Документация открытого аукциона на право заключить государственный контракт на поставку передвижного пункта медицинского освидетельствования для ГУЗ «Нижегородский областной наркологический диспансер» (стр. 3 )

Руководитель (должность) _______________ ____________________

(подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

К заявке прилагаются следующие документы[1]:

«___» __________ 2008 г.

Руководитель (должность) _______________ ____________________

(подпись) (Ф. И.О.)

М. П.

Приложение

ОБРАЗЕЦ доверенности

участника размещения заказа

на участие в открытом аукционе

Бланк

организации

Доверенность № ___

г. ___________________ « ___ » ________ 200_ г.

Настоящей доверенностью _______________(наименование организации – участника размещения заказа ) ________________ (фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: _____________________________), действующего на основании Устава, уполномочивает _______________________(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: ________________ ) представлять интересы организации на открытом аукционе на право заключить государственный контракт на поставку передвижного пункта медицинского освидетельствования для ГУЗ «Нижегородский областной наркологический диспансер», рег. № 000А-1-08/53001».

В рамках настоящего поручения ___________________(фамилия, имя, отчество) имеет право на подпись заявки на участие в открытом аукционе и прилагаемых к ней документов, на участие в открытом аукционе, на предложения о цене контракта, на подписание протоколов открытого аукциона, на получение необходимых документов, а также на совершение иных действий, необходимых для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до ___________ года без права передоверия.

Подпись ________________ (Фамилия, И. О. доверяемого лица) заверяю.

Руководитель _______________ (Фамилия, И. О.)

м. п. (подпись)

Приложение

к документации об аукционе

(рег. № 000А-1-08/53001)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___

(проект)

г. Н. Новгород “____”_______2008г.

Министерство здравоохранения Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», . В. Карцевского, действующего на основании Положения, с одной стороны, ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Получатель» __________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Получателю, а Заказчик оплатить ______________________ (далее Продукция) на условиях и в сроки, установленные настоящим государственным Контрактом.

1.2. Количество, ассортимент и цены на Продукцию, поставляемую Поставщиком, указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного Контракта.

1.3. Государственный Контракт заключен по итогам ________, в рамках областной целевой программы ____________________________на основании протокола конкурсной комиссии №___ от _____ 2008 года.

2. Права и обязанности сторон. Порядок поставки и оплаты

2.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию Получателю на сумму ____________ (________________________________________________________) руб.

В цену Продукции входят расходы по ее доставке Получателю, вводу оборудования в эксплуатацию, обучению специалистов, таможенным пошлинам, НДС.

2.2. Поставщик обязуется поставить Продукцию в срок, не превышающий ___ календарных дней со дня подписания настоящего государственного Контракта своим транспортом непосредственно Получателю с обязательной отметкой в товарно-транспортной накладной: “Поставка по ________ министерства здравоохранения Нижегородской области протокол №___ от ___ 2008 года, за счет средств бюджета Нижегородской области, код экономической классификации__».

2.3. По результатам приемки Продукции Получателем и Поставщиком составляется и подписывается акт приема–передачи Продукции

2.4. Принятая Получателем Продукция должна быть введена Поставщиком в эксплуатацию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 2.3. настоящего государственного Контракта. По результатам ввода Продукции в эксплуатацию Поставщиком и Получателем подписывается акт ввода оборудования в эксплуатацию.

2.5. Обучение специалистов Получателя работе на поставленном оборудовании (Продукции) должно быть проведено Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 2.3. настоящего государственного Контракта. По результатам обучения Поставщиком и Получателем подписывается акт обучения специалистов Получателя.

2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта обучения специалистов Получателя Поставщик предоставляет Заказчику подписанные в установленном порядке товарно-транспортные накладные с отметкой о получении, акты ввода оборудования в эксплуатацию, акт обучения специалистов Получателя, а также счета-фактуры. На основании указанных документов Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт приема - передачи.

2.7. Заказчик производит оплату поставленной Продукции в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта приема - передачи, указанного в п. 2.6. настоящего государственного контракта.

3. Качество и комплектность. Гарантийные обязательства

3.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемой им Продукции. 3.2. Поставляемая Продукция по комплектности и своему качеству должна соответствовать действующей нормативной документации и сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими их качество и соответствие запрошенным характеристикам.

3.3. Поставщик поставляет Продукцию в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке, погрузке и хранении в закрытом складском помещении.

3.4. Продукция, поставляемая по настоящему государственному Контракту, должна сопровождаться технической документацией на русском языке.

3.5. Гарантийный срок эксплуатации поставляемой Продукции составляет _____ месяцев с момента ввода ее в эксплуатацию.

3.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов и сбоев в работе оборудования Получатель в течение 10 рабочих дней сообщает (письменно или по факсу) об этом Поставщику. Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения сообщения за свой счет устранить обнаруженные недостатки, либо произвести замену дефектного оборудования или его частей.

4. Ответственность сторон

4.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае нарушения сроков поставки, указанных в п. 2.2., Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости недопоставленных продукции за каждый день просрочки.

4.3. В случае поставки некачественной Продукции Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы поставленной некачественной Продукции.

4.4.Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего государственного Контракта, путем переговоров.

4.5. При недостижении согласия в решении спорных вопросов их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.

5. Срок действия контракта.

5.1. Настоящий государственный контракт действует с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

5.2.Настоящий государственный контракт может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством рф.

5.3. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут то инициативе Заказчика в одностороннем порядке в связи с нарушением Поставщиком условий настоящего государственного контракта. При этом государственный контракт считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о его расторжении.

5.4. Настоящий государственный контракт составлен и подписан в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Министерство здравоохранения Нижегородской области

Адрес: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2

/; ; в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Н. Новгород; Министерство финансов (лиц./сч. министерство здравоохранения Нижегородской области); р/сч

М. П. ________________________ “_______” _________________2008г.

Поставщик:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

М. П. __________________________ “______”______________2008г.

Получатель:

М. П. _____________________ “______”______________2008г.

Приложение 1

к государственному контракту

от «____» __________2008г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

[1] Участник размещения заказа подчеркивает нужное в столбце №2 таблицы и заполняет столбцы №№ 3-5.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3