Договор (проект) № на поставку бланочной продукции

ДОГОВОР (проект) № _____

на поставку бланочной продукции

г. Нижний Новгород «____» ____________ 2014 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Инфекционная клиническая больница №2 г. Нижнего Новгорода», именуемое в дальнейшем Заказчик, . А.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемом в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить поставку бланочной продукции (далее – Продукция или Товар), на условиях и в сроки, установленные настоящим договором.

1.2. Количество, комплектация и цена Продукции, характеристики Продукции, поставляемую Поставщиком, указаны в Спецификации (Приложение 1,2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Настоящий Договор заключен на основании протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №_______________ от «__»_________ 2014 года, проводимого в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.4. Поставщик обязан передать предлагаемый к поставке товар свободным от любых прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Продукцию на общую сумму ___________________________ рублей, в том числе НДС (если налогом не облагается, то указать на основании какой статьи НК РФ).

2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней с даты подписания сёта-фактуры, актов приема-передачи товара. Аванс не предусмотрен.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением договор а, в том числе стоимость Товара, расходы на упаковку, доставку до места поставки, погрузку-разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Источник финансирования: бюджетные средства. КОСГУ – 340.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик осуществляет поставку продукции по заявке Заказчика, в cрок не превышающий 5 календарных дней с даты подачи заявки, непосредственно Заказчику г. Н. Новгород, ул. Барминская д.8а, ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №2», 1 корпус, 1 этаж, склад. Разгрузка продукции осуществляется Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3.2. Приемка продукции Заказчиком оформляется товарно-транспортной накладной и актом приема-передачи. Датой поставки Продукции считается день подписания товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи уполномоченным представителем Заказчика.

3.3. Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения товаров народного потребления по количеству (№ П-6) и качеству (№ П-7).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в момент поставки по месту доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка комплектности и номенклатуры поставляемого товара на соответствие настоящему контракту и Спецификации;

б) проверка соответствия наименования и характеристик товара, требованиям, указанным в настоящем контракте и Спецификации;

в) проверка полноты и правильности оформления комплекта документов по передаче товара, в соответствии с условиями настоящего контракта;

г) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

д) проверка наличия необходимых сертификатов и иной документации;

е) проверка наличия технической документации в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. В случае выявления Заказчиком при приемке товара несоответствия поставляемого товара и (или) сопровождающих документов требованиям настоящего контракта и (или) Спецификации, Заказчик отказывает в приемке товара и в подписании товарных накладных. Транспортные расходы, связанные с возвратом и (или) заменой несоответствующего товара и (или) документов несет Поставщик.

4.3. По факту приемки Заказчик подписывает товарные накладные.

4.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Переход права собственности на товар от Поставщика к Заказчику происходит в момент подписания Сторонами товарной накладной, с этого момента риск случайной гибели, утраты или повреждения переходит к Заказчику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 0,5% цены договор а, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной в сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных поставщиком. Указанная неустойка должна быть уплачена в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного требования/претензии от Заказчика.

5.2. Штраф в размере 10% от цены договора начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств по данному договору, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, указанной в п. 5.1.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Указанная неустойка должна быть уплачена в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного требования/претензии от Поставщика.

5.4. Штраф в размере 2,5% от цены договора начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по данному договору, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, указанной в п. 5.3.

5.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему договор у вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего договора, путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.3. Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий обязательно для обеих Сторон. Срок рассмотрения претензии не более 15 (пятнадцати) дней с даты ее получения.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место исключительно по соглашению сторон или решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны в праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны рассматривают в соответствии с действующим законодательством РФ и документацией об аукционе.

9.4. В счете, предоставляемом на оплату по настоящему договору, должны быть указаны номер и дата настоящего договор а.

9.5. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение

к Договору №______от__________

Спецификация

Комплектация поставки