ЗАПРОС ЦЕН №42

1. Сумма договора не должна превышать рублей 00 копеек

2. Срок предоставления предложений: до 15.00 (по местному времени) 21.10.10г.

Договор №_______

на изготовление табличек для нужд СВФУ

г. Якутск «___» октября 2010 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени », в соответствии с переданными Министерством образования и науки РФ функциями по проведению конкурса, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Михайловой Евгении Исаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола №___ от «__»_______20___г. единой комиссии СВФУ на изготовление табличек и заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1.  Предмет Договора

1.1.1.  Исполнитель обязуется выполнить обязанности по изготовлению табличек, далее услуга, согласно спецификации Исполнителя (приложение №1), являющегося неотъемлемой частью Договора

1.1.2.  Услуга по организации должна соответствовать требованию Заказчика и спецификации Исполнителя (приложение №1), которые являются неотъемлемой частью Договора.

1.1.3.  Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим образом оказанную услугу в соответствии с Порядком расчетов, вышеизложенным в п. п.4.1.1-4.1.4 Договора.

II. Цена Договора и порядок расчетов

2.1.  Цена Договора

2.1.1.  Цены на услугу устанавливаются в рублях согласно Спецификации Исполнителя (Приложение ).

2.1.2.  Цена Договора составляет _______ (__________) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС _______ (__________) рублей ___ копеек в соответствии с утвержденной Спецификацией Исполнителя (приложение №1).

2.2. Платежи.

2.2.1. Заказчик при наличии средств производит платеж за оказанную услугу следующим образом:

2.2.2.  Расчет за оказанные услуги осуществляется банковским переводом на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

2.2.3.  Платежи по настоящему Контракту осуществляются в валюте РФ.

2.3.  Срок оказания услуг по настоящему контракту до «01» ноября 2010 года.

III. Права и обязанности сторон

3.1.  Использование контрактной документации и информации.

3.1.1.  Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

3.1.2.  Исполнитель не должен, без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию.

3.2.  Оказание услуг и документация

3.2.1.  Исполнитель обязуется передать Заказчику следующую документацию:

- акт сдачи - приемки оказанных услуг;

- товарные накладные;

Первичные документы находятся у Исполнителя и в случае необходимости будут предъявлены компетентным проверяющим органам.

3.2.2.  Датой оказания услуг считается дата подписания Исполнителем и Заказчиком, указанным в Задании, Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.2.3.  Оказание услуг по количеству и наименованиям осуществляется на основании Спецификации Исполнителя, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложения №1).

3.3.  Гарантия

3.3.1.  Исполнитель настоящим гарантирует, что оказанные услуги в рамках Договора, в течение гарантийного срока эксплуатации не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании установленного оборудования в условиях, обычных для страны конечного назначения. Оборудования должны соответствовать Спецификации Исполнителя.

3.3.2.  Исполнитель обязуется обеспечить работоспособность всех предлагаемых оборудований и включить в комплект установки все необходимые компоненты для обеспечения, данного требования.

3.3.3.  Исполнитель обязуется предоставить Заказчику контактный телефон, по которому пользователи оборудования могли бы связаться с квалифицированным персоналом Исполнителя для информации о выявленных неисправностях в работе оборудования. В составе с поставляемым оборудованием документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

3.3.4.  Исправление неисправностей, возникших по вине Исполнителя, осуществляется в месте, согласованном Исполнителем и Заказчиком. При этом Исполнитель несет все связанные с этим расходы.

3.3.5.  Общий срок гарантийного ремонта не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, при условии предоставления Исполнителем аналогичного исправного оборудования на срок ремонта, превышающий 7 (семи) дней.

3.3.6.  Все запасные части, предоставленные к поставленному оборудованию, должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к этому виду оборудования.

3.3.7.  Исчисление гарантийного периода начинается с даты указанной в технической документации на поставленное оборудование.

3.3.8.  Если Исполнитель не исправит дефект(ы) в срок, Заказчик может применять необходимые санкции в соответствии с законами РФ и указанные в п. п.5.2.1.-5.2.5. под ответственность и за счет Исполнителя без какого-либо ущерба любым другим правам, которыми Заказчик может обладать по Контракту в отношении Исполнителя.

3.3.9.  Срок предоставления гарантии на оказанные услуги – не менее 12 месяцев со дня подписания Акта оказанных услуг.

3.4.  Другие обязательства Исполнителя

3.4.1.  Исполнитель обязуется: подготовить и передать инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию поставленного оборудования.

IV. Порядок завершения услуг

4.1.  Завершение услуг

4.1.1.  При завершении услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг.

4.1.2.  После завершения всех услуг Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг по Контракту. До предоставления Акта сдачи-приемки по Контракту Исполнитель обязан предоставить в оговоренные сроки документы, указанные 3.2.1. и 3.4.1. настоящего Договора, а также счет-фактуру на оказанную услугу.

4.1.3.  Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта оказанных услуг по Контракту обязан направить Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг по Контракту или мотивированный отказ.

4.1.4.  В случае невыполнения тех или иных обязательств по Контракту, неполноты представленных отчетных документов сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком Исполнителю в течение 10 (десяти) дней после получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту.

