Проект госконтракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования регионального значения _____________________ в ________________ районе

Республики Бурятия

г. Улан-Удэ №____ “ ___” ________ 2010 г.

Государственное Учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, . А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, на основании протокола запроса котировок от _______ 2009г. №___, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования регионального значения ___________________________________, протяженностью __ км, в соответствии с перечнем автомобильных дорог, утвержденным Постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.01.2001г. № 26 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Республике Бурятия», находящихся на балансе Заказчика.

1.2. Обязательства по контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с техническими требованиями и перечнем работ, установленными в Государственных стандартах, Отраслевых дорожных нормах «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» Минтранс РФ, ГСДХ, 2004г., Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приказ Минтранс РФ от 01.01.2001 г. № 000), Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (Росавтодор, Москва,2003 г.), ГОСТ Р «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и перечнем нормативных документов (приложение №2).

1.3. Виды, объемы и стоимости работ по содержанию автодороги, сроки их выполнения, а также требуемый уровень содержания и порядок контроля определяются технической документацией, контрольными заданиями, техническими заданиями, в соответствии с нормативно-техническими документами, указанными в пункте 1.2.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1. Источник финансирования работ – республиканский бюджет. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему контракту в соответствии с Программой дорожных работ на 2010 год, утвержденной Приказом Минтранса РБ.

2.2. Общая стоимость контракта по содержанию автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней в ____________ районе Республики Бурятия, согласно протокола ___________________ от _________ № ______ составляет ___________ ( ____________________________) рублей, с учетом НДС (18%) – _________ руб.

2.4. Оплата работ осуществляется на основании подписанных обеими сторонами справки о стоимости выполненных работ (форма КС –3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2).

Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

2.5. Стоимость выполненных работ исчисляется на основании технической документации, утвержденной Заказчиком, и определяется на основании составления актов приемки выполненных работ формы КС-2.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Обязанности Заказчика:

3.1. Заказчик выдает Подрядчику обязательные для исполнения объемы работ по контрольным заданиям автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней, по дефектам, влияющим на безопасность движения автотранспортных средств, сохранность и пропускную способность автодороги. Объемы работ по контрольным заданиям определяются Заказчиком, исходя из условий, сложившихся на автодороге и в пределах объемов работ, предусмотренных технической документацией.

3.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ путем подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, являющихся основанием для оплаты работ.

3.3. Заказчик производит оплату Подрядчику путем перечисления последнему на расчетный счет денежных средств в соответствии со стоимостью выполненных работ и согласно выделенным лимитам.

Права Заказчика:

3.4. Заказчик или уполномоченные им лица вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.5. Заказчик имеет право выдать предписания, обязывающие Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки и дефекты.

3.6.Заказчик вправе потребовать у Подрядчика любые документы, подтверждающие объемы и качество работ, в случае отсутствия таких документов, данные работы не принимаются.

3.7.Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Обязанности Подрядчика:

4.1.Обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по автомобильной дороге, закрепленной за Подрядчиком в соответствии с контрактом.

4.2. Обеспечивает выполнение контрольных заданий, выдаваемых Заказчиком в соответствии с тех документацией.

4.3. Обеспечивает сохранность автодороги, информирует Заказчика в устном и письменном виде (факсом) в течение суток со дня обнаружения о всех случаях повреждения автодороги и сооружений на ней, в результате чрезвычайных и иных нештатных ситуаций (оползни, обвалы, просадки, наледи, пожары, наводнения, паводки, противоправные действия третьих лиц) и докладывает о принятых мерах по приостановлению или предотвращению разрушений, уничтожений, повреждений автодороги, мостов и искусственных сооружений на ней.

В случае наступления чрезвычайных и иных нештатных ситуаций, повлекших разрушения, уничтожения элементов автодороги, Подрядчик в течение 5 дней с момента события, с участием представителя Заказчика оформляет и представляет Заказчику акт, дефектную ведомость и фотоматериалы произошедшего.

4.4. Информирует о всех случаях дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), их причинах и последствиях, с обязательным выездом на место ДТП, а также докладывает о принятых мерах в течение суток.

4.5. С момента обнаружения внештатных ситуаций на автодороге, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик незамедлительно и самостоятельно принимает решение и обеспечивает выполнение работ по ликвидации их последствий.

4.6. Обеспечивает сохранность опорных межевых и межевых знаков, устанавливающих границы полос отвода автомобильной дороги.

4.7. В случае выдачи Заказчиком предписаний за допущенные недостатки, Подрядчик представляет письменные объяснения по предписаниям и письменно информирует Заказчика об их исполнении.

4.8. Выполняет работы по содержанию автодороги, в соответствии с нормативными требованиями к качеству содержания автодороги ОДН, ГОСТ Р и Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

4.9. Целенаправленно, экономично и эффективно использует финансовые и материальные ресурсы, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий и материалов.

4.10. Взаимодействует с администрацией района, по территории которой проходит автомобильная дорога, а также с районным подразделением ГИБДД МВД РБ, региональным управлением МЧС РФ, Росгидромета и другими органами государственной власти, учреждениями и организациями, для выполнения работ по настоящему контракту.

