Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

Договор поставки № _______

Коммутатора ядра сети 3Com Switch 5500G-EI 3CRME и трансиверов

Федеральное казенное предприятие «Завод имени », (далее – ФКП «Завод имени »), именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность коммутатор ядра сети HP E5500-24G и трансиверы (далее – Товар) в количестве, ассортименте и сроки согласно графику поставки (Приложение ) и спецификации на поставляемый Товар (Приложение ), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Перечень необходимого Товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Договора, определен спецификацией на поставляемый Товар (Приложение ).

1.3. Основание для заключения настоящего Договора:

- Протокол конкурсной комиссии № ______________ от «___»____________2011 г. рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Своевременно поставлять Товар в сроки согласно графику поставки Товара, содержащемуся в Приложении № 1.

2.1.2. Поставлять Товар в количестве и ассортименте, указанном в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар, в том числе: счет-фактуру - 1 экз. составленную в соответствии с п. 5 ст. 169 НК РФ, реквизиты Сторон указанные в счет - фактуре должны соответствовать реквизитам, указанным в настоящем договоре; товарную накладную (ф. ТОРГ № 12) или товарно-транспортную накладную (форма N 1-Т) - 1 экз.; техническую документацию (сертификат соответствия, удостоверение качества, паспорт – заверенные надлежащим образом) - 1 экз.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. По согласованию с Покупателем досрочно поставлять Товар.

2.3. Покупатель обязуется:

2.3.1. Осматривать и принимать Товар в соответствии с положениями статьи 4 настоящего Договора.

2.3.2. Своевременно производить оплату Товара согласно статье 6 настоящего Договора.

3. Сроки, порядок и условия поставки

3.1. Товар поставляется в порядке, согласованном Поставщиком и Покупателем в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставка Товара производится силами и за счет Поставщика на склад Покупателя.

3.3. Тара и упаковка на поставляемый Поставщиком товар должны соответствовать требованиям нормативных документов и обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.4. Товар и тара должны быть промаркированы в соответствии с действующими нормами, ГОСТами. Поставщик обязан обеспечить наличие информации о товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства.

3.5. Тара (упаковка) является невозвратной

3.6. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной, а так же право собственности на товар и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю.

3.7. Датой поставки товара является дата принятия товара Покупателем проставленная и удостоверенная Покупателем в товаросопроводительных документах.

5. Качество и комплектность товара

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, согласованным Сторонами в Приложении № 3 применительно к каждой единице Товара, ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной нормативной документации, устанавливающей требования к качеству и комплектности товара, и удостоверяется сертификатом соответствия, паспортом изготовителя и иным документом о качестве товара.

5.2. Приемка Товара по внешнему виду, ассортименту и количеству мест производителя на складе Покупателя.

5.3. В случае обнаружения некачественных (недопоставки) Товара при приемке на складе Покупателя, Поставщик обязан за свой счет заменить (допоставить) их в течение 10-ти календарных дней с момента получения извещения от Покупателя.

5.4. Гарантийный срок эксплуатации на поставленный товар исчисляется с момента ввода его в эксплуатацию и составляет срок пожизненно. Претензии относительно качества Товара могут быть предъявлены в течение всего гарантийного срока.

5.5.  При обнаружении дефектов при эксплуатации товара Покупателем в гарантийный период Покупатель письменно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан устранить дефекты за свой счет либо заменить на новый аналогичный товар в течение 30 дней с момента получения уведомления от Покупателя. Гарантийный срок на замененный Поставщиком товар устанавливается с момента его замены.

6. Цена товара и порядок расчетов

6.1 Общая цена Товара, включая расходы по его доставке, составляет ____________________________________________________________________ с учетом НДС, согласно протокола согласования договорной цены (Приложение ).

6.2. Авансовый платеж составляет 50 % от цены договора.

6.3. Окончательная оплата Товара производится в течение 30 дней с момента поставки Товара.

6.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае нарушения срок поставки, нарушения сроков замены некачественного товара против установленных в договоре сроков, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0.2 % от стоимости товара, поставка которого просрочена (недопоставлена), за каждый день просрочки. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 10 (десять) календарных дней, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости непоставленного в срок Товара за каждые 10 (десять) дней просрочки поставки

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

8.2. К обстоятельствам, указанным в п. 9.1 Договора относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Данные обстоятельства должны быть подтверждены справкой уполномоченного государственного органа или торгово-промышленной палатой, по месту нахождения стороны уведомляющей о данных обстоятельствах. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 9.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для Сторон Срок рассмотрения претензий - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

10. Срок действия настоящего Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до «31» декабря 2011 г

11. Заключительные положения

11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, выполненные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо в порядке предусмотренном гражданским законодательствам Российской Федерации.

11.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.

11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, или в случае реорганизации она обязана в течение трех рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй находится у Покупателя.

11.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

– График поставки Товара (Приложение );

– Протокол согласования договорной цены (Приложение );

– Спецификация на поставляемый Товар (Приложение ).

13.  Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты:

Приложение

к договору № ____ от __________2011 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Приложение

к договору № ____ от __________2011 г.

Протокол согласования

договорной цены на поставку Товара

Федеральное казенное предприятие «Завод имени » (далее – Покупатель), , действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили соглашение о величине договорной цены в сумме: __________________________________с учетом НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение

к договору № ____ от __________2011 г.

Спецификация на поставляемый Товар

ПОДПИСИ СТОРОН: