Договор подряда на проектные работы

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на проектные работы

Санкт-Петербург «__»____________20_____ г.

Открытое акционерное общество, именуемое в дальнейшем - «Заказчик», Мещерякова Ильи Георгиевича, действующего на основании доверенности № 000-12 от 01.01.2001 года, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем - «Подрядчик», в лице _________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________,

свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом Договора, выданного

«___» _______20__ г. ____________________________________________________________

(указывается наименование СРО, выдавшей свидетельство о допуске к работам )

с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__» _________ 20___ г. № ______, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы на разработку комплексного развития электроснабжения северной части Санкт-Петербурга (территории Выборгского района Санкт-Петербурга, ориентированные на ПС 212, ПС 90, ПС89, ПС 212А) в рамках разработки «Перспективной схемы развития электрических сетей напряжением 6-110 кВ на расчетный период гг. с перспективой до 2025 года» (раздел работы «Схема развития и повышения надежности электрических сетей г. Санкт–Петербурга и Ленинградской области напряжением 6-330 кВ»), обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации, являющейся Результатом Работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

1.2. Содержание и объем Работ, технические, экономические и другие требования к Работам и их Результату определены в Техническом задании (Приложение ) и в Задании на проектирование (Приложение )

1.3. Результат Работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ, и порядка проведения Работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения Работ по Договору – не позднее «___»________20__г.

2.2. Срок завершения выполнения Работ по Договору – не позднее «__»_____20__г.

2.3. Начальный и конечный сроки выполнения Работ, а также отдельных этапов Работ указываются в Календарном плане (Приложение ).

2.4. Сроком завершения Работ по Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки проектных работ по Договору в целом.

3.  Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора формируется на основании Сметы на выполнение проектных работ (Приложение ) и Протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, является предельной и составляет ________________руб. (______________________________________________), (указывается сумма прописью)

в том числе НДС 18% ________________руб. (____________________________________).

(указывается сумма прописью)

3.2. Расчеты за фактически выполненные и принятые Работы осуществляются на основании Акта сдачи-приемки проектных работ, сформированного в соответствии с Исполнительными сметами на выполнение проектных работ, утвержденных Заказчиком, в пределах цены Договора.

3.3. Расчеты за фактически выполненные и принятые Работы производятся Заказчиком при сдаче Работ не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки проектных работ и предоставления Заказчику счета-фактуры.

3.4. Расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, связанных с выполнением Работ, включены в цену Договора и дополнительной оплате не подлежат. В случае превышения фактических расходов Подрядчика по выполнению Работ над Ценой Договора, Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств.

3.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до устранения недостатков, выявленных при их приемке.

3.6. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

3.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с его расчетного счета.

3.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по Договору на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

3.9. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному между Подрядчиком и Заказчиком, последний имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему договору.

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

4.1.  Приостановить выполнение Работ по Договору, если в процессе их выполнения будет установлена нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Подрядчика.

4.2.  Передать Подрядчику по Акту информацию и документы, необходимые для производства Работ, имеющиеся в распоряжении Заказчика.

4.3.  Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором, в том числе в согласовании подготовленной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

4.4.  Осуществить приемку результатов Работ, в порядке, предусмотренном Договором.

4.5.  Оплачивать Работы в соответствии с условиями Договора.

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

5.1.  Выполнить Работы по Договору, являющиеся предметом Договора, в том числе сопутствующие, в срок, в полном объеме, надлежащим образом, в соответствии с требованиями, указанными в Договоре, собственными силами или с привлечением субподрядчиков.

5.2.  Самостоятельно собрать исходные данные для выполнения Работ.

5.3.  Отступать от требований Технического задания и Задания на проектирования только на основании письменного согласия Заказчика.

5.4.  В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора, письменно сообщить необходимые сведения об ответственном лице Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком в ходе исполнения Договора.

5.5.  Использовать полученные от Заказчика документы и информацию, связанную с выполнением Работ, только для достижения целей, предусмотренных Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.6.  Предоставлять Заказчику информацию о субподрядчиках, привлекаемых для выполнения работ, в том числе копии свидетельств о допусках к соответствующим видам работ, выданных саморегулируемыми организациями (СРО), лицензий, разрешений и т. п.

5.7.  Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат действующему законодательству и условиям Договора.

5.8.  За свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки Работ, выявленные в процессе их выполнения. В случае если возникновение указанных недостатков вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик, в том числе по требованию Заказчика, безвозмездно доработать проектную документацию в установленный Заказчиком срок.

5.9.  При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц.

