Муниципальный контракт (Договор) на поставку химических реактивов и расходных материалов для нужд МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» за счет средств бюджета фонда ОМС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (Договор) №

на поставку химических реактивов и расходных материалов для нужд МУЗ «Кривошеинская ЦРБ» за счет средств бюджета фонда ОМС

с. Кривошеино “ ___” __________ ___ 2009г.

На основании ч. 1 ст.9 Федерального закона от 01.01.2001 года № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Муниципальное учреждение Здравоохранения «Кривошеинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии (Протокол ____________________от «____» _____________ 2008 г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика химические реактивы и расходные материалы (далее - Товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и произвести оплату за поставленные товары в порядке, установленном разделом 3 настоящего контракта.

1.2 Ассортимент, наименование производителя, количество, цена единицы товара, общая сумма к поставке определены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (Приложение ).

1.3.На момент заключения муниципального контракта Поставщик имеет лицензию № ______________________________.

2.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет _________ _____________________________ из средств бюджета фонда ОМС.

и включает в себя:

- стоимость товаров;

- стоимость доставки товара до места назначения и разгрузки;

- стоимость упаковки товара;

- стоимость сертификации товара;

- налоги, сборы;

- страхование;

- прочие затраты в том числе таможенные пошлины при поставке импортного товара).

2.2. Цена контракта, является неизменной на весь период действия настоящего контракта.

2.3. Расчет за поставленный товар производится Заказчиком по установленным настоящим контрактом ценам путем безналичного перечисления денежных средств по факту поставки товара помесячно в течение 10 дней с момента поставки товара и получения счета-фактуры, товарной накладной и документов по качеству.

Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.

2.4. В случае непредставления указанных выше документов по вине Поставщика Заказчик вправе соответственно задержать оплату за поставленный товар соразмерно просрочке Поставщика.

2.5.Валюта, используемая для расчетов,- рубль Российской Федерации.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара производится Поставщиком в ассортименте и количестве согласно Приложению № 1.

3.2.Поставка товаров производится путем: доставки товара транспортом Поставщика по адресу:

МУЗ «Кривошеинская ЦРБ»: с. Кривошеино, .____________________

в срок до 31 марта 2008 года.

3.3. . Разгрузка Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

3.4. Заказчик обязуется обеспечить получение Товара от Поставщика не позднее суток с момента доставки Товара в пункт назначения.

3.5. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема Товара.

3.6. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом перехода права собственности на Товар к Заказчику считается дата получения Товара Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной, после чего риск случайной гибели или порчи Товара переходит на Заказчика.

3.7. Для обеспечения качества Товара Поставщик организует перемещение и транспортировку Товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность Товара и исключения возможности контаминации микроорганизмами и/или другими веществами. Условия транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.3.2.1120-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения».

3.8. Товар должен отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось не менее 80% остаточного срока годности, обозначенного на этикетке.

3.9.Поставщик должен на момент поставки Товара предоставить следующие документы:

на лекарственные средства предоставляется один из следующих документов:

- сертификат или декларация о соответствии;

- копия сертификата о соответствии, заверенные держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

- товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком и содержащие по каждому наименованию Товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Заверенные подписью и печатью изготовителя или поставщика с указанием его адреса и телефона.

на субстанции и химические реактивы:

- копия протокола испытания (протокол анализа, паспорт, сертификат качества), выданный контрольной лабораторией отдела контроля качества предприятия-производителя.

на изделия медицинского назначения:

- сертификат соответствия системы ГОСТ Р или копия сертификата, заверенная в установленном порядке и копия гигиенического заключения на соответствующую серию поставляемых товаров.

В случае, если товар не подлежит обязательной сертификации, то необходимо предоставить подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

4.1  Все лекарственные средства и изделия медицинского назначения, подлежащие поставке, должны быть зарегистрированы как разрешенные к применению на территории России. При поставке товара товаро - сопроводительные документы и этикетка должны быть на русском языке.

4.2. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6, П-7, утвержденными Госарбитражем СССР. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей ГК РФ, за исключением п.20 Инструкции №П-6 и п. 22 Инструкции №П-7. Приемка Товара производится Заказчиком в момент его получения от Поставщика (Грузоперевозчика), но не позднее суток с момента доставки в пункт назначения. Приемка Товара по количеству, качеству может осуществляться частичной (выборочной) проверкой.

4.3 Прием Товара должен осуществляться в соответствии с той же методикой, что и при загрузке Товара (ГОСТ, средства измерения, применяемые при приемке и разгрузке должны иметь клеймо государственной поверки).

4.4. В случае выявления недостачи или (и) несоответствие качеству Товара составляет акт за подписями лиц, производивших приемку Товара. Вызов представителя иногороднего отправителя (изготовителя) в этом случае не требуется.

4.5. Приемка Товара осуществляется путем подписания сторонами товарной накладной.

4.6. Претензии Заказчика по количеству и качеству принимаются Поставщиком не позднее 5 (пяти) дней с момента приемки Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,5 % от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.2. В случае, если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации или условиям Контракта, Поставщик считается нарушившим сроки поставки товара и несет ответственность в соответствии с пунктом 5.1 настоящего договора.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка носит штрафной характер.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.4. В случае нарушения сроков приемки Товара от Поставщика, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка носит штрафной характер.

5.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.

5.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.

5.7. В случае нарушения одной из сторон сроков документооборота (рассмотрения документов), предусмотренных п.9.1 настоящего Контракта, другая сторона вправе без дополнительного уведомления отодвинуть срок исполнения своего обязательства на количество дней задержки ответа (срока согласования).

6. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

6.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 7.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров или предъявления претензий. Срок ответа на претензию 10 дней с момента получения.

8.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Официальный документооборот в рамках настоящего Контракта осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках настоящего Контракта не может превышать 3 (трех) дней.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.03.2009 г., но не ранее полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.

9.3. Все приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ.

1. Приложение -Спецификация на поставку товара

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_____________ / / _____________/____________ /

«__» ______________ 2008 г. «__» ________________ 2008 г.