ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на выполнение работ по расчистке трасс воздушных линий/расширение просек
(кроме расчистки трасс методом химической обработки)
Санкт-Петербург «___»________ 200___ г.
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице ______________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__» __________ _________ г. № ________,[1] заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами на объекте работы по расчистке трасс воздушных линий _____кВ[2]______________________________________ электрических сетей, ___________________________________________________[3].
1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.
1.3. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение ).
1.4. Стоимость Работ по настоящему Договору определена Расчетом договорной цены (Приложение ).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ является предельной ценой и в соответствии с Расчетом договорной цены, составляет __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.), в том числе НДС ( __ %) __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.).
2.2. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема выполненных работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.
2.3. Текущая стоимость работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами актов о приемке выполненных работ с использованием к прямым затратам по базовым сметным ценам соответствующих коэффициентов (индексов) и показателей затрат.
2.4. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных в Техническом задании, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.5. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ:
а) в случае включения в акты выполненных работ завышенных объемов работ или невыполненных работ;
б) в случае неправомерного применения Подрядчиком коэффициентов (индексов);
в) в иных случаях необоснованного увеличения стоимости выполненных работ.
2.6. Согласованные в Договоре объемы работ и стоимость Работ являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.
3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН
3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе выполнить организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в соответствии с разделами 2, 12 и п. 4.15.64 Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности при эксплуатации электроустановок). ПОТ РМ.
3.2. Принять с участием Подрядчика законченные Работы.
3.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН
4.1. Выполнить Работы по настоящему Договору в сроки, установленные настоящим Договором собственными силами, иждивением Подрядчика или с привлечением субподрядчиков при условии уведомления Заказчика и предоставлении информации, подтверждающей положительную деловую репутацию и возможность выполнения работ субподрядчиком.
4.2. Нести полную ответственность до момента окончания Работ за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком. Организовать безопасное выполнение работ в соответствие с п. п. 4.15.63, 4.15.65-4.15.71, 12.3, 12.7 Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности при эксплуатации электроустановок). ПОТ РМ .
4.3. Состояние трассы воздушных линий после расчистки по всей ширине просеки должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также требованиям, изложенным в Техническом задании.
4.4. Сдать Заказчику законченные Работы на Объекте.
4.5. Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки, указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ.
4.6. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты (указывается адрес электронной почты курирующего исполнение договора лица со стороны Общества) в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчика обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Подрядчику письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с настоящим разделом и Графиком производства работ (Приложение к настоящему Договору).
5.1.1. Начало Работ: не позднее «__» __________ _________ г.
5.1.2. Окончание Работ: не позднее «__»__________ _________ г.
5.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является ______________________ ____________________________________________________ или лицо, им назначенное.
6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является ________________________ ____________________________________________________или лицо, им назначенное.
6.3. Подрядчик после выполнения каждого этапа работ, определенного Графиком производства работ /(приложение №3 к настоящему Договору), в течение 5 рабочих дней представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполнения работ и соответствующую исполнительную документацию. В случае не предоставления актов сдачи-приема выполненных работ в указанный срок, этап считается невыполненным, и Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в соответствии с п.8.1. настоящего Договора.
6.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения указанной в п. 6.3. настоящего Договора документации обязан подписать ее и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.
Перечень недостатков и сроки их исправления оформляются двухсторонним актом о недостатках выполненных работ. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.
Выполнение, предъявленное и принятое в соответствии с Графиком производства работ формами КС-2, является этапом работ при условии документального подтверждения формами КС-2, КС-3 и Локальными сметами.
6.5. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения Работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и выставляемых счетов-фактур не позднее 90 (девяноста) календарных дней за вычетом 10(десяти)% от стоимости выполненных работ (сумма резервирования).
Сумма резервирования подлежит оплате при окончательном расчете с Подрядчиком за выполненные и принятые Работы по Договору в целом после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу.
7.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
7.3. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке платежными поручениями.
7.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором (в том числе – нарушения сроков выполнения работ по определенному этапу), Заказчик имеет право начислить Подрядчику (как в полной сумме, так и частично) пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Подрядчиком условий Договора.
8.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие в процессе выполнения Работ и выявленные в соответствии с п. 6.4. Договора, в течение 10 (десяти) дней, если меньший срок не будет согласован Сторонами.
В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 30 % стоимости Работ по устранению недостатков.
8.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.
8.4. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.
8.5. В случае повреждения или нарушения нормальной работы оборудования Заказчика, произошедшего по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
8.6. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
8.7. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.
8.8. Стороны несут ответственность за нарушение требований и норм по охране труда, пожарной и экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.
9.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «__» __________ _________ г.[4]
10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
10.3. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, помимо предусмотренных п. 9.1. настоящего Договора, являются:
- просрочка Заказчиком оплаты выполненных по настоящему Договору Работ на срок свыше 90 календарных дней;
- просрочка Подрядчиком начала исполнения настоящего Договора, либо выполнение Работ настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ на срок свыше 30 календарных дней;
- возбуждение в отношении Подрядчика процедуры банкротства или лишение Подрядчика лицензии, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору;
- отступления Подрядчика от условий Договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 10 (десяти) дней, либо являются существенными или неустранимыми.
10.4. Сторона, принявшая решение об отказе от исполнения настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока отказа с обоснованием причин отказа.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
11.1. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно обеспечиваться
безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (далее «Банковская гарантия»), которая должна быть представлена Подрядчиком.
11.2. Банковская гарантия должна быть предоставлена:
- в случае, если сумма, подлежащая оплате Заказчиком по Договору составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей и более. Размер банковской гарантии равен 10(десяти)% от суммы, подлежащей оплате Заказчиком по Договору. Срок действия банковской гарантии – срок действия Договора плюс 3(три)месяца;
а также,
- в случае полного или частично авансирования по Договору, если сумма аванса превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Размер банковской гарантии равен сумме аванса. Срок действия банковской гарантии – срок закрытия аванса плюс 3(три) месяца.
11.3. Банковская гарантия предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора или соглашения внутри Договора.
11.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, без компенсации подрядчику каких-либо затрат и убытков.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.2. Срок для рассмотрения возможных претензий по Договору - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
13.4. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.
13.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
13.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.
14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:
____________________________, ИНН _________________КПП__________________.
Адрес: ____________________________________________________________________.
р/с _____________________________в ________________________________________;
к/с ___________________________________________, БИК _______________________.
ОКПО ________________________________, ОКОНХ ___________________________.
Подрядчик: ___________________
ИНН _________________КПП__________________.
Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________, тел./факс _____,
р/с _____________________________в ________________________________________;
к/с ___________________________________________, БИК _______________________.
ОКПО _______________________________, ОКОНХ ____________________________.
Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок с даты изменения.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническое задание.
2. Расчет договорной цены.
3. График производства работ.
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Заказчик Подрядчик
_________ /_____________/ _________ /_____________/
М. П. М. П.
[1] Слова, выделенные курсивом, указываются в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.
[2] Указать параметры ВЛ
[3] При необходимости указать иной вид работ
[4] Слова, выделенные курсивом, указываются при необходимости.
