ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА № ______
на организацию работ по бурению скважины
г. Выборг 2013 года
Физическое лицо: , ________года рождения, паспорт_______№__________, выдан ____________________________________________
______________________________________________________________________________, код подразделения______________, зарегистрированный по месту жительства:_________
_____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Северо-Запад», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили между собой нижеследующий Договор:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется организовать выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Договора и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя организацию работ по бурению скважин на воду на объекте Заказчика, в указанном им месте.
1.3. Подрядчик организует работы по бурению скважины на объекте ЗАКАЗЧИКА самостоятельно, собственным инструментом и оборудованием или путём привлечения субподрядчиков.
1.4.Место проведения работ: _____________________________, Выборгского р-на Лен. обл.
1.5.Срок выполнения работ: одни месяц с момента получения аванса Подрядчиком согласно п. 3.6. настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 5 настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.6. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его представителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.5. настоящего Договора.
2.1.3. Передать результат работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчики в течение 14 дней все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления oт условий Договора, ухудшившее качество работы.
2.1.5. Ознакомить Заказчика с правилами эксплуатации объекта водоснабжения.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего Договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3. Заказчик обязан
2.3.1. В течение трёх дней после получения от Подрядчика устного телефонного извещения об окончании работы, осмотреть и принять результат работы по акту приема-сдачи, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае если у Заказчика имеются замечания к Подрядчику, Стороны составляют протокол согласования, в котором указывают сроки устранения замечаний. В случае отказа подписания акта приёма - сдачи Заказчиком, подрядчик в одностороннем порядке актирует скважину, с передачей документов в СУД РФ и РОСПРИРОДООХРАНУ, с последующим взысканием налогов за недропользование.
2.3.2.Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора, в течение трех дней с момента приемки результатов работы.
2.3.3.Обеспечить сохранность оборудования и материалов на объекте в период проведения работ.
2.3.4.Обеспечить свободный доступ к месту изысканий для выполнения работ, а также во время проведения гарантийного обслуживания.
2.3.5.Обеспечить в период проведения работ Подрядчиком электропитание для работы оборудования напряжение 220В±50ь суммарная мощность 2,5 кВт.
2.3.6.В период гарантийного срока строго выполнять правила эксплуатации.
2.3.7. Предоставить ситуационный план участка и документ о праве на землю для получения в контролирующих органах разрешения на 3 взрыва пород на глубине мощность не представляющей угрозы, в случае проведения работ по п. 5.3. настоящего Договора.
2. 4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены 2500 рублей за 1 м. п. пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
Договора. Приостановка работы по требованию Заказчика на период свыше 4 часов считается односторонним отказом от исполнения Договора. Отказ от проведения работы по увеличению дебита (гидра-разрыв или взрыв породы) также считаются отказом от исполнения Договора. В этом случае работа, проделанная Подрядчиком до этого момента, подлежит полной оплате на условиях настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. Цена настоящего Договора состоит из суммы 65 ООО (шестьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается, плюс цены за 1 погонный метр помноженной на глубину свыше отметки 25м от поверхности земли. Глубина определяется по факту.
3.2. Цена за 1 погонный метр колодца свыше глубины 25м от поверхности земли при прохождении твердых пород (гранит) принимается 2500(две тысячи пятьсот) рублей.
3.3. В процессе бурения при проявлении минимального объёма воды менее 50 литров в час, максимальная глубина принимается сторонами 150 метров.
3.4. При глубине законченной на отметке от 0 до 25метров, оплата производиться в сумме 65 ООО (шестьдесят пять тысяч) рублей, НДС, не облагается. Максимальная цена настоящего Договора определяется по - фактически выполненным объемом работ.
3.5. Форма оплаты: перечислением на расчетный счёт Подрядчика, либо внесением наличными средствами в кассу Подрядчика, возможна беспроцентная рассрочка платежа сроком на три месяца ( в равных долях).
3.6. Аванс по настоящему Договору составляетшестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек – минимальная рентабельность выезда.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки внесения платежей Заказчиком он уплачивает пени в размере
0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.
4.3. В случае просрочки сдачи Подрядчиком работ по п. 1.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
Учитывая специфику работ по настоящему Договору, Стороны согласились ни следующие особые условия
5.1. Водоносные горизонты.
5.1.1. Добыча воды по настоящему Договору выполняется на архейско-протерозойский водоносный горизонт, представляющий собой зоны трещиноватости в породах кристаллического фундамента. Стороны при заключении настоящего Договора подтверждают необходимость отсечки от ствола скважины всех вышележащих водоносных горизонтов, возможно, в том числе коры выветривания гранитов, в зависимости от иx глубины залегания, водообильности и качественного состава вод. Конструкция скважины в коренных породах представляет собой открытый ствол, исключающий раздельное опробование и эксплуатацию трещин и горизонтов, залегающих на разной глубине, к опробованию и эксплуатации принимается весь водоносный горизонт от башмака обсадной трубы до забоя.
5.1.2. В случае, если Заказчик в ходе проведения работ их останавливает, в связи с желанием использовать иные водоносные слои, кроме указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, пункт 5.3 и пункт 6 настоящего Договора утрачивают силу.
5.1.3. Стороны при заключении настоящего Договора подтверждают, что работа по водоснабжению в одном месте ведется одной попыткой, после окончания которой, по любым причинам: раскачка, опробование и т. д., продолжение работ в той же точке по
требованию Заказчика (несоответствие полученной воды ожиданиям Заказчика по качеству, количеству или иные причины) невозможно. Выполненная работа в этом случае подлежит оплате на условиях настоящего Договора.
5.2. Качество воды.
5.2.1. Стороны при заключении настоящего Договора подтверждают, что качественные показатели полученной в результате добычи воды являются риском, и этот риск в одностороннем порядке несет Заказчик. Вода, полученная в результате работ, может не соответствовать стандартам и нормам на питьевую воду, может быть мало или полностью не пригодна для технических целей. Соответствие или не соответствие воды, полученной в результате работ, требованиям 'Заказчика, является риском, который Заказчик принимает на себя. Не соответствие воды, полученной в результате работ, требованиям Заказчика по количеству взвешенных частиц солёности, минерализации, цветности и другим параметрам, не является основанием в отказе Заказчика от полной оплаты выполненных работ согласно настоящему Договору.
5.2.2. Стороны при заключении настоящего Договора подтверждают, что в ходе работ оценить качество воды не представляется возможным. Решение о прекращении работ принимается до получения информации о качестве воды.
5.3. Количество воды.
5.3.1. В случае, если после достижения максимальной глубины, дебит составит менее 50 литров в час (1.2 м3 в сутки), Подрядчик за свой счет, из своих материалов, на своим оборудовании и своими инструментами) выполняет работы по увеличению дебита скважины до величины не менее 50 литров в час (1.2 м3 в сутки). Акт сдачи-приемки работ в этом случае подписывается после достижения указанных параметров.
5.3.2 Работы по увеличению дебита или обводнению выполняются методом гидроразрыва породы необходимое число раз (максимально до трех), и в случае, если желаемого результата нет, то взрывным методом. Подрядчик самостоятельно определяет порядок и необходимость вышеуказанных работ. Заказчик оказывает ему содействие, не вмешиваясь в его деятельность.
5.3.3. Работы по увеличению дебита или обводнению скважины выполняются в течение 45 дней после окончания работ, срок выполнения работ, п. 1.5. настоящего Договора, увеличивается на эти сорок пять дней.
5.3.4. Работы по увеличению дебита или обводнению выполняются только при устойчивой плюсовой температуре. Если необходимость в такой работе как гидроразрыв возникает в зимний период, то она откладывается, до наступления устойчивой плюсовой температуры, но не более чем на шесть месяцев.
5.3.5. Перенос сроков проведения работ по п. 5.3.3. настоящего Договора не считаются сторонами нарушением срока работ по п. 1.5. настоящего Договора. Действие санкций, предусмотренных п. 4.на эти случаи не распространяