам, и создать условия, обеспечивающие их сохранность. В помещении, на весь период проведения Работ, не должны проводиться строительные и отделочные работы, не должно быть постороннего оборудования, мешающего проведению Работ. Для проведения Работ, в помещении должно быть обеспечено достаточное освещение и вентиляция, температура воздуха в пределах +15÷+30°С. В местах проведения работ Заказчик обязан обеспечить возможность подключения электроинструмента.

6.7. Поставщик не несёт ответственности за утрату, повреждение имущества Заказчика, если утрата и/или повреждение имущества произошли не по вине Поставщика.

6.8. Поставщик уведомляет Заказчика о завершении выполнения необходимых работ и готовности к их сдаче, с учетом предусмотренных настоящим Договором случаев продления этого срока.

6.9. Завершение Работ оформляется Актом выполненных работ в 2-х экземплярах (Приложение ). После подписания представителями Поставщика и Заказчика Акт становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.10. Заказчик обязан принять Работу в течение 48 часов с момента уведомления о завершении Работы, а при обнаружении недостатков, отразить их в Акте выполненных работ, согласовав с Поставщиком конкретные сроки их устранения. Отраженные в Акте недостатки устраняются Поставщиком в сроки, согласованные Сторонами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки Товара Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, включая день фактического выполнения обязательств.

7.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены или устранения недостатков Товара, указанного в п. 3.2. и п. 3.4. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения обязательств.

7.3. В случае просрочки обязательств по Договору более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения причиненных этим убытков, письменно уведомив Поставщика. Если в ходе приёмки поставленного Товара Заказчик обнаружит Товар, не соответствующий требованиям пунктов 1,3, 1.4. и 1.5 и (или) 2.1. Договора по качеству, то такой Товар считается не поставленным, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным нарушением условий Договора.

7.4. В случае предоставления Поставщиком недостоверной информации о стране происхождения Товара, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет ответственность за неисполнение обязательств по поставке в соответствии с Договором и действующим законодательством.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, действий (бездействия) третьих лиц или по вине Поставщика.

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и возмещением понесенных ими убытков, разрешаются путем переговоров.

8.2. Стороны имеют право принять меры к урегулированию возникших в процессе исполнения обязательств по Договору споров в досудебном порядке. Срок ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с даты получения претензии.

8.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке он передаётся на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

9.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора.

9.3 Поставщик гарантирует патентную чистоту Товара и несет имущественную ответственность за нарушение исключительных прав авторов и правообладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Уведомления, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться Сторонами по почте, факсимильной связью, с курьером, и считаются полученными другой Стороной, если позволяют установить дату отправки уведомления, а также адрес (телефон) лица, которому они направлены и адрес (телефон) лица, направившего данное уведомление.

Стороны согласились считать равнозначными подлинными вышеука­занные документы, переданные посредством факсимильной связи по следую­щим реквизитам:

Факс Поставщика: +7 ( ___) ________. Факс Заказчика: (8162) 61-64-46.

9.5. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов одной из Сторон соответствующая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. При этом Сторонами оформляется дополнительное соглашение, с указанием измененных юридического адреса и (или) банковских реквизитов.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для каждой из сторон) на бумажном носителе, подписанных сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих равную юридическую силу.

10.2. Техническое Задание и иные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они подписаны полномочными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. Направленный по электронной почте или по факсу настоящий договор и связанная с ним документация приравниваются к оригиналам до момента получения оригиналов. Обмен оригиналами обязателен.

10.4. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

_________________/ / __________________/_____________/ М. П. М. П.

Приложение № 1

к Договору № __________

на поставку установки регенерации

(извлечения) драгоценных металлов

от «__» ______ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку установку регенерации (извлечения) драгоценных металлов.

1. Цель приобретения оборудования:

Целью приобретения нижеуказанного оборудования является обеспечение:

- извлечения драгоценных металлов из отработанных электролитов и промывных вод.

- повышение производительности.

- использование современного оборудования.

- модернизация парка оборудования.

2. Наименование приобретаемого оборудования:

Установка извлечения драгоценных металлов – 1ед.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. В рамках поставки оборудования Поставщиком должны быть предоставлены следующие сопутствующие работы/услуги:

- доставка приобретаемого оборудования до склада «Старт» (по согласованию может быть выполнена Заказчиком);

- представление Заказчику документации (инструкции, паспорта и т. д.) по эксплуатации и техническому обслуживанию поставляемого оборудования на русском языке, а в случае поставки импортного оборудования, документация представляется также на английском языке;

- проведение технического контроля и испытаний поставленного оборудования, после его пуско-наладки и ввода в эксплуатацию в течение гарантийного срока;

- бесплатная техническая поддержка по телефону, факсу, электронной почте в течение рабочего дня на период гарантийного срока.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4