Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения государственного контракта на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения государственного контракта

на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138»

Хабаровск

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон ), а также иным действующим законодательством.

Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации:

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей конкурсной документации применяются в значениях, определенных Федеральным законом .

В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия и сокращения:

Уполномоченный орган – комитет государственного заказа Правительства Хабаровского края;

Государственный заказчик (далее - заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, казенное учреждение и иной получатель средств бюджета Хабаровского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

Заказчик - бюджетное учреждение при размещении им заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения;

Конкурс – торги в форме открытого конкурса, победителем которых признаётся лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер;

Заявка - заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа;

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru ;

Информационная карта открытого конкурса (далее – Информационная карта) – информация и данные, дополняющие и уточняющие конкурсную документацию и являющиеся составной частью такой документации;

Государственный контракт (далее – контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком в целях обеспечения государственных нужд Хабаровского края;

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) – договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемый от имени бюджетного учреждения;

Предмет конкурса – право заключения государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Хабаровского края, договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного учреждения;

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный электронной подписью в порядке, предусмотренном Федеральными законами Российской Федерации от 01.01.01 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и от 06 апреля 2011 года «Об электронной подписи».

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная уполномоченным органом для проведения открытого конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

Уполномоченное лицо участника - участник размещения заказа - физическое лицо, руководитель участника размещения заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия действовать на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копии, осуществлять действия от имени участника размещения заказа при проведении конкурса;

Участник размещения заказа (далее - участник) – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

II. Инструкция участникам открытого конкурса

1. Внесение изменений в конкурсную документацию и в извещение о проведении конкурса

1.1. Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок, уполномоченный орган, по собственной инициативе, инициативе заказчика или в соответствии с запросом участника вправе внести изменения в конкурсную документацию и в извещение о проведении конкурса.

1.2. Любые изменения конкурсной документации являются неотъемлемой частью такой документации и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

1.3. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию и/или в извещение о проведении конкурса такие изменения размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

1.4. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения направляются уполномоченным органом заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация.

1.5. Участники, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в конкурсную документацию. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и/или конкурсную документацию.

2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.1. Любой участник вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок.

2.3. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме уполномоченным органом.

2.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации указаны в Информационной карте (п.25).

2.5. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

2.6. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.

2.7. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

2.8. При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа, заказчика, конкурсной комиссии с участником не допускаются.

3. Отказ от проведения конкурса

3.1. Уполномоченный орган, разместивший на официальном сайте извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок, установленной конкурсной документацией.

3.2. В течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса извещение об отказе от проведения конкурса размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

4. Требования к участникам

4.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

4.2. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94 - ФЗ:

4.2.1. Соответствие участников требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

4.2.2. Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки.

4.2.4. Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.

4.2.5. Обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта (договора) заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, если соответствующее требование предусмотрено в Информационной карте (п.21).

4.2.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

5. Язык заявки

5.1.Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

5.2. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов РФ по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором РФ.

6. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта (договора)

6.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением контракта (договора).

6.2. Уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

7. Подготовка заявки

7.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку в срок и по форме, установленные конкурсной документацией.

7.2. Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются.

7.3. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.

7.4. Заявка должна содержать:

7.4.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа указан в Информационной карте (п.24);

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

ж) копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, и такие требования предусмотрены в Информационной карте (п.21);

з) копии документов или сведения, подтверждающие обладание участником исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, если такие требования предусмотрены в Информационной карте (п.21);

и) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения), если соответствующее требование предусмотрено в Информационной карте (п.16);

к) сведения об исполненных участником размещения заказа контрактах, номера записей исполненных контрактов из реестра контрактов, копии исполненных контрактов, копии актов приемки поставленных товаров, оказанных услуг по таким контрактам при условии, что данное требование установлено в Информационной карте.

7.4.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг заказчиком, уполномоченным органом указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, если соответствующее требование предусмотрено Информационной картой и конкурсном предложением.

7.4.3. Заявку по форме, установленной приложением к настоящей конкурсной документации.

7.4.4. Опись документов (в произвольной форме).

7.5. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

8. Требования к оформлению заявок

8.1. Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного документа.

8.2. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

8.3. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены. При описании условий и предложений участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.4. Заявка должна содержать все формы, документы (копии всех страниц документов), предусмотренные Федеральным Законом и настоящей конкурсной документацией.

8.5. В формах и документах конкурсной заявки, заполняемых по образцам, приведенным в настоящей конкурсной документации, не допускаются никакие изменения, кроме заполнения их требуемой информацией.

8.6. Отсутствие информации в отдельных графах будет расцениваться как заявка, оформленная не в соответствии с требованиями конкурсной документации.

8.7. Все листы заявки ПРОШИВАЮТСЯ В ОДИН ТОМ. Все страницы тома заявки должны быть пронумерованы сквозной нумерацией (за исключением нотариально заверенных копий). Том заявки должен быть скреплен печатью участника (для юридических лиц) и подписан участником или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием количества страниц, на обороте последнего листа тома заявки. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица участника, расположенной рядом с каждым исправлением.

8.8. Заявка в письменной форме подается в запечатанном конверте, с указанием на таком конверте «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта (договора) на _________________» Лот №___.

8.9. Участник вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физических лиц).

8.10. Срок действия заявки сохраняется до завершения процедуры проведения конкурса, завершающейся заключением контракта (договора).

8.11. Уполномоченный орган, участники, подавшие заявки, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам.

8.12. Непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом заверенных копий, а также форм, требуемых конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

9. Порядок подачи заявок

9.1. Заявки подаются участниками не позднее времени и даты вскрытия конвертов с заявками:

- в письменной форме – , каб. 508, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное) в рабочие дни;

- в форме электронного документа – по электронному адресу, указанному в Информационной карте (п.1).

9.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, и прекращается в день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам непосредственно перед вскрытием конвертов.

9.3. Каждый конверт с заявкой и каждая поданная в форме электронного документа заявка в срок, установленный в Информационной карте (п.14), регистрируется должностным лицом уполномоченного органа в порядке поступления заявок. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, должностное лицо уполномоченного органа выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9.4. При получении заявки, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

9.5. Полученные после окончания приема конвертов с заявками и подаваемых в форме электронных документов заявок конверты с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам.

9.6. Для подачи заявок в уполномоченный орган участники размещения заказа должны оформить пропуск в здание, находящееся , каб. 507. Пропуск оформляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Бюро пропусков находится на первом этаже здания.

10. Порядок подачи и приёма заявок в форме электронного документа

10.1. Заявка, подаваемая в форме электронного документа, подаётся в виде одного или нескольких файлов (документов, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме), подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Заявка в форме электронного документа подается путём направления файлов заявки, подписанных квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица участника (далее - ЭП), в сообщении электронной почты. Каждый из файлов заявки должен быть подписан ЭП. Вместо подписания ЭП отдельно каждого файла заявки допускается подписание сообщения электронной почты, содержащего одновременно все файлы заявки. Заявка, файлы которой не подписаны ЭП, являющейся аналогом собственноручной подписи, подлежит отклонению.

10.2. Для подачи заявки в форме электронного документа участники размещения заказа должны использовать полученный в удостоверяющем центре квалифицированный сертификат ключа ЭП. Данный квалифицированный сертификат ключа ЭП должен быть подписан уполномоченным лицом удостоверяющего центра, сертификат ключа подписи которого, в свою очередь, должен быть включен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров, который опубликован на сайте reestr-pki.ru.

10.3. Выписка из ЕГРЮЛ, входящая в состав заявки, поданной в форме электронного документа, должна быть подписана электронной подписью регистрирующего органа или нотариуса.

10.4. Файлы заявки должны быть в любом из форматов, совместимых с используемым уполномоченным органом программным обеспечением "Open Office 3.4", "Adobe Reader 10" или "Microsoft Office 2010". Участник размещения заказа должен обеспечить проверку файлов на отсутствие компьютерных вирусов и вредоносных программ.

10.5. Все подписанные ЭП файлы заявки, подаваемой в форме электронного документа, должны иметь возможность проверки ЭП с использованием следующего программного обеспечения, используемого уполномоченным органом: "Microsoft Windows 7"; "КриптоПро CSP 3.6 R2"; "Adobe Reader 10" с модулем "КриптоПро PDF"; Microsoft Office 2010 с модулем "КриптоПро Office Signature" (в том числе "Microsoft Outlook 2010"); "КриптоАРМ Старт". Заявка, ЭП файлов которой не проходят проверку с помощью указанного программного обеспечения, подлежит отклонению.

10.6. Ответственность за содержание электронных документов и их соответствие требованиям Федерального закона , Федерального закона от 01.01.01 «Об электронной цифровой подписи», Федерального закона от 01.01.01 «Об электронной подписи» лежит на участнике размещения заказа.

10.7. Имя файла электронного документа указывается следующим образом:

«Заявка на участие в открытом конкурсе № __________ - Лот № __» (указываются номера извещения и лота на сайте zakupki.gov.ru).

10.8. В случае если заявка состоит из нескольких файлов, соответствующие электронные документы участник размещения заказа помещает в электронную папку, название папки оформляется следующим образом:

«Заявка на участие в открытом конкурсе № __________ - Лот № __» (указываются номера извещения и лота на сайте zakupki.gov.ru).

Далее папка с файлами заявки должна быть заархивирована (сжата) в один файл. Допустимыми форматами архивных файлов являются форматы, поддерживаемые программным обеспечением «7-Zip», используемым уполномоченным органом.

10.9. Подготовленный архивный файл заявки следует прикрепить к сообщению электронной почты, направляемому в уполномоченный орган.

В поле "тема письма" ("Subject") сообщения электронной почты).

10.10. Сообщение электронной почты с файлами заявки направляется на адрес электронной почты уполномоченного органа, указанный в Информационной карте (п.1) в формате, совместимом с используемым уполномоченным органом программным обеспечением "Microsoft Outlook 2010".

10.11. Общий объём данных сообщения электронной почты, принимаемого уполномоченным органом, не может превышать 20 мегабайт.

10.12. Дата и время поступления заявки фиксируется по дате и времени поступления сообщения электронной почты с заявкой на сервер электронной почты уполномоченного органа.

10.13. Данные, необходимые для открытия доступа к заявке, поданной в форме электронного документа, участник должен предоставить уполномоченному органу до начала процедуры вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

11. Изменение или отзыв заявки

11.1. Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам.

11.2. Уведомление участника об изменении заявки должно быть получено уполномоченным органом не позднее момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.

11.3. Изменение заявки, поданной в письменной форме, должно быть подготовлено, запечатано, помечено в соответствии с пунктом 8.8. настоящей Инструкции. На конверте с такими изменениями должны быть дополнительно указаны слова «изменение заявки».

11.4. Отзыв заявок осуществляется на основании уведомления участника об отзыве своей заявки (далее - уведомление), поданного в порядке, в котором была подана заявка. При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование предмета конкурса.

11.5. Регистрация уведомлений об изменении или отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

12. Срок и порядок внесения обеспечения заявки

12.1. Сумма обеспечения заявки и реквизиты для ее перечисления указаны в Информационной карте (пп.16,17), в случае, если уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе.

12.2. Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе – в течение срока подачи заявок. Документы, подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, должны быть представлены участником в составе заявки на участие в конкурсе.

13. Порядок вскрытия конвертов с заявками

13.1. Публично в день, во время, указанные в Информационной карте (п.15), , каб. 507, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

13.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Для этого участники размещения заказа должны иметь запас времени для оформления пропуска в здание , каб. 507, предварительно заказав его по телефонам: ; . Бюро пропусков находится на первом этаже здания.

14. Порядок рассмотрения заявок

14.1. Рассмотрение заявок конкурсной комиссией состоится , каб. 507.

14.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников требованиям, установленным ст. 11 Федерального закона .

14.3. Дата рассмотрения заявок указана в извещении о проведении конкурса.

15. Оценка и сопоставление заявок

15.1. Оценка и сопоставление заявок участников конкурса осуществляется конкурсной комиссией , каб.507.

15.2. Дата подведения итогов конкурса указана в извещении о проведении конкурса.

15.3. Для определения лучших условий исполнения контракта (договора), предложенных в заявках, конкурсная комиссия проводит оценку и сопоставление заявок в соответствии с критериями, указанными в Информационной карте (п.24), учитывая весомость каждого критерия и в порядке, предусмотренном Приложением к конкурсной документации.