4.1.5.  Если при завершении оказания услуг будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий Договора, то по требованию Заказчика эти услуги производятся по дополнительному соглашению Сторон с указанием срока их выполнения и стоимости.

V. Ответственность сторон

5.1. Просрочка исполнения Договора Исполнителем

5.1.1.  Оказание услуг должна осуществляться Исполнителем в соответствии со Спецификацией Исполнителя.

5.1.2.  Если в период выполнения Договора возникнут обстоятельства, которые Исполнитель или его субподрядчик(и) не смогут предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного оказания услуг, исполнитель обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Исполнителя Заказчик обязуется, как можно скорее, оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Договора Исполнителем с уплатой неустойки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.1. настоящего Договора. Продление срока выполнения Договора должно быть оформлено сторонами в письменном виде путем внесения изменений в текст Договора.

5.2.  Неисполнение условий Договора, возмещение убытков, неустойка

5.2.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику за исключением причин, указанных в п.5.1.2.

5.2.2.  Заказчик может в течение 30 рабочих дней письменно предъявить претензии Исполнителю и потребовать срочного и надлежащего выполнения обязательств по Контракту или возврата денежных средств.

5.2.3.  В случае нарушения Исполнителем существенных условий настоящего Договора Заказчик прекращает финансирование Договора и требует бесспорного возвращения перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий Контракт считается расторгнутым.

5.2.4.  В случае, использования Исполнителем полученных от Заказчика средств не по назначении, Исполнитель возвращает Заказчику в бесспорном порядке полученную и нецелевым образом использованную сумму средств по Контракту в недельный срок со дня получения претензии.

5.2.5.  В случае оказания услуг, не соответствующих спецификации Исполнителя по качеству, комплектности, техническим характеристикам, условиям эксплуатации, Исполнитель обязан в сроки, оговоренные настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, а также претензионными письмами Заказчика, переделать или вернуть затраченные на них средства (возместить убытки) с уплатой в размере 50% от стоимости неоказанных услуг.

5.2.6.  В случае, если Исполнитель не может выполнить часть или все работы в сроки, предусмотренные Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из Цены Договора в виде неустойки сумму, эквивалентную пяти десятым процента (0,5%) от цены неоказанных услуг за каждую неделю просрочки до момента фактического выполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.1. настоящего Договора. Указанный вычет из Цены Договора производится путем уменьшения суммы ближайшего(их) платежа(ей) на сумму неустойки, либо, при недостаточности средств, путем взыскания средств по Гарантии обеспечения выполнения Договора. Максимальная сумма вычитаемого процента – 8% (восемь процентов). После достижения этого максимума Заказчик рассматривает вопрос о расторжении Договора в соответствии с пунктом 6.3.1. настоящего Договора. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по Контракту.

5.2.7.  Исполнитель может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной, и стороны договорятся о продлении сроков выполнения Договора без применения неустоек.

VI. Другие условия

6.1.  Внесение поправок в Контракт

6.1.1.  Изменение условий и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Договора и вступают в силу от даты регистрации соглашения в СВФУ.

6.2.  Передача прав

6.2.1.  Исполнитель имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту, лишь при наличии предварительного письменного согласия Заказчика.

6.3.  Непреодолимая сила

6.3.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств, в 3-х дневный срок.

6.3.2.  При возникновении непреодолимой силы Исполнитель обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от наступления непреодолимой силы.

6.4.  Расторжение Договора

6.4.1.  Стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, лишь в случае существенного нарушения условий Договора контрагентом.

6.4.1.1.  Существенным нарушением условий Договора Поставщиком являются:

- услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом или в течение периода продления этого Договора.

6.4.1.2. Существенным нарушением условий Договора Заказчиком являются:

- неоднократное нарушение сроков оплаты.

6.4.2.  Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации и возврата Гарантии выполнения Договора Исполнителю при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

6.4.3.  В случае расторжения Договора Заказчиком в силу его нецелесообразности, Заказчик обязан направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано, что такое расторжение целесообразно для Заказчика, оговариваться объем аннулированных контрактных обязательств Исполнителя, а также дата вступления в силу такого расторжения.

6.5. Решение спорных вопросов

6.5.1.  Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.

6.5.2.  Если в ходе официальных переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд для разрешения, возникшего спора.

6.6.  Уведомления

6.6.1.  Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма или телеграммы, телекса или факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений: 677000, 8, СВФУ.

Адрес Поставщика для направления уведомлений: _____________________________________________________________

6.6.2.  Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости оттого, какая из этих дат наступит позднее.

6.7.  Перечень приложений.

6.7.1.  Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Спецификация Исполнителя (приложение №1)

VII. Срок действия Договора и юридические адреса сторон

7.1.  Вступление Договора в силу и срок действия Договора

7.1.1.  Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения своих взаимных обязательств.

7.1.2.  Юридические адреса и реквизиты сторон:

Ректор Директор:

_________________ __________ ____________

«___» ________ 2010 г. «___» _________2010 г.

Приложение 1

к Госконтракту №________

от «___» __________ 2010 г.

Таблица цен спецификации Исполнителя.

Всего к оплате:

Ректор Директор:

_________________ _________ ____________