4.11. Оформляет и своевременно представляет Заказчику исполнительную документацию, отчеты: 1-ДГ, 2-ДГ, 3- автодор,7- автодор, - о ДТП, - о интенсивности движения, ежедневно представляет информацию о состоянии проезда на автодороге.

4.12. При осуществлении работ по содержанию автодороги и связанных с ними работ соблюдает требования действующего законодательства об охране окружающей среды и безопасности дорожных работ.

4.13. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечению нормального содержания автодороги:

- организует круглогодичную и круглосуточную диспетчерскую службу;

- обеспечивает круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой необходимой техники и людей в осенне-зимний период, при паводках и ледоходах в весенне - летнее время.

4.14. В целях своевременной подготовки к работе в зимний период разрабатывает в соответствии с распоряжением Заказчика и представляет Заказчику следующую документацию:

- график производства работ по содержанию автодороги на зимний период;

- график круглосуточных дежурств;

- схему автодороги с указанием снегозаносимых и гололедоопасных участков, размещение баз противогололедных материалов, мастерских участков и других дорожных и технических объектов;

- технологические карты по снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью.

Права Подрядчика:

4.15. Имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в трехдневный срок. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, регистрируются и хранятся у Заказчика на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.16. Подрядчик вправе привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, имеющие опыт по выполнению данных видов работ, оборудование и персонал, при этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 50 % от стоимости контракта.

Подрядчик может заключить договор субподряда только после получения соответствующего согласования Заказчика, с последующим предоставлением Заказчику копии договора субподряда.

При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему часть работ, выполненных субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения работ: начало работ – с момента заключения госконтракта, окончание - 30.09.2010 г.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные работы, связанные с содержанием автодороги в соответствии с действующими нормативами и контрольными заданиями по содержанию автодороги.

6.2.Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность выполненных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать содержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба, от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенного ранее выполненным и сданным работам в случае непредвиденного события, оплачиваются Заказчиком.

6.3. Подрядчик за 3 суток письменно, либо по телефону, факсу информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ. Заказчик имеет право отложить дату приемки, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки, а в случае отсутствия уведомления, дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой. В случае неявки представителя Заказчика, Подрядчик вправе оформить акт на скрытые работы в одностороннем порядке.

6.4. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке невыполненных конкретных работ, определенных контрольным заданием Заказчика, выписывает предписание и назначает дату повторной приемки.

6.5. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

Подрядчик обязан в период приемки работ обеспечить представителя Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ в пределах обслуживаемого района.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Заказчик в течение всего срока действия контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если на момент приемки работ, выполненных по контрольным заданиям Заказчика, имеются недостатки или дефекты, ухудшающие условия движения транспортных средств по автодороге, а также при выявлении фактов выполнения Подрядчиком работ с нарушением сроков и с отступлениями от требований технических правил содержания автодороги и других нормативных документов, государственных стандартов, условий контракта и технического задания, Заказчик в письменном виде уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях и вправе не оплачивает стоимость данного вида работ до полного устранения недостатков и дефектов.

Подрядчик обязан исправить указанные недостатки и дефекты за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

8.3. За нарушение сроков выполнения отдельных видов работ и работ по контрольным заданиям, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ действующей на день уплаты штрафа от стоимости работ, выполненных с нарушением сроков за каждый день просрочки.

8.4. В случае невыполнения сроков устранения дефектов, указанных в предписаниях Заказчика, Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты штрафа, от стоимости работ выполненных с дефектом, за каждый день просрочки.

8.5. При расторжении контракта Заказчиком по вине Подрядчика, последний уплачивает штраф Заказчику в размере 10% от стоимости работ, незавершенных на момент расторжения контракта.

8.6. Подрядчик несет полную гражданско-правовую, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших по его вине (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в соответствии с действующим законодательством, а также за иные действия (бездействия) связанные с исполнением настоящего контракта.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне выполнения работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы содержания, строительства и эксплуатации автодорог и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

К уведомлению о наступлении определенных обстоятельств должно быть приложено оформленное надлежащим образом подтверждение Торгово-промышленной Палаты, находящейся по месту события форс-мажорного характера.

Пропуск срока для извещения о форс-мажорном обстоятельстве, установленный настоящей статьей лишает Сторону в дальнейшем ссылаться на форс-мажор.

9.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

9.3. Если стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению контракта, направляет другой стороне письменное уведомление.

10.2. Подрядчик обязан выполнить работы по содержанию автодорог до момента прекращения действия контракта.

10.3. При расторжении контракта, незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком в установленном порядке.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, стороны решают путем переговоров.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Бурятия.

11.2. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего контракта, стороны руководствуются действующим российским законодательством.

11.3. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля, за ходом выполнения контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

12. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть.

К настоящему контракту прилагаются:

1. Техническое задание (Приложение№1)

3. Перечень нормативных документов (Приложение ).

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Государственное Учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия»

670034 Республика Бурятия, г. 11а

, Управление Федерального казначейства МФ РФ по РБ (л/сч.0, р/сч. в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ,

Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

Приложение

к проекту государственного

контракта

Перечень нормативных документов, рекомендуемых при выполнении

дорожных работ