ДОГОВОР

поставки (закупки) импортной дорожно-строительной техники № ____________________

г. ___________ «___» __________ 20__ года

Организационно-правовая форма каждого Общества – Покупателя по договору «Наименование каждого общества – Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Ф. И.О. представителя Покупателя по договору, действующего на основании _________________, с одной стороны, и организационно-правовая форма Общества – Поставщика по договору «Наименование общества – Поставщика по договору», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Ф. И.О. представителя Поставщика по договору, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В рамках настоящего договора Стороны принимают следующие термины и их толкование:

«Технические требования к Продукции» - общие технические требования на закупаемую предприятиями «Транснефть» Продукцию;

«Испытания Продукции» - испытания в заводских условиях, изготовленной и готовой к отгрузке Продукции, согласно утвержденной «Транснефть» программе и методике испытаний;

«Продукция» - автотранспортная и специальная техника, оборудование на шасси, закупаемые предприятиями «Транснефть»;

«Самовывоз» – способ поставки, при котором передача Продукции от Поставщика Покупателю или Грузоперевозчику Покупателя в виде груза, принимаемого по количеству грузовых мест (далее – Груз), погрузка и крепление Груза на транспортном средстве, предоставленном Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя (либо привлеченным им третьим лицом), а также оформление транспортных и сопроводительных документов на Груз (включая таможенные документы при импортных поставках), осуществляются в пунктах отправления силами и за счет Поставщика.

«Спецификация», «Дополнение к спецификации» - согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий и конкретизирующий наименование, технические требования и характеристики, количество, сроки поставки, цену за единицу Продукции, общую стоимость и иные условия поставки Продукции (по форме Приложения № 1 или при Самовывозе Приложения № 1.1.);

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку автотранспортной и специальной техники, оборудования на шасси (далее по тексту – «Продукция»), указанных в Спецификациях (Приложение или при Самовывозе Приложение .1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. В Спецификациях по форме Приложения № 1 устанавливаются следующие условия поставки Продукции:

- наименование Продукции;

- действующие ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции;

- количество Продукции, подлежащей поставке;

- цену за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость Партии Продукции (без НДС), НДС, сумма Продукции (с учетом НДС);

- срок поставки Продукции;

- способ поставки Продукции;

- наименование, местонахождение и отгрузочные реквизиты Покупателя;

- перечень ЗИП (его состав);

- дополнительные условия.

В Спецификациях по форме Приложения №1.1, оформляемых при Самовывозе, дополнительно устанавливаются следующие условия:

- наименование и реквизиты Грузоотправителя;

- наименование и реквизиты Грузоперевозчика.

1.3. Условия настоящего договора распространяются на все Спецификации, подписанные Сторонами в период его действия. Согласованные и подписанные Сторонами Спецификации составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и являются приложением к нему.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Покупатель вправе вносить изменения в Спецификацию в сторону уменьшения объемов поставки, уменьшения номенклатуры и количества Продукции, сроков поставки. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями не позднее 30 дней до даты предполагаемой поставки. Поставщик не вправе отказаться от предложенного Покупателем уменьшения объема и номенклатуры поставок, а также иных изменений условий Спецификации.

2.2. В случае необходимости для Покупателя изменить отдельные позиции Спецификации к договору поставки, последний направляет Поставщику Дополнительное соглашение об изменении Спецификации.

Дополнительное соглашение к Спецификации считается акцептованным (принятым) в редакции Покупателя, если Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения не предоставит свои возражения Покупателю в письменной форме (Протокол разногласий к Дополнительному соглашению). Окончательно все разногласия между Покупателем и Поставщиком оформляются Протоколом урегулирования разногласий к Дополнительному соглашению, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки.

В случае акцепта (принятия) Поставщиком Дополнительного соглашения к Спецификации в редакции Покупателя, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения подписать его, скрепить подпись печатью и направить Покупателю.

2.3. Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю паспорта или сертификата качества поставляемой продукции. При необходимости (в соответствии со Спецификацией к Договору поставки или по запросу Покупателя) Поставщик предоставляет техническую документацию, разрешение Ростехнадзора РФ и другие документы, в т. ч. одобрение типа транспортного средства (Росстандарт) и экологический сертификат.

2.4. Поставщик представляет Покупателю в срок не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента отгрузки Продукции, оригинал счета-фактуры в одном экземпляре и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ 12 (либо М-15) в двух экземплярах, с приложением копий транспортных и сопроводительных документов грузоотправителя:

2.4.1. - товарно-транспортные накладные, транспортные накладные – при доставке автомобильным транспортом;

2.4.2. – квитанции о приеме груза – при доставке железнодорожным транспортом;

2.4.3. – авиа накладная отправителя и грузовая накладная – при доставке воздушным транспортом;

2.4.4. - документальное подтверждение дилерских полномочий.

Поставщик обязан направить оригиналы вышеуказанных документов экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их составления по почтовому адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре.

Счета-фактуры оформляются Поставщиками в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

Накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (либо М-15) представляется с обязательным заполнением всех полей.

В строке «Основание» заполняется номер и дата договора поставки, номер и дата спецификации.

В строке «транспортная накладная», заполняется номер и дата:

товарно-транспортной накладной, транспортной накладной – при доставке автомобильным транспортом;

квитанции о приеме груза – при доставке железнодорожным транспортом;

авиа-накладной отправителя и грузовой накладной – при доставке воздушным транспортом.

Документы по отгруженной после 24 числа месяца Продукции, указанные в настоящем пункте, должны быть предоставлены Покупателю не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

В документах в соответствии со ст. 169 НК РФ должна быть указана страна происхождения поставляемой техники и номер ГТД, в случае если товар изготовлен вне границ Таможенного союза.

2.5. Счет-фактура, Форма ТОРГ-12 (либо М-15), паспорт, на каждой единице Продукции должны в обязательном порядке, помимо заводского наименования, содержать наименование Продукции, соответствующее указанному в Спецификации к настоящему Договору, а также номер и дату Спецификации.

2.6. В случае отсутствия факта своевременной передачи документов в соответствии с п. п. 2.3, 2.4, 2.7 настоящего Договора, поставка считается неисполненной до момента предоставления указанных документов.

2.7. При передаче Продукции Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные оригинальные документы на Продукцию, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Продукции в государственных органах РФ (ГИБДД, Госгортехнадзор и т. д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в Спецификации.

2.8. Стоимость затрат по возврату Поставщику продукции, не принятой Покупателем по причине неправильного или неполного оформления документов, а также убытки из-за несвоевременной поставки Продукции, относятся на счет Поставщика.

2.9. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, которые возникли и/или могут возникнуть вследствие неправильной и/или неполной маркировки и предоставления Поставщиком неправильно оформленных требуемых документов.

2.10. Сверка расчетов между Покупателем и Поставщиком проводится ежеквартально с составлением Акта сверки взаимных расчетов в срок до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, а по итогам года в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

2.11. Поставщик ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца разрабатывает и направляет на согласование с Покупателем Графики поставки Продукции, указанной в согласованных Сторонами Спецификациях и Дополнениях к спецификациям, по форме Приложения 3 на следующий месяц.

2.12. Поставщик обязан предоставлять копиями в департамент организации и проведения торгов «Транснефть»:

2.12.1. протоколы разногласий к Дополнительным соглашениям;

2.12.2. отчеты о размещении заказов на изготовление поставляемой продукции заводами-изготовителями;

2.12.3. уведомления об отгрузке продукции в адрес Покупателя.

2.13. Поставщиком предоставлена Покупателю информация по форме приложения № 4 к настоящему Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www. *****/html/spravka. zip) о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Поставщика, с приложением подтверждающих документов, Поставщик обязуется представлять Покупателю по форме приложения № 4 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.

Если какие-либо поля формы приложения № 4 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН) или юридических лиц (например, место жительства)) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Покупателю, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Поставщику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Поставщик согласен на раскрытие Покупателем предоставленной Поставщиком информации по форме приложения № 4 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ОАО «АК «Транснефть» и органы государственной власти и предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и организации. Поставщик, предоставляя Покупателю информацию по форме приложения № 4 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены (будут получены).

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.

2.14. При Самовывозе Поставщик также обязуется:

- обеспечить на дату отгрузки наличие в пункте отправления, соответствующей Продукции и всех необходимых транспортных, сопроводительных и разрешительных документов. В случае если Продукция относится к категории опасный груз (определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), Поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых документов на Продукцию для ее транспортировки;

- обеспечить беспрепятственный допуск представителей Грузоперевозчика Покупателя, а также допуск транспортных средств, осуществляющих перевозку Продукции в пункт отправления;

- предоставить Грузоперевозчику Покупателя в случае осуществления транспортировки Продукции (автомобилей и спецтехники) своим ходом, оригиналы паспорта транспортного средства (далее – ПТС), паспорта самоходной машины (далее – ПСМ), заверенную копию договора поставки. В случае осуществления доставки Продукции (автомобилей и спецтехники) на автомобильных транспортных средствах (автовозы, низкорамные прицепы и пр.), обеспечить наличие в пункте отправления заверенных Поставщиком копий ПТС, ПСМ.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1 Продукция по Спецификации к Договору поставки может поставляться партиями, если иное не предусмотрено Договором, в соответствии с утвержденным сторонами Договора графика поставки. Партией Продукции является количество одной отгрузки, определяемое характеристиками транспорта (ж. д. вагон, ж. д. контейнер, автотранспорт и т. д.).

3.2. Продукция, поставляемая по Спецификациям (Приложениям) к настоящему Договору, должна быть поставлена в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами и указанные в Спецификациях (Приложениях).

3.3. Способ поставки Продукции согласовывается Сторонами в соответствующих Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору и осуществляется:

3.3.1. железнодорожным транспортом путем отгрузки Продукции Грузоперевозчику на станции отправления для доставки Покупателю по указанным в Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору отгрузочным реквизитам на условиях настоящего Договора и Приложений к нему; или

3.3.2. Воздушным транспортом путем отгрузки Продукции Грузоперевозчику для доставки Покупателю по указанным в Спецификации к настоящему Договору отгрузочным реквизитам на условиях настоящего Договора и Приложений к нему; или

3.3.3. автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя Продукции по указанным в Приложениях (Спецификациях) к настоящему Договору и на условиях настоящего Договора и Спецификаций к нему; или

3.3.4. Самовывозом (выборка Покупателем) Продукции всеми видами транспорта на условиях настоящего Договора и Спецификаций к нему. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком посредством предоставления Продукции Покупателю для выборки; или

3.3.5. Самовывозом (передача первому Грузоперевозчику Покупателя) Продукции всеми видами транспорта на условиях настоящего Договора и Спецификаций к нему. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком посредством передачи Продукции Грузоперевозчику Покупателя, осуществляющему доставку Продукции согласно отгрузочным реквизитам Грузополучателя. Выбор Грузоперевозчика, способа доставки Продукции и вида транспорта осуществляется Покупателем и соответствующая информация указывается Покупателем в Спецификации (по форме приложения № 1.1).

3.3.6. Погрузка и крепление грузов осуществляется силами и за счет Поставщика.

3.4. В случае невозможности поставки Поставщиком продукции в установленные Спецификацией к Договору поставки сроки указанным способом, Поставщик обязан за свой счет обеспечить отгрузку способом, позволяющим обеспечить установленные сроки.

3.5. Поставщик не вправе производить досрочную поставку Продукции без предварительного письменного согласия Покупателя.

3.6. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты отгрузки. В письменном извещении указываются: количество, номенклатура подготовленной к отгрузке Продукции, намеченный срок отгрузки.

3.6.1. При Самовывозе Поставщик обязан письменно известить Покупателя и Грузоперевозчика Покупателя о готовности Продукции к отгрузке не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отгрузки, направив Покупателю уведомление о готовности Продукции к отгрузке содержащее следующую информацию: пункт отправления, срок отгрузки Продукции, график подачи транспортных средств под погрузку (содержащим сведения о времени, количестве и виде транспортных средств), нормативное время на погрузку и крепление транспортных средств.

3.7. Покупатель вправе изменить отгрузочные реквизиты, согласованные Сторонами в соответствующем Приложении (Спецификации) к настоящему Договору, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки Продукции путем направления письменного уведомления поставщику.

4. Информационно-диспетчерское сопровождение поставки

Продукции

4.1. Покупатель после подписания Спецификации 1 (Один) раз в неделю (пятница) направляет на электронный адрес Поставщика для заполнения Отчет о размещении заказов на изготовление и поставку Продукции в соответствии с формой Приложения № 2 к настоящему Договору.

Отчет направляется Поставщику еженедельно до момента завершения поставок Продукции по договору и предоставления надлежаще оформленных документов согласно разделу 2 настоящего договора.

Поставщик заполняет в Отчете информацию о размещении заказов на изготовление 2 (Два) раза в неделю (понедельник, четверг), а информацию об отгрузках в течение одного рабочего дня с даты отгрузки и направляет подписанный Отчет на бумажном носителе в адрес Покупателя по электронной почте и на адрес указанный в ст. 20 настоящего Договора.

Отчет о размещении заказов на изготовление и поставке МТР предоставляется в виде одного электронного документа (файла) в формате «Microsoft Excel».

4.2. Покупатель имеет право изменения (дополнения) форм отчетности и периодов их предоставления, касающихся исполнения обязательств по Договору.

4.3. Покупатель вправе, в период действия настоящего Договора, вносить изменения и дополнения в согласованный перечень производителей.

4.4. Для урегулирования вопросов, связанных с выполнением Сторонами условий настоящего Договора поставки, Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя в течении 2 (Двух) календарных дней направить в адрес покупателя своего полномочного представителя.