16. Заключение контракта по результатам проведения конкурса

16.1. По итогам конкурса между заказчиком и победителем конкурса заключается контракт (договор) на условиях, указанных в заявке участника конкурса, с которым заключается контракт, и в настоящей конкурсной документации. При заключении контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

16.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр такого протокола и проект контракта (договора).

16.3. Срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта (договора) составляет 12 дней.

16.4. При непредставлении заказчику в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного победителем (участником конкурса) контракта (договора) такой участник признается уклонившимся от заключения контракта (договора).

16.5. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения контракта (договора), контракт (договор) заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта (договора) для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

16.6. Контракт (договор) может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок и в соответствии с частью 4 статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее двадцати дней со дня проведения конкурса.

16.7. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта (договора).

17. Обеспечение исполнения контракта (договора)

17.1. В случае если в Информационной карте (п. 18-20) установлено требование обеспечения исполнения контракта (договора), контракт (договор) заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт (договор), обеспечения исполнения контракта (договора).

17.2. Обеспечение исполнения контракта (договора) может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

17.3. Способ обеспечения исполнения контракта (договора) определяется участником конкурса или участником аукциона, с которым заключается контракт (договор), самостоятельно.

17.4. Размер обеспечения исполнения контракта (договора) указан в Информационной карте (п. 18).

17.5. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт (договор), является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта (договора) не требуется.

17.6. Требования к обеспечению исполнения контракта (договора), предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

17.6.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

17.6.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту (договору), которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте (п.18).

17.6.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт (договор), исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта (договора), название предмета контракта (договора) и ссылки на протокол подведения итогов конкурса в как основание заключения контракта (договора).

17.6.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту (договору) и оканчиваться не ранее его завершения.

17.6.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт (договор), не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

17.8. Требования к обеспечению исполнения контракта (договора), предоставляемому в виде залога денежных средств:

17.8.1. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (договора) подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных, или копией такого поручения.

17.8.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта (договора) в качестве залога, должны быть перечислены в размере, указанном в Информационной карте (п.18), по реквизитам счета заказчика, указанным в Информационной карте (п.20), до заключения контракта (договора). В противном случае обеспечение исполнения контракта (договора) в виде залога денежных средств считается непредоставленным.

17.8.3. Денежные средства возвращаются поставщику (исполнителю, подрядчику), с которым заключается контракт (договор), при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту (договору) в течение срока, установленного в проекте контракта (договора).

17.9. Требования к обеспечению исполнения контракта (договора), предоставляемому в виде залога денежных средств в форме вклада (депозита):

17.9.1. В договоре банковского вклада (депозита) должно быть оговорено право заказчика на получение суммы вклада (депозита), за исключением процентов, в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по контракту (договору).

17.9.2. Сумма вклада, за исключением процентов, должна быть неизменной, без права получения суммы вклада (депозита) вкладчиком, до окончания срока действия договора банковского вклада (депозита).

17.9.3. Договор банковского вклада (депозита) должен содержать положение, обязывающее как банк, так и вкладчика в письменном виде, в максимально короткие сроки, извещать заказчика об изменениях, вносимых в заключенный между ними договор.

17.9.4. Срок договора банковского вклада (депозита) должен покрывать срок действия контракта (договора) не менее чем на 1 (один) месяц.

17.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту (договору) перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по контракту (договору), соответствующий поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту (договору) на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в подразделе 18 Инструкции.

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Задание на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138» (Приложение 1 к конкурсной документации).

2. Календарный план работ (Приложение 2 к конкурсной документации).

3. Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138» (Приложение 3 к конкурсной документации).

Приложение 4

ПОРЯДОК

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

1. Цена контракта (Rai)

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта» определяется по формуле:

где:

– рейтинг, присуждаемый i – й заявке по указанному критерию;

– начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

– предложение i – го участника конкурса по цене контракта.

При оценке заявок по критерию «Цена контракта» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

2. Сроки выполнения работ ()

Единица измерения срока выполнения работ, значения минимального и максимального срока выполнения работ, установлены в пункте 5 части III «Информационная карта открытого конкурса» конкурсной документации.

Рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, определяется по формуле:

где:

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

 - максимальный срок выполнения работ по k-му этапу выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта, установленный в информационной карте открытого конкурса;

 - минимальный срок выполнения работ k-му этапу выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта, установленный в информационной карте открытого конкурса;

 - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му этапу выполнения работ в календарных днях с даты заключения государственного контракта.

Лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию «Срок выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) выполнения работ по всем срокам (периодам) выполнения работ.

3. Качество работ и (или) квалификация участника конкурса (Rci)

Показатели, по которым оценивается критерий «Качество работ и (или) квалификация участника конкурса»:

Таблица 1

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ и (или) квалификация участника конкурса» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию определяется по формуле:

где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

– значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по первому показателю «Наличие у участника конкурса системы контроля качества выполнения работ».

В пояснительной записке участник конкурса в свободной форме описывает:

- систему контроля качества, которая будет применена при выполнении инженерных изысканий, разработке проектной документации;

Применяемая система контроля качества должна быть разработана в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ и другими нормативными документами, соответствующими требованиям СНиП ; СП ; СП ;

- использование необходимого оборудования с поверками, проведенными соответствующими органами метрологии и стандартизации, имеющими право на выполнение данного вида работ;

- использование собственной или привлеченной лаборатории;

- применение программного обеспечения.

Наличие у участника конкурса системы контроля качества выполненных работ подтверждается приложением копий соответствующих документов.

Наличие системы контроля качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2008) подтверждается копией соответствующего сертификата ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2008).

– значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю «Наличие опыта выполнения аналогичных работ по разработке проектной документации». Вычисляется по формуле, указанной в Таблице 1, полученное значение округляется до двух знаков после запятой.

Под выполнением работ, аналогичных предмету конкурса, понимается выполнение работ по разработке проектной документации для строительства и реконструкции автомобильных дорог и сооружений на них.

Участник конкурса в Форме 2 конкурсного предложения предоставляет сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по разработке проектной документации.

Для подтверждения факта выполненных работ участник конкурса предоставляет копии подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому из представленных объектов, оформленных непосредственно на имя участника конкурса.

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по третьему показателю - «Наличие трудовых ресурсов для выполнения работ по разработке проектной документации».

Участник конкурса в Форме 3 конкурсного предложения представляет сведения о наличии специалистов основных профессий со стажем работы по специальности 5 лет и более (в штате и/или привлеченных): изыскатели, инженеры по специальностям «Мосты», «Автомобильные дороги», «Инженер путей сообщения» программисты, проектировщики, сметчики.

Наличие указанных специалистов подтверждается приложением копий документов, подтвержающих их квалификацию (копии дипломов, сертификатов) и документов (копий документов), подтверждающих их работу в организации (копии приказов о назначении на должность, либо копии трудовых договоров, либо других документов, подтверждающих их работу в организации).

При оценке заявок по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

5. По результатам оценки и сопоставления заявок осуществляется расчёт итогового рейтинга (оценку в баллах) по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путём сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения государственного контракта производится по результатам расчёта итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения государственного контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке которого присвоен первый номер.

Приложение 5

Предоставляется на бланке организации

(в случае наличия такового)

Дата, исходящий номер

В комитет государственного заказа

Правительства Хабаровского края

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения государственного контракта

на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138»

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты

_____________________________________________________________________________________________,

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме или Ф. И.О. паспортные данные (для физического лица))

_____________________________________________________________________________________________________________ место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица), телефон

в лице________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И.О. (для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящую Заявку.

Мы декларируем о своем соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждаем, что в отношении нас:

- не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы декларируем о своем соответствии требованиям,

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Предлагаемые условия заключения государственного контракта:

Форма 1

3. Сведения о качестве работ и квалификации участника конкурса:

3.1. Наличие у участника конкурса системы контроля качества выполнения работ _________________

Указать: ДА / НЕТ

(Да – имеется системы контроля качества выполнения работ; НЕТ – отсутствует.)

(в пояснительной записке произвольной формы подробно описывается действующая система контроля качества, которая будет применена при выполнении работ, предусмотренных Заданием на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к конкурсной документации) с приложением копий соответствующих документов)

3.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ по разработке проектной документации

Форма 2

Опыт выполнения работ по разработке проектной документации для строительства и реконструкции автомобильных дорог и сооружений на них в соответствии с Формой 2 - ________________ объектов.

3.3. Наличие трудовых ресурсов для выполнения работ по разработке проектной документации

Форма 3

Общее количество в штате организации специалистов основных профессий со стажем работы по специальности 5 лет и более - изыскатели, инженеры по специальностям «Мосты», «Автомобильные дороги», «Инженер путей сообщения» программисты, проектировщики, сметчики в соответствии с Формой 3 составляет _________________ человек.

В подтверждение сведений по показателям оценки критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса» прилагаются следующие документы (копии документов):

Приложение:

(Прилагаются документы (копии документов), предусмотренные Приложением 3 «Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе» конкурсной документации)

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

и т. д.

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив любые необходимые по его усмотрению документы. Не предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Приложение 6

ПРОЕКТ

Государственный контракт № ______

г. Хабаровск «___»_________2013 г.

Краевое государственное казённое учреждение «Хабаровское управление автомобильных дорог», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в ли­це __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании протокола ________________ от ______________ № ____ заключили настоящий государственный контракт (Далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138» (далее – Объект, работы) в соответствии с Заданием на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138» (далее - Задание на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства) (Приложение 1 к Контракту), календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполнению работ, являющихся предметом настоящего Контракта, определяются Заданием на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту).

1.3. Исполнитель действует на основании:

1.3.1. Исполнитель действует на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от _____ №______, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации __________________________________ (Приложение 4 к Контракту).

1.3.2. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от _____ №______, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации __________________________________ (Приложение 5 к Контракту).

2. цена контракта

2.1. Цена Контракта составляет __________ (_________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством, в том числе по годам:

Цена контракта указана в сметной документации на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства с учетом коэффициента снижения по результатам открытого конкурса (Приложение 3 к Контракту).

2.2. Цена Контракта устанавливается в ценах периода выполнения работ и включает в себя все виды работ, необходимые для разработки проектной документации на строительство объекта капитального строительства, перечисленные в Задании на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту) c учетом НДС, налогов, сборов и обязательных платежей.

2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата производится по факту выполнения всех работ, предусмотренных контрактом, в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления исполнителем счета-фактуры.

3.2. Форма оплаты выполненных работ – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является валюта Российской Федерации (российский рубль).

3.4. Настоящий Контракт финансируется Заказчиком за счет средств краевого бюджета.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль за ходом и сроками выполнения работ по Контракту.

4.1.5. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить Исполнителю исходные данные, необходимые для выполнения работ по Контракту.

4.2.2. Назначить своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за ходом и сроками выполнения работ по Контракту.

4.2.3. Проверять ход выполнения работ по настоящему Контракту на соответствие Заданию на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту), требованиям действующего законодательства, условиям настоящего Контракта, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.4. Принять выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.5. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.6. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Контракту.

4.2.7. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной проектной и рабочей документации.

4.2.8. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Исполнителю в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.9. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ при получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 4.4.11 настоящего Контракта.

4.2.10. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с требование оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

4.2.11. Направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, либо произвести оплату по Контракту в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта при неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме.

4.2.12. В течение 30 дней с даты фактического исполнения обязательства Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями либо произвести оплату по Контракту в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта.

4.2.13. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по Контракту в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта.

4.2.14. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания, требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (в случае если оплата по Контракту не была произведена в соответствии с п.9.4 настоящего Контракта):

4.2.14.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.14.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Контракту. Требования Исполнителя представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Исполнителя.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты работ выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.3. Привлекать к выполнению работ, указанных в Контракте, соисполнителей (субподрядные организации).

Субподрядная организация, привлекаемая к выполнению работ по выполнению инженерных изысканий, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, обязана иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ.

4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 6.2 настоящего Контракта.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Соответствовать требованиям Федерального Закона от 01.01.2001 «Градостроительный кодекс Российской Федерации», в том числе части 1.1. статьи 55.8. ГрК РФ:

Иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, с указанием следующих видов работ (в соответствии с приказом Минрегионразвития Российской Федерации ), а именно:

пункт 1. Виды работ по инженерным изысканиям.

1.1.Создание опорных геодезических сетей.

1.2.Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.

1.3.Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

1.4.Трассирование линейных объектов.

1.5 Инженерно-гидрографические работы.

1.6.Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

пункт 2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий.

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000.

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.

2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

2.4. Гидрогеологические исследования.

2.5. Инженерно-геофизические исследования.

2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование.

пункт 3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий.

3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов.

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик.

3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов.

3.4. Изучение ледового режима водных объектов.

пункт 4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий.

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории.

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.

4.3. Лабораторные химико-аналитические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды.

4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории.

4.5. Изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования территории.

Иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с указанием следующих видов работ (в соответствии с приказом Минрегионразвития Российской Федерации ), а именно:

пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Исполнитель обеспечивает срок действия вышеуказанных свидетельств о допуске на весь период выполнения работ по Контракту.

Если Исполнитель планирует выполнять определенные виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства самостоятельно, то он должен иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

4.4.2. Уведомлять письменно Заказчика о начале выполнения работ по каждому этапу работ в соответствии с Календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту) в течение 2-х (двух) календарных дней после начала выполнения работ по соответствующему этапу работ. Не уведомление Заказчика о начале выполнения работ, также является основанием для наступления ответственности Исполнителя в соответствии с п. 9.3.1 настоящего Контракта.

4.4.3. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту), Календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.

4.4.4. Осуществлять организацию и координацию работ, предусмотренных Заданием на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту), и нести ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий.

4.4.5. Соблюдать научные, технические, экономические и другие требования, содержащиеся в Задании на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту), а также выполнять работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Хабаровского края в части состава, содержания и оформления результатов работы, а также в соответствии с требованиями:

- Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01.01.2001 );

- постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- иных нормативных актов в части состава, содержания и оформления результатов работ.

4.4.6. Согласовать основные технические решения и результаты разработки проектной документации на строительство объекта капитального строительства с Заказчиком и с заинтересованными инстанциями в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с п. 11.3 Задания на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства.

4.4.7. Передать Заказчику разработанную проектную документацию в сроки, установленные разделом 5 настоящего Контракта и Календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту).

4.4.8. Устранять ошибки и недостатки по обоснованным замечаниям Заказчика и экспертных органов своевременно и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.4.9. Исправить недостатки проектных решений, допущенные Исполнителем и обнаруженные в ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства, в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.4.10. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работ или иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой работы.

4.4.11. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

4.4.12. Представить Заказчику по окончании работ разработанную проектную документацию и технический отчет о выполнении инженерных изысканий в количестве экземпляров, предусмотренных п. 17 Задания на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту).

4.4.13. Передать Заказчику по акту в течение 10 календарных дней после предоставления отчетов по инженерным изысканиям знаки, закрепляющие ось проектируемого участка дороги и реперы, в соответствии с п. 10 Задания на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту).

4.4.14. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем проектной и рабочей документации.

4.4.15. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5. Сроки и место выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ составляет ______________ календарных дней с даты заключения Контракта, в т. ч. по этапам, в соответствии с календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту).

5.2. Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя с выездом на местность в пределах местонахождения объекта строительства капитального строительства. Место нахождения объекта: Хабаровский край, Нанайский район.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. При завершении работ в соответствии с календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту) Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту (Приложение 6 к Контракту) с приложением к нему материалов, предусмотренных заданием на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства (Приложение 1 к Контракту), и условиями Контракта.

6.2. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных по Контракту работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ (Приложение 6 к Контракту) или мотивированный отказ от приемки работ.

6.3. В случае отказа Заказчика от принятия разработанной проектной документации по причине наличия недостатков, допущенных по вине Исполнителя, Заказчик в срок, указанный в п. 6.2 настоящего Контракта, направляет в адрес Исполнителя перечень необходимых доработок, сроков их выполнения без увеличения стоимости работ.

6.4. Датой окончания выполнения работ, предусмотренных Контрактом, считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту, предусмотренных Календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту).

7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.2. Исполнитель гарантирует объем и качество результатов инженерных изысканий и разработанной им проектной документации на строительство объекта капитального строительства в соответствии с Заданием (Приложение 1 к Контракту) и требованиями нормативно-технической документации в ходе строительства объекта и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта капитального строительства.

7.3. Датой начала гарантийного срока является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 6 ,10 рубля, что составляет 30 % от начальной максимальной цены Контракта.

8.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.3. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, Исполнитель обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии одновременно с подписанным Контрактом.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

8.5. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, за период с заключения Контракта до даты начала срока действия гарантийных обязательств, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по завершающему этапу работ, предусмотренных Календарным плана работ (Приложение 2 к Контракту).

8.6. В случае если Исполнитель в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрал безотзывную банковскую гарантию и по истечении пяти дней с момента заключения Контракта не предоставил оригинал безотзывной банковской гарантии, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента надлежащего исполнения обязательства.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

9.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, принятых по настоящему Контракту, в том числе невыполнение обязательств к определенному Контрактом сроку в полном объеме и (или) надлежащим образом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеня). Штраф уплачивается Исполнителем единовременно. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе невыполнения обязательства к определенному Контрактом сроку в полном объеме и (или) надлежащим образом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента надлежащего исполнения обязательства либо до дня подачи искового заявления в суд.

9.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе в случае нарушения сроков выполнения этапов работ, предусмотренных Календарным планом работ (Приложение 2 к Контракту), Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ, предусмотренных соответствующим этапом работ.

9.3.2. В случае выявления в процессе строительства Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта недостатков выполненных работ, связанных с ошибками или неправильно принятыми проектными решениями, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 2% от цены Контракта за каждый выявленный факт нарушения.

9.3.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от цены Контракта.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

9.5. Исполнитель несет ответственность за достоверность представленной документации. При ненадлежащем составлении проектной документации на строительство Объекта, включая недостатки проектных решений, обнаруженные в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта Исполнитель обязан:

- за свой счет устранить недостатки проектных решений, откорректировать проектную документацию в полном объеме и уплатить штраф в соответствии с пунктом 9.3.2. настоящего Контракта;

- возместить убытки по ликвидации недостатков (дефектов), причиненных ненадлежащим составлением документации, и компенсировать затраты, не покрываемые непредвиденными расходами, в ходе строительства Объекта.

9.6. Исполнитель несёт ответственность за порчу имущества Заказчика при выполнении работ. В случае причинения ущерба Заказчику Исполнитель обязан возместить его в полном объёме.

9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.9. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон, в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Контрактом.

9.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (пени, штраф), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере размещения заказов. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. Порядок урегулирования споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

13. Расторжение контракта

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

13.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

13.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Исполнителем:

13.2.1.1. В случае просрочки выполнения работ более чем на 30 дней.

13.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

13.2.1.3. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.

13.2.1.4. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.

13.2.1.5. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.2.1.6. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

13.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

13.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, принятых Заказчиком.

14. Прочие условия

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.3. Результаты работы являются собственностью Заказчика и используются им по его усмотрению. Право собственности Заказчика на выполненную работу по настоящему Контракту наступает после 100 % ее оплаты.

14.4. Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд только с разрешения Заказчика.

14.5. Заказчик может привлечь Исполнителя к авторскому надзору для проверки соответствия выполненных работ проектной и рабочей документации по отдельным договорам.

14.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения

К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

15.1. Приложение 1. Задание на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138» подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138».

15.2. Приложение 2. Календарный план работ.

15.3. Приложение 3. Сметная документация на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138» .

15.4. Приложение 4. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от _____ №______, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации __________________________________

15.5. Приложение 5. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от _____ №______, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания __________________________________.

15.6. Приложение 6. Образец «Акт сдачи-приемки выполненных работ».

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение 1 Контракту

от «__» ____________ 2013 года № __

Задание*

на разработку проектной документации на строительство объекта капитального

строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138»

* Задание на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138» представлено в виде документа формата pdf

Приложение 2 к Контракту

от «__» ____________ 2013 года № __

Календарный план работ

на разработку проектной документации на строительство

объекта капитального строительства "«Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138»

Приложение 3 к контракту

от «__» ____________ 2013 года № __

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

на разработку проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре км 127 – км 138»

Приложение 4 к Контракту

от «__» ____________ 2013 года № __

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от _____ №______, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации __________________________________

Приложение 5 к Контракту

от «__» ____________ 2013 года № __

Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от _____ №______, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изысканя ____________________________.

Приложение 6 к Контракту

от «__» ____________ 2013 года № __

Акт

сдачи-приемки выполненных работ

№ ______ от «____» _________ 2012 г.

Вышеперечисленные работы выполнены __________________________________________ .

Заказчик по объему, качеству и срокам выполнения работ претензий ____________________.