ТОМ 4 ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРСЕ
для проведения открытого конкурса на право заключения
государственного контракта
на выполнение работ по реставрационному ремонту Флажной башни Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3 лит. Д для нужд СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»,
для государственных нужд Санкт-Петербурга
ПРОЕКТ Государственного контракта
Государственный контракт
№ ________
на выполнение работ по реставрационному ремонту Флажной башни Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3 лит. Д для нужд СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»,
для государственных нужд Санкт-Петербурга
между
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ
СПб ГУК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
И
ПОДРЯДЧИКОМ
_________________________________
«___» ___________ 2014 год
Санкт – Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика, выполнить работы по реставрационному ремонту Флажной башни Нарышкина бастиона Петропавловской крепости по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3 лит. Д, для нужд СПб ГБУК «ГМИ СПб», по адресу: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3 лит. Д, для государственных нужд Санкт-Петербурга, а Заказчик обязуется принять результат работы и обеспечить его оплату.
1.2. Контракт заключен на основании решения Единой государственной комиссии Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Государственный Музей истории Санкт-Петербурга» по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга (протокол от ________ № _____) по результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора.
1.3. Подрядчик выполняет предусмотренные п. 1.1. контракта работы на свой риск собственными силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение ), локальными сметами, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, техническими требованиями уполномоченных в сфере реставрации объектов истории и культуры государственных органов, а также условиями договора.
2. Срок выполнения работ
2.1.1. 1 Этап выполнения работ:
2.1.1.1 Начало выполнения работ: с момента получения разрешения на производство работ в КГИОП.
2.1.1.2 Окончание работ:. в течении ___ календарных дней (заполняется в соответствии с заявкой участника) с момента получения разрешения на производство работ в КГИОП.
Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта Приемочной комиссией.
2.2. Календарные сроки выполнения работ по контракту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком выполнения работ, который составляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком не позднее пяти рабочих дней с момента заключения контракта.
2.3. Стороны вправе по взаимному соглашению изменять срок окончания выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения к контракту в следующих случаях:
- сокращения срока выполнения работ;
- продления срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ, либо работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам.
3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего контракта составляет __________________________, в том числе НДС 18% ___________________________.
Стоимость подлежащих выполнению работ определяется на основании из сметы Заказчика, являющегося неотъемлемой частью Технического задания (Приложение ), с учетом коэффициента снижения _____________________________, определенного на основании Расчета коэффициента конкурсного снижения (Приложение ).
Авансирование не предусмотрено.
3.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, предусмотренных настоящим контрактом, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
3.3. Расчеты за выполненные работы (за этапы, согласно календарному графику производства работ), производятся на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), оформленных в соответствии с локальными сметами Заказчика с учетом коэффициента конкурсного снижения. Указанные документы подписываются уполномоченными представителями Сторон и представляются Подрядчиком Заказчику в четырех экземплярах, с приложением счетов и счетов-фактур в одном экземпляре.
Коэффициент конкурсного снижения учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в строке, предшествующей НДС.
Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения указанных в абзаце первом настоящего пункта документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и возвращает 2 экземпляра справки формы № КС-3 и 1 экземпляр акта формы № КС-2 Подрядчику.
3.4. Оплата производится с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика Управлением казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга на основании сводного реестра платежных поручений, предъявляемого Комитетом по культуре.
Платежи осуществляются не позднее 10-ти дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметы, реставрационного задания (при наличии), требований нормативно-правовых актов, а также условий контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов и стоимости, предусмотренных настоящим контрактом, в случае, если Сторонами не оформлено дополнительное соглашение к настоящему договору об увеличении объема и стоимости работ, не подлежат оплате Заказчиком.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать объекты для выполнения работ Подрядчику, оформив актом приема - передачи объекта.
4.1.2. Передать по акту приема-передачи Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения контракта в Реестр договоров сметную и иную техническую документацию (при наличии), а также перечень исполнительной документации, составляемой Подрядчиком в процессе выполнения работ.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.
Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания о недостатках, и лицом, осуществляющим работы по ремонту объекта.
4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать приемку их результата.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Представить на утверждение Заказчику график выполнения работ.
4.2.2. Выполнить работу в соответствии с утвержденной документацией (техническим заданием, содержащимся в конкурсной документации, проектной, сметной документацией), реставрационными нормами и правилами, утвержденной методикой и технологией производства работ, правилами пожарной и электробезопасности, санитарными правилами и нормами, строительными нормами, стандартами и правилами (в части, не противоречащей реставрационным нормам и правилам, а также настоящему контракту), включая охрану окружающей среды, труда и технику безопасности, и сдать результат работ Заказчику.
4.2.3. Привлекать к выполнению работ по контракту только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми нормами в области строительства (СНиП и СНиП «Безопасность труда в строительстве»).
4.2.4. Обеспечивать объект инженерным оборудованием с подключением к действующим коммунальным сетям по согласованию с заказчиком и заинтересованными организациями; организовывать охрану, освещение, обозначение и ограждение объекта предупреждающими и предписывающими знаками, оформление стендов с информацией об объекте, сроках и этапах его ремонта и организаций, ответственных за его ремонт; обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, систематическую уборку прилегающей территории, вывоз строительного и другого мусора; осуществлять мероприятия по охране окружающей среды до момента утверждения акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. Весь персонал, выполняющий работы на объекте, должен быть в фирменной спецодежде с указанием принадлежности к определенной организации
4.2.5.Обеспечить своевременное устранение выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока недостатков и недоделок в работе за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
4.2.6Вести журналы производства работ с момента начала работ и до их завершения, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ.
4.2.7.Своевременно принимать меры по устранению выявленных и зафиксированных в журнале производства работ представителями Заказчика недостатках и вносить в журнал соответствующие отметки об их устранении.
4.2.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.9.Обеспечивать доступ к месту выполнения работ представителей Заказчика, уполномоченных государственных органов и организаций, осуществляющих надзор.
4.2.10.Обеспечить представителям Заказчика, организаций, осуществляющих надзор, уполномоченных государственных органов возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать их представителей к любому объекту, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.11. Предоставлять Заказчику информацию о субподрядных организациях, привлекаемых для выполнения работ, в рамках проверки их соответствия требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим поручаемый им вид работ (наличие лицензий, разрешений и т. п.).
4.2.12.Сдать результат выполненных работ Приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.13.Назначить ответственное лицо, обладающее необходимыми знаниями и квалификацией, которое обязано постоянно присутствовать при выполнении работ на объекте, уведомив Заказчика о назначении такого лица с указанием его фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, места жительства и контактного телефона.
4.2.14.Представлять заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4.2.15. Приступать к выполнению работ, требующих специального разрешения, после получения соответствующих разрешений.
4.2.16. Выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, проектной документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.
4.2.17.В обеспечение исполнения обязательств по договору Подрядчик предоставил _________________рублей.
Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения договора определяется в соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного Подрядчиком способа обеспечения.
4.2.18. Осуществлять работы по договору на основании лицензий
№ _____________, выданной «__» _____ 20__ г. ______;
№ _____________, выданной «__» _____ 20__ г. ______;
4.3. Заказчик вправе:
- требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту;
- осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ по контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.
5. Скрытые работы
5.1. Работы, подлежащие закрытию в соответствии со сметной документацией, должны приниматься представителем Заказчика, организаций, осуществляющих надзор. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменной форме не менее чем за 48 часов до проведения приемки (освидетельствования) подлежащих закрытию работ уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
5.2. В случае, если представителем Заказчика либо организаций, осуществляющих надзор, внесены в журнал производства работ замечания по подлежащим закрытию работам, работы не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
В случае, если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее.
5.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. По завершении всех работ либо этапов, указанных в календарном графике производства работ, по контракту Подрядчик письменно, не менее, чем за пять рабочих дней до даты сдачи результата работ, извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче.
6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.
6.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Подрядчика и подписанный Заказчиком рекламационный акт подписывается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
Приемка результата работ оформляется Актом Приемочной комиссии в составе представителей Заказчика, Подрядчика.
6.4. Датой передачи результата работ Заказчику считается дата утверждения Заказчиком Акта Приемочной комиссии.
6.5. До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риск случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для выполнения работ имущества, несет Подрядчик.
7. Гарантия качества результата работ
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 36 месяцев со дня утверждения Заказчиком Акта Приемочной комиссии, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации объектов, указанных Подрядчиком при сдаче результата работ.
В случае, если Подрядчик при сдаче результата работ не информировал Заказчика о правилах и нормах эксплуатации объектов, он не вправе ссылаться на нарушение указанных норм и правил при предъявлении к нему требований об устранении недостатков результата работ, выявленных в течение гарантийного срока.
7.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно в указанный Заказчиком срок устранить эти недостатки.
7.3. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае нарушения конечного срока выполнения или (и) сдачи работ Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в размере 10 % от установленной контрактом цены работ за каждый день просрочки.
8.3. В случае обнаружения недостатков в выполненной работе Заказчик вправе взыскать с Подрядчика в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в размере 5 % от установленной контрактом цены соответствующего вида работ.
8.4. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в размере 0,3% от установленной контрактом цены работ за каждый день просрочки.
8.5. В случае отсутствия на объекте работ журнала ведения работ, либо журнала авторского надзора, а равно в случае непредъявления Подрядчиком заказчику любого из указанных журналов, заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размерерублей за каждый случай.
8.6. В случае неисполнения зафиксированных в журналах ведения работ либо авторского надзора обязательных для исполнения указаний заказчика, лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, контролирующих государственных органов, заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размерерублей за каждый случай.
8.7. За несвоевременное устранение недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 % от установленной контрактом цены работ за каждый день просрочки.
8.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к выполнению работ.
8.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя по Контракту обязательств.
8.10. Рассчитанные в соответствии с п. п. 8.договора денежные суммы уплачиваются Подрядчиком по указанным Заказчиком реквизитам Комитета финансов Санкт-Петербурга не позднее десяти дней с даты получения претензии Заказчика об уплате неустойки.
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об уплате в бюджет Санкт-Петербурга неустойки не позднее следующего за датой платежа рабочего дня.
8.11. Подрядчик несет имущественную ответственность за сданный ему по акту приема-передачи объект или предметы. В случае их порчи или утраты Подрядчик возмещает причиненный ущерб в размере, установленном действующим законодательством.
9. Порядок изменения, расторжения и продления сроков действия контракта
9.1. Изменение, расторжение и продление срока действия контракта возможно по соглашению Сторон. Изменение, расторжение и продление срока действия контракта совершается в письменной форме уполномоченными лицами Сторон.
9.2. Расторжение контракта допускается в соответствии с действующим законодательством.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть его в одностороннем порядке в следующих случаях:
9.3.1. Если Подрядчик в течение 5 дней со дня заключения контракта не предоставляет заказчику Календарный план.
9.3.2. Если Подрядчик в течение 5 дней со дня заключения контракта не приступает к его исполнению, а также, если Подрядчик затягивает с получением от заказчика разрешения на выполнение работ, выданного КГИОП (при необходимости)
9.3.3. Если Подрядчик систематически (два и более раз) допускает нарушение условий контракта, зафиксированное в журнале производства работ или журнале авторского надзора.
9.3.4. Если Подрядчик систематически (два и более раз) допускает просрочку выполнения определенного Календарным планом выполнения работ любого из видов работ более, чем на 5 дней.
9.3.5. Если просрочка выполнения любого из видов работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ, превысила 10 дней.
9.3.6. Если Подрядчик допустил несогласованные с заказчиком отступления от проектно-сметной документации, методических рекомендаций, либо фактически не исполнил предписания заказчика, изложенные в мотивированном отказе в приемке выполненных работ, в течение срока, определенного заказчиком, или допустил снижение качества работ при выполнении работ на объекте, предусмотренные проектно-сметной документацией.
9.3.7. Если Подрядчик допустил нарушение правил техники безопасности при ведении работ на объекте.
9.3.8. Если у Подрядчика истек срок действия, аннулирована или приостановлено действие лицензии, наличие которой подтверждало право Подрядчика выполнять работы, предусмотренные договором.
9.3.9. Если Подрядчик своими силами выполняет отдельные виды работ, на которые он не имеет лицензии.
9.3.10. Если Подрядчик приступил к выполнению работ в отсутствие требуемых разрешений на выполнение работ.
9.3.11. Если при проведении заказчиком проверки производства работ на объекте отсутствует журнал ведения работ или журнал авторского надзора (допускается, чтобы указанные журналы были объединены в один), или если Подрядчик отказывается предъявить любой из указанных журналов.
9.3.12. Если Подрядчик в установленном порядке признан неплатежеспособным (банкротом).
9.3.13. При иных существенных нарушениях условий контракта Подрядчиком.
10. Срок действия контракта
10. Сроки исполнения Сторонами принятых на себя обязательств наступают с момента подписания сторонами контракта и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Пункты 7.1 – 7.3, 8.7 контракта действуют до истечения гарантийного срока, установленного настоящим договором.
11. Прочие условия
11.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются в претензионном порядке. Претензия подлежит рассмотрению не позднее семидневного срока с даты ее поступления.
В случае, если спор не был урегулирован в претензионном порядке, заинтересованная Сторона может передать его на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.2. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.3. Все, что не урегулировано договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 экземпляр – для Заказчика, 1 экземпляр – для Подрядчика.
11.5. К договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение – Техническое задание;
Приложение - Расчет коэффициента конкурсного снижения.
Приложение – Предложение о качестве работ
12. место нахождения и банковские реквизиты сторон
Заказчик Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры« государственный Музей истории Санкт-Петербурга» | ПОДРЯДЧИК: | ||
| |||
Директор ________________ |
Приложение
к государственному контракту
от «__»__________ 2014 г.
№ ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
________________ _______________________
Приложение
к государственному контракту
от «__»__________ 2014 г. № _____
Расчет коэффициента конкурсного снижения.
К=ЦПп/НСКmax, где:
НСКmax - начальная (максимальная) стоимость договора;
ЦПп - ценовое предложение Подрядчика;
К - коэффициент снижения стоимости работ по договору.
В настоящем договоре:
НСКmax = ____ рублей
ЦПп = __________ рублей
К= ЦПп / НСКmax =
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
________________ _______________________
Приложение к государственному контракту №___ от «_»____2014 г.
Предложение о качестве работ.
Заполняется в соответствии с заявкой участника размещения заказа.
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
________________ _______________________
[1] Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
[2] Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению.
[3] Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
[4] Форма представляется на бумажном носителе.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
