Муниципальный контракт на выполнение ямочного ремонта дорог в черте города Заволжья

Муниципальный контракт № ___________

на выполнение ямочного ремонта дорог в черте города Заволжья

г. Заволжье «____»__________2008г.

Администрация города Заволжья Городецкого района Нижегородской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, в лице _________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ________________________ , с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________ № _____ о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1.Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями и условиями муниципального контракта своевременно выполнить ямочный ремонт дороги в черте города Заволжья по улице Гидростроительная, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика с использованием оборудования Подрядчика

2.Стоимость муниципального контракта

2.1 Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________________ ( ) и изменению не подлежит.

2.2 Оплата по настоящему контракту производится за счет средств бюджета города Заволжья на 2009 год.

2.3 Оплата производится путем перечисления денежных средств из бюджета города Заволжья на расчетный счет Подрядчика.

3. Порядок оплаты

3.1. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в течение 10 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, согласованных со специалистами МКУ «ОРУ ЖКХ» г. Заволжье (формы КС-2, КС-3, с калькуляцией затрат выполненных работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, сроков их выполнения.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Проводить плановые и внеплановые обследования и проверки выполнения работ.

5.1.2. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

· возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось
силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

5.2 Подрядчик имеет право:

5.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

5.2.2. Привлекать по своему усмотрению других лиц (Субподрядчиков), имеющих лицензию, на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий.

5.2.3. В случае задержки оплаты выполненных работ и недостижения соглашения об уменьшении объемов работ сократить объем выполняемых по муниципальному контракту работ без согласия Заказчика на весь срок задержки оплаты свыше одного месяца вплоть до ликвидации задолженности и возобновления финансирования или расторжения настоящего контракта.

5.2.4. Отклонять санкции, применяемые к нему Заказчиком, в случае отсутствия представителя Подрядчика при составлении документов, подтверждающих нарушение обязательств Подрядчиком по настоящему контракту.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом сроков выполнения работ, а также неустранении в согласованные сроки замечаний, Подрядчик оплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,01% от стоимости контракта. Указанная в настоящем пункте неустойка удерживается Заказчиком из соответствующего платежа Подрядчику за выполненную работу и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

6.2 Ответственность Исполнителя за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего контракта, определяется в соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.3. При расторжении настоящего контракта по инициативе или по вине Подрядчика Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней после оформления расторжения должны быть компенсированы понесенные им расходы.

6.4. При расторжении настоящего контракта по инициативе Заказчика (кроме причин, вызванных ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту) Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после оформления расторжения производит взаиморасчеты с Подрядчиком с учетом фактических расходов Подрядчика, подтвержденных финансовыми документами. Приемка выполненного объема работ оформляется аналогично работам, принимаемым по завершении этапа в соответствии с п. 4 настоящего контракта.

6.5 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств действия непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательства, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев подряд, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, предупредив другую сторону о расторжении настоящего контракта за две недели и согласовав с ней все спорные вопросы. Для разрешения указанных вопросов создается комиссия, состоящая из равного количества представителей обеих Сторон.

8. Изменение и расторжение муниципального контракта

8.1.Все изменения к настоящему контракту оформляются письменно в форме дополнительного соглашения, подписываются Сторонами и будут являться неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, обязана за десять календарных дней до момента расторжения направить другой Стороне письменное сообщение, в котором должны быть указаны причины, побудившие ее к данным действиям. Расторжение настоящего контракта оформляется соглашением и подписывается обеими сторонами.

9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего контракта или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

9.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то такие споры будут решаться Арбитражным судом Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия муниципального контракта

10.1. Подрядчик обязуется начать работы с момента подписания настоящего контракта и закончить не позднее 31.08.2009 года.

11. Прочие условия муниципального контракта

11.1. В случае изменения юридического статуса, реквизитов Стороны сообщают письменно в течение 10 рабочих дней.

11.2. Настоящий контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.3 Работы по устранению дефектов по гарантийным обязательствам (гарантийный срок нормальной эксплуатации установлен 3-и года с даты подписания акта выполненных работ) выполняются без оплаты их стоимости.

12.Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

ИНН_________________, КПП ________________

Юридический адрес:

_________________________________

Адрес месторасположения:

__________________________________

р/с ___________________________________

в ___________________________________

г. ___________________________________

БИК __________________________

к/сч. ___________________________________

___________________ _________________

«____» ___________ 2009г. М. П.

Подрядчик

ИНН ______________, КПП ________________