4.5. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (письма, Спецификации, Дополнения к спецификациям и др.) посредством факсимильной связи. Полученное по факсу сообщение признается достоверным, если оно содержит отметки факсимильного аппарата Стороны - отправителя о наименовании и номере телефона. Стороны обязаны направить оригиналы документов в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их подписания.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция отгружается в упаковке, соответствующей условиям Договора либо ОТТ, если такие существуют, в иных случаях характеру поставляемой Продукции, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем.

5.2. Поставщик обязан передать Продукцию в таре и/или упаковке, обеспечивающих сохранность Продукции при обычных условиях хранения и транспортировки.

5.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи ее при перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных влияний до момента передачи Продукции (груза) грузополучателям Покупателя.

5.4. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом пакете, должна быть прикреплена снаружи каждого контейнера.

5.5. Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой Продукции в некачественной или не соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в том числе за дефектность, повреждения или разрушения Продукции из-за неправильной упаковки.

5.6.Маркировка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и локальным актам «Транснефть», быть четко нанесена на каждое упаковочное место несмываемой краской, на русском языке.

5.7. Места, требующие особого обращения, должны быть дополнительно промаркированы следующим образом: “Верх”; “Осторожно”; “Не кантовать”; “Огнеопасно”.

5.8. До начала отгрузки Поставщик должен информировать Покупателя о наличии в составе Продукции взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых, радиоактивных и других опасных веществ, а также о свойствах материала упаковки таких веществ. Упаковка и отгрузка таких видов Продукции производится в соответствии с действующими нормативными актами РФ, после письменного согласования уполномоченного представителя Покупателя.

6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

6.1. Поставщик обязан по требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия их работы по проверке качества Продукции при ее производстве и/или отгрузке на заводах Поставщика.

6.2. Покупатель вправе через своих представителей, в течение срока изготовления Продукции, производить на заводах Поставщика и заводах его Поставщиков проверку процесса и качества изготовления Продукции, производить проверку всех применяемых материалов, деталей и комплектных узлов Продукции, их происхождение на предмет соответствия стандартам, чертежам и другим техническим условиям, указанным в настоящем Договоре и его приложениях, а также участвовать в испытаниях Продукции, проводимых Поставщиком.

6.3. Поставщик обязан известить Покупателя о готовности Продукции к испытанию письменно в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого срока начала испытания.

6.4. В случае если в процессе испытания будет установлено, что Продукция имеет дефекты или иным образом не соответствует условиям настоящего Договора и/или Спецификации, Поставщик обязан без промедления устранить обнаруженные недостатки, причем, в этом случае, срок поставки, установленный Спецификацией, не подлежит продлению. После устранения дефектов Продукция подвергается повторному испытанию.

6.5. В случае если при повторном испытании будет установлено, что недостатки не устранены, или будут обнаружены иные дефекты, Покупатель по своему усмотрению имеет право:

6.5.1. потребовать поставки аналогичной Продукции надлежащего качества/комплектности в сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией;

6.5.2. и/или отказаться от поставки дефектной Продукции;

6.5.3. воспользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

6.6. Подтверждение Покупателем технической документации, чертежей, участие его представителей в инспектировании и испытании Продукции, а также выдача Покупателем или его представителем разрешения на отгрузку Продукции не освобождает Поставщика от ответственности по гарантиям, предусмотренным настоящим Договором.

7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

7.1. Качество Продукции должно:

7.1.1. соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно правовых актов, действующих в сфере магистрального нефтепроводного транспорта, а также Регламентам и техническим требованиям «Транснефть».

7.1.2. подтверждаться удостоверениями качества изготовителя, технической документацией, установленной для данного вида продукции.

7.1.3. Разрешительная и иная документация на поставляемую технику передаются Поставщиком Покупателю не позднее момента приёмки продукции.

7.2. Качество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, подтверждается:

7.2.1. оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата соответствия Продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными Госстандартом РФ;

7.2.2. паспортом качества производителя Продукции.

7.3. Приемка Продукции по качеству производится Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, ГК РФ и Регламентами «Транснефть».

При Самовывозе приемка Продукции по качеству (отсутствие явных дефектов, которые могут быть определены визуально) производится Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя в момент получения Продукции от Поставщика. При Самовывозе железнодорожным транспортом приемка Продукции по качеству в пунктах отгрузки не производится.

Приемка Продукции по качеству (производственные дефекты и/или дефекты, которые не могут быть определены визуально, а при Самовывозе железнодорожным транспортом в полном объеме) производится Покупателем в момент доставки Продукции Грузоперевозчиком Покупателю.

При несоответствии качества поставленной Продукции заявленным техническим характеристикам:

7.3.1. Продукция незамедлительно принимается Покупателем на ответственное хранение (для вновь поставляемой продукции) о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика в течение одного дня с момента обнаружения обстоятельств, указанных в п. 7.3 настоящего Договора;

7.3.2. Покупатель в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения недостат-

ков и приемки на ответственное хранение Продукции направляет Поставщику письменное уведомление с указанием:

7.3.2.1. Продукции, несоответствующей заявленным техническим характеристикам;

7.3.2.2. Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;

7.3.2.3. Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных п. 7.3.3 настоящего Договора.

7.3.3. После получения указанного в п. 7.3.2 настоящего Договора уведомления Поставщик или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления прибыть для:

7.3.3.1. осмотра Продукции, признанной дефектной;

7.3.3.2. составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7 (ОС-16), раздел 3 Указаний по применению и заполнению форм, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 г., № 71а);

7.3.3.3. принятия решения по Продукции, признанной Сторонами дефектной.

7.3.4. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции дефектной без участия Поставщика, в случае если:

7.3.4.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта;

либо

7.3.4.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в п. 7.3.3 настоящего Договора.

7.3.5. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 7.3.4. настоящего Договора, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему Договору.

7.4. Приемка Продукции по количеству производится Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и Регламентами «Транснефть».

При Самовывозе приемка Продукции по количеству грузовых мест (соответствие фактически погруженной Продукции количеству, указанному грузоотправителем в транспортных документах) производится Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя в момент получения Продукции от Поставщика. При этом приемка Продукции по количеству (комплектности, весу, длине и прочим параметрам, которые не могут быть определены без вскрытия упаковки или без контрольно-измерительных действий) производится Покупателем в момент доставки Продукции Грузоперевозчиком Покупателю. Приемка Продукции Покупателем по количеству (комплектности, весу, длине и прочим параметрам, которые не могут быть определены без вскрытия упаковки или без контрольно-измерительных действий) должна быть произведена в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки Продукции Грузоперевозчиком Покупателю.

7.4.1. При несоответствии количества и/или комплектности и/или марки полученной Продукции товаросопроводительным документам и/или соответствующим Спецификациям Покупатель в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента обнаружения недостатков и приемки Продукции на ответственное хранение направляет Поставщику письменное уведомление с указанием:

7.4.1.1. продукции, несоответствующей заявленному количеству и/или комплектности и/или марки;

7.4.1.2. спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;

7.4.1.3. времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных п. 7.4.2 настоящего Договора.

7.4.2. После получения указанного в п. 7.4.1 настоящего Договора уведомления Поставщик или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления прибыть для:

7.4.2.1. осмотра Продукции признанной, несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке;

7.4.2.2. составления совместного соответствующего Акта (форма № М-7 раздел 3 Указаний по применению и заполнению форм, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 г., № 71а; форма ОС-16 Постановление Госкомстата РФ от 01.01.2001 N 7.);

7.4.2.3. принятия решения по Продукции, признанной несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке.

7.4.3. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке без участия Поставщика, в случае если;

7.4.3.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта; либо

7.4.3.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в п. 7.4.2 настоящего Договора.

7.4.4. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в п. 7.4.3 настоящего Договора, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему Договору.

7.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Продукции, поставка которой просрочена более 10 календарных дней с момента окончания периода поставки продукции, с направлением Дополнительного Соглашения на исключения продукции из Спецификации.

7.6. Претензии в отношении количества и/или комплектности и/или марки поставленной Продукции предъявляются Покупателем Поставщику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее приемки на складе Грузополучателя Покупателя.

7.7. Претензии в отношении качества поставленной Продукции, предъявляются Покупателем Поставщику в течение всего срока действия гарантийного срока на поставленную Продукцию, который исчисляется согласно ст.11. настоящего Договора.

7.8. Возврат поставленной дефектной/некомплектной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки дефектной/некомплектной Продукции, по которой произведена оплата Покупателем, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя, возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию.

8. пуско-наладочные и ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ работы

8.1. Стоимость пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ не включается в стоимость Продукции и проводится за счет и силами Поставщика.

8.1.1. Приемка Продукции после осуществления пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ, по количеству и качеству производится в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, в присутствии представителей Поставщика, прибывших для выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

8.1.2. Покупатель не позднее, чем за 3 (три) календарных дня направляет Поставщику письменное уведомление с указанием места и времени приемки Продукции и проведения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ;

8.1.3. Поставщик обеспечивает своевременную явку своих представителей для приемки Продукции и выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ. По завершении пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ, Поставщик представляет Покупателю подписанный со своей стороны Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их окончания. Покупатель подписывает Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения или представляет письменный мотивированный отказ.

8.2. После осуществления пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ Поставщик без дополнительной оплаты обеспечивает обучение персонала Покупателя (не менее 3 человек на каждую единицу Продукции) по программам устройства, работы, эксплуатации и обслуживания Продукции с выдачей соответствующих сертификатов. Обучение персонала Покупателя Поставщик обеспечивает в местах осуществления пуско-наладочных работ и/или шеф-монтажных работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

9.1. В случаях, если Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего Договора Продукцию на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этой Продукции и направить уведомление Поставщику о принятии Продукции на ответственное хранение.

9.2. Ответственное хранение не принятой Покупателем Продукции в соответствии с п. 7.3.1, п. 7.4.1 осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о возникших обстоятельствах принятия Продукции на ответственное хранение.

9.3. Условия, стоимость и порядок расчетов за ответственное хранение Продукции оговариваются в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

9.4. В случае если полученная Покупателем Продукция не соответствует товаросопроводительным документам по количеству и/или комплектности и/или марке согласно п. 2.3, или если сопроводительные документы отсутствуют полностью или частично, то ответственное хранение не принятой Продукции осуществляется за счет Поставщика.

9.5. Поставщик обязан распорядиться Продукцией, принятой Покупателем на ответственное хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующих Актов, подтверждающих несоответствие Продукции условиям Договора. Если Поставщик в указанный срок не распорядится продукцией, то Покупатель вправе возвратить ее Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо распорядиться Продукцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. переход права собственности

И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И/ИЛИ ПОРЧИ Продукции

10.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю:

10.1.1. при доставке железнодорожным транспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения;

10.1.2. при доставке автотранспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения;

10.1.3. при Самовывозе (выборка Покупателем или передача первому Грузоперевозчику Покупателя) – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах отгрузки;

10.1.4. при доставке авиационным транспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения.

10.2. Датой поставки Продукции Стороны считают:

10.2.1. при поставках железнодорожным транспортом – дату получения Продукции Покупателем на станции назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля на железнодорожной накладной о выдаче Продукции Покупателю;

10.2.2. при поставке автотранспортом – с даты передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной;

10.2.3. при Самовывозе - с даты передачи Продукции Покупателю, Грузоперевозчику Покупателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом подписания представителем Покупателя товарной накладной по форме Торг-12 при способе поставки, определенном в подпункте 3.3.4 настоящего договора, либо проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Грузоперевозчика, Покупателя) на экземплярах соответствующего транспортного документа при способе поставки, определенном в подпункте 3.3.5 настоящего Договора;

10.2.4. при поставке авиационным транспортом – с даты получения Продукции в аэропорту назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах авиационной грузовой накладной (багажной квитанции).

10.3. Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в том числе риски утраты и/или повреждения при отсутствии вины какой-либо из Сторон, грузоотправителя, перевозчика в этом) переходят к Покупателю с момента перехода права собственности от Поставщика к Покупателю.

10.4. Поставщик обязан заключить Генеральный полис на страхование Продукции на полную её стоимость от рисков случайной гибели и/или порчи с даты отгрузки с завода-изготовителя до даты перехода права собственности от Поставщика к Покупателю.

10.5. При Самовывозе положения п. 10.4 настоящего Договора не применяются.

11. ГАРАНТИИ

11.1. Поставщик гарантирует:

11.1.1. соответствие Продукции требованиям действующих ГОСТов и технических условий, указанных в Спецификациях к настоящему Договору;

11.1.2. нормальную и бесперебойную работоспособность Продукции (отдельных узлов и/или компонентов) в течение всего гарантийного срока;

11.1.3. допоставку несоответствующего товаросопроводительным документам количества и/или комплектности и/или марки Продукции, в согласованные в Спецификации сроки;

11.1.4. устранение дефектов либо замену всего комплекса или части узлов Продукции при нарушении работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

11.1.5. что он обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты и изобретения на поставляемую Продукцию;

11.1.6. отсутствие залогов и других обременений на Продукцию на момент ее передачи Покупателю, и что поставленная по настоящему Договору Продукция может быть использована Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав.

11.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Продукции технической документации, ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документами полностью или частично, то Поставщик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектной Продукции или ее частей новой Продукцией надлежащего качества и комплектности в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения дефектного Акта (заявки). Срок устранения недостатков может быть продлен по письменному согласованию с Покупателем.

11.3. Гарантийный срок на поставляемую по настоящему Договору Продукцию должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев (при Самовывозе Грузоперевозчиком Покупателя с даты доставки Продукции Покупателю) или 4 000 м./ч. (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты поставки (осуществления пуско-наладочных работ). Сроки устранения дефектов и замены Продукции отсчитываются с даты получения Поставщиком дефектного Акта, но не позднее 3 (трех) дней от даты составления дефектного Акта. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Продукции (включая, но, не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы, хранению, транспортировке, монтажу Продукции и т. п.) несет Поставщик.

11.3.1. В течение гарантийного срока Поставщик обязан производить бесплатное техническое (сервисное) обслуживание в местах базирования Продукции, а также гарантийный ремонт Продукции силами сертифицированных сервисных центров, в сроки и порядке, установленными Поставщиком и согласованными с заводом-изготовителем.

11.3.2. Покупатель обязан проводить гарантийное техническое (сервисное) обслуживание Продукции в соответствии с п. 11.3.1 настоящего Договора.

11.3.3. В случае нарушения Покупателем п. 11.3.2 настоящего Договора последний лишается права на бесплатное техническое (сервисное) обслуживание Продукции в гарантийный период.

11.4. Замененная дефектная Продукция и/или ее части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом дефектной Продукции, несет Поставщик.

11.5. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в сроки, установленные настоящим Договором, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика без ущерба для своих прав по гарантии. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы, связанные с устранением дефектов, а также выплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

11.6. Если обнаруженные дефекты будут признаны Сторонами неустранимыми, что будет зафиксировано в соответствующем двухстороннем акте или акте независимой экспертизы, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания двустороннего акта о признании дефектов неустранимыми обязуется:

11.6.1. возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленную и оплаченную Продукцию;

11.6.2. возместить понесенные Покупателем убытки в виде прямого реального ущерба, при этом размер возмещения не должен превышать стоимость Продукции. Непрямые, косвенные убытки и упущенная выгода Поставщиком не возмещаются;

11.6.3. исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12. ЦЕНА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

12.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в Спецификации. В указанную цену входят все расходы Поставщика по доставке Продукции к месту назначения и надлежащей передаче Продукции Покупателю (Грузоперевозчику Покупателя при способе поставки, определенном в подпункте 3.3.5 настоящего договора). В цену на Продукцию входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Продукции.

При Самовывозе в цену на Продукцию не включаются страхование и расходы Грузоперевозчика Покупателя.

12.2. Оплата Продукции производится на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

12.3. Оплата за поставленную Продукцию осуществляется не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки и предоставления Поставщиком документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо М-15) с отметкой Покупателя о приемке Продукции.

12.4. Оплата может производиться частями, в случае поставки одной или нескольких единиц Продукции от количества Партии, оформленной одним отгрузочным документом.

12.5. К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, приемка Продукции по которым подтверждена Покупателем, заверенные печатью Поставщика.

12.6. В случае, если документация, перечисленная в разделе 2 настоящего Договора, Поставщиком не представлена Покупателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов.

12.7. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной Партии (подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации.

12.8. Указанный в п. 12.3 порядок расчетов может быть изменен по письменному соглашению Сторон.

12.9. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

12.10. Покупатель вправе по Дополнительному соглашению с Поставщиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.

12.11. Поставщик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.

13.1.1. В случае нарушения Поставщиком нормативных сроков погрузки Продукции, определенных в порядке, предусмотренном в подпункте 3.6.1 настоящего договора Покупатель вправе предъявить Поставщику требование о возмещении всех документально подтвержденных расходов, возникших в результате сверхнормативного простоя транспортных средств, а также требование об уплате штрафа в размере 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от подлежащих возмещению расходов за сверхнормативный простой транспортных средств.

13.2. В случае поставки дефектной Продукции, Покупатель вправе взыскать штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости Продукции, не соответствующей Сертификату качества или другим техническим условиям, в том числе ГОСТам и ТУ, указанным в Спецификации на Продукцию.

13.3. В случае нарушения срока устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, в том числе срока устранения дефектов, выявленных в гарантийный период, установленных настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции за каждый день просрочки.

Срок устранения Недостатков или замены Продукции (кроме гарантийных случаев) не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Поставщиком Акта (в котором он подтвердил Недостатки полученной Покупателем Продукции), а при его отсутствии – с даты составления Акта, указанного в разделе 7 настоящего Договора. При этом все расходы, связанные с устранением Недостатков и заменой Продукции с Недостатками несет Поставщик.

13.4. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки.

13.5. В случае нарушения Поставщиком сроков представления отчетности, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Продукции в отчетном периоде поставки в соответствии со Спецификацией.

13.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции, указанной в п. 12.11 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции, передачи имущественных прав за каждый день просрочки.

13.7. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.8. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф в размере 3% (Трех процентов) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения убытков.

13.9. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции либо расторжения настоящего Договора по причинам, указанным в п. 6.5 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком на расчетный счет Покупателя в размере 2 % (Двух процентов) от общей стоимости Партии Продукции, в составе которой были обнаружены недостатки.

При этом возврат уже поставленной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае, если Продукция, от которой отказывается Покупатель, уже оплачена, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Поставщиком.

13.10. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно разделу 2 настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

13.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить убытки в объеме прямого реального ущерба, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Поставщик не несет ответственности за непрямые, косвенные убытки. Поставщик возмещает только прямой реальный ущерб, размер которого не может превышать цену поставляемой по настоящему Договору Продукции.

13.12. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение Продукцию до истечения срока, предусмотренного п. 9.5 настоящего Договора, Покупатель в праве предъявить поставщику требование об уплате неустойки, а поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения Продукции на складе Покупателя.

14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

14.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления.

14.2. В случае неудовлетворения Поставщиком обоснованных претензионных требований Покупателя либо непредставления Поставщиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на претензию, Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты за поставленную Продукцию.

14.3. При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Покупателя.

15. Срок действия И иные условия договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15.2. Настоящий Договор составлен на ___ (________________) листах, по одному имеющему одинаковую юридическую силу экземпляру для Покупателя и Поставщика.

15.3. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке Продукции по настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному письменному соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации.

15.4. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т. п. несет Покупатель, с последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком.

15.5. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней производит оплату возмещаемых затрат по возврату Тары, указанных в пункте 15.4 настоящего Договора на основании выставленных счетов Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы Покупателя по возврату Тары:

15.5.1.– копии счета-фактуры Грузоперевозчика, осуществлявшего перевозку;

15.5.2.– копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при поставке Тары железнодорожным транспортом);

15.5.3.– копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при поставке автомобильным транспортом).

15.6. Датой возврата Тары по настоящему Договору Стороны считают момент передачи Тары грузоперевозчику.

15.7. В случае, если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Продукции.

16. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

16.1. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора.

16.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:

16.2.1. при неоднократной (не менее двух раз) поставки ему Продукции ненадлежащего качества. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с расторжением договора; или

16.2.2. если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 20 (Двадцать) календарных дней; или

16.2.3. непредставления Поставщиком документов согласно раздела 2 настоящего Договора; или

16.2.4. нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, в том числе срока устранения гарантийных дефектов, установленных настоящим Договором, более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

16.2.5. в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

16.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления соответствующей Стороной, если в уведомлении не указана более поздняя дата.

16.4. Окончательные расчеты между Сторонами осуществляются в течение двадцати календарных дней с даты расторжения Договора.

17. ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА И УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

17.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. 17.5 настоящего Договора.

17.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

17.3. В течение Срока действия Договора или после окончания действия Договора Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

17.4. Если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

17.5. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, организации по Техническому надзору, налоговым органам, указанным в Договоре, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.

18. Форс-мажорные обстоятельства

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, издание государственными органами актов (указов), препятствующих исполнению настоящего контракта. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

18.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств и степень их влияния на исполнение обязательств стороны по Договору, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

18.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

18.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

19.1. Перечень Приложений к настоящему Договору:

- Приложение Форма Спецификации;

- Приложение .1 Форма Спецификации при самовывозе;

- Приложение Форма Отчета о размещении заказов на изготовление и поставку Продукции;

- Приложение График поставки;

- Приложение № 4 Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика»

20. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Организационно-правовая форма каждого Общества – Покупателя по договору «Наименование общества – Покупателя по договору»

Адрес местонахождения: ___________________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________________.

Тел.: __________________. Факс: __________________.

Банковские реквизиты:

Р/с № ________________________ в _____________________________.

К/с № ___________________________________________________________.

БИК __________, ИНН ______________, КПП ________________,

Электронный адрес для направления отчета в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.

«ПОСТАВЩИК»

Организационно-правовая форма Общества – Поставщика по договору «Наименование общества – Поставщика по договору»

Адрес местонахождения: ___________________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________________.

Тел.: __________________, Факс: __________________.

Банковские реквизиты:

Р/с № ________________________ в _____________________________.

К/с № ________________________________________________.

БИК __________, ИНН ______________, КПП ________________.

ОГРН__________.

Электронный адрес для направления отчета в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение к договору Поставки от ___________ №_________

Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах,

входящих в исполнительные органы Поставщика*

* Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.