5.10.  Приостановить выполнение Работ по Договору, если в процессе их выполнения будет установлена неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приостановления, письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением подтверждающих документов. При этом Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления работ принимают решение о целесообразности дальнейшего выполнения Работ и, по требованию Заказчика подписывают акт о приостановлении проектных работ по неосуществленному строительству по форме КС-18.

5.11.  По требованию Заказчика заключить договор на осуществление авторского надзора.

5.12.  Собственными силами или с привлечением Заказчика осуществить согласования и защиту подготовленной проектной документации в соответствующих государственных органах и органах местного самоуправления на всех этапах ее подготовки.

5.13.  Сдать Результат Работ Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. По требованию Заказчика передать иную документацию, связанную с Работами по Договору.

5.14.  Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры по заключению Договора. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости Работ.

5.15.  В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты Shishonkov. *****@***com в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Сдача-приемка Результата Работ осуществляется, в соответствии с Календарным планом (Приложение ) оформлением Актов сдачи-приемки проектных работ.

Поэтапная сдача-приемка Результата работ возможна при согласовании с Заказчиком и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.1.1. Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца, а за декабрь – не позднее «5» декабря направляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектных работ, накладную с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажном носителе, а также 1 (одного) экземпляра в электронном виде СD или DVD. Текстовая и графическая части проекта представляются в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.

6.1.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления рассматривает проектную документацию и Акты сдачи-приемки проектных работ, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания.

6.1.3. Подрядчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь – не позднее «10» декабря, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки проектных работ.

6.1.4. В случае не устранения замечаний Заказчика в указанный срок, сдача-приемка работ переносится на следующий отчетный период.

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности

7.1. В случае если в числе результатов Работ будут созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязан передать Заказчику в установленном порядке исключительные права на использование таких результатов в полном объеме, включая заключение и регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. Подрядчик несет данную обязанность также в случае досрочного расторжения Договора по любым основаниям.

8.1. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:

8.1.1.  за несоблюдение срока окончания всех Работ и сдачи результата Работ - пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

8.1.2.  за задержку устранения недостатков этапов Работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, - пени в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению недостатков и стоимости работ, в результатах которых устраняются недостатки, за каждый день просрочки.

8.2. В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил до­пущенные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30 % стоимости Работ по устранению недостатков.

8.3. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате по Договору, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

8.4. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме сверх санкций, которые могут быть предъявлены за нарушение обязательств по Договору.

8.5. В случае если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к просрочке в выполнении Работ, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на период просрочки и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку, при условии своевременного письменного уведомления Заказчика.

8.6. Уплата санкций по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «___»______________________г.[1]

10.2.  Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений и дополнений должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны Сторонами и с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся неотъемлемой частью Договора.

10.3.  Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, либо произвести замену стороны по своему выбору, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

просрочки выполнения Работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по этапу более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов Работ по Договору;

несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика/субподрядчика к соответствующим видам работ;

ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом возмещению не подлежат.

10.4. С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.1.  Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2.  Срок для рассмотрения возможных претензий по Договору - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

12.1. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика, банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (далее «Банковская гарантия»), которая должна быть представлена Подрядчиком.

12.2. Банковская гарантия предоставляется:

- в течение 30 (тридцати) дней после вступления Договора в силу,

- на сумму, покрывающую Цену Договора без учета НДС.

Срок действия банковской гарантии – последний день месяца завершения работ, указанного в п.2.2 Договора, плюс 90 дней.

12.3 Подрядчик не обязан предоставлять банковскую гарантию исполнения обязательств по Договору в случае, если Цена Договора не превышаетдвадцать миллионов) рублей.

13.1. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью.

При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

13.2  . Стороны не вправе передавать третьим лицам права и обязанности, по

настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

13.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

13.4  Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в Договоре не позднее 5(пяти) календарных дней с момента изменений. Сторона, нарушившая данное обязательство, обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

13.5  Договор составлен на ___ листах в 2-х (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.6  Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.7  Все изменения, дополнения Договора считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

1. Приложение - Техническое задание.

2. Приложение – Задание на проектирование.

3. Приложение - Календарный план.

4. Приложение –Сметы на выполнение проектных работ.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

, , .

Адрес: Санкт-Петербург, площадь Конституции, 1.

Тел.: (8, Факс: (8

р/с в филиале ОПЕРУ ВТБ в Санкт-Петербурге»

г. Санкт-Петербург; к/с ,

,

Подрядчик:

____________________________, ИНН _________________КПП__________________.

Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________,

Тел.:_____________________________Факс:____________________________________.

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО _______________________________, ОКОНХ ____________________________.

Подписи и печати Сторон

Заказчик Подрядчик

_________ /_____________/ _________ /_____________/ М. П. М. П.

[1] Слова, выделенные курсивом, указываются при необходимости