Муниципальный контракт № _по выбору поставщика на поставку автоцистерны АЦ-2,7 на шасси автомобиля ЗИЛ-131

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

по выбору поставщика на поставку автоцистерны

АЦ-2,7 на шасси автомобиля ЗИЛ-131.

с. Петропавловка « ____» ____________2010 г.

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения «Енхорское» Джидинского района, именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующего на основании свидетельства о госрегистрации № _____ от __________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии от __________________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контра кта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику автоцистерну АЦ-2,7 на шасси автомобиля ЗИЛ-131, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение ), (далее именуемый «Товар»), а Заказчик обязуется оплатить Товар в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость товара, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара.

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе уплата всех налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные платежи включены Поставщиком в цену поставляемого товара.

2.3. Цена Контракта составляет_______ рублей ( ____________________).

3. Срок поставки и порядок расчетов

3.1. Поставщик обязуется передать Муниципальному заказчику товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Контракта.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

3.3. Заказчик производит оплату по факту поставки товара и подписания акта приемки-передачи товара, согласно счета на оплату, выставленному Поставщиком, перечислением на расчетный счет Поставщика

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или факсимильной связью;

4.1.2. Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам. С товаром предоставляется гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация.

4.1.3. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком;

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товара;

4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.7.Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них муниципальным заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет Поставщик.

4.1.8. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик товара, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику;

4.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3. Заказчик вправе по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товара при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, не предусмотренных контрактом, но связанных с товарами, предусмотренными контрактом.

5. Порядок приемки товара

5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 01.01.01 г. № П-6, от 01.01.01 г. № П-7.

5.2. По факту приемки товара, Заказчиком составляется Акт приемки-передачи товаров Приложение , подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.

5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий).

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенных в показателях качества технической характеристики.

6.3. Гарантийный срок на поставляемый товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи товара. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативами и стандартами, установленными Изготовителем Товара на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата).

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок, Муниципальному заказчику представляется функционально аналогичный товар на время ремонта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать оплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.4.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения муниципального заказа;

8.4.2. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.4.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.4.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.5. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему муниципальному контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 2 дней со дня его подписания обеими Сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, подписанными обеими сторонами Контракта с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов.

10.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Приложение

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№__________________

От «__» ______ 2010 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Автомобиль АЦ-2,7 (131) или эквивалент, с кабиной на боевой расчет из 3-х человек, с комплектом ПТВ.

Автомобильное шасси: ЗИЛ-131 или эквивалент.

Колесная формула: 6х6\ все

Капотный вариант исполнения кабины, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное;

Емкость топливных баков, не менее 150л.

Утепленная кабина боевого расчета салонного типа, боевой расчет из 3-х человек.

Запас воды, л: продольная цистерна из высокопрочной низкоуглеродистой стали емкостью 2700 литров.

Насос для подачи воды – НШП – 600.

Кузов автомобиля оформлен согласно ГОСТ Р «Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Противопожарная служба». Окрашен полимерными деталями с защитным слоем.

Комплектация ПТВ:

Поставщик:______________________________

Приложение

к МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№__________________

От «__» ________ 201_ года

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. ___________________ «___» _________ 201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ___________________ на основании ______________________________________с одной Стороны, и представитель Поставщика, в лице _______________________, с другой Стороны, составили настоящий АКТ о нижеследующем:

Поставщик передал, а Заказчик принял следующий товар: ______________________, находящееся в исправном состоянии:

Заказчик обязуется обеспечить сохранность и необходимые условия эксплуатации переданного по Акту товаров.

Настоящий Акт приема-передачи товара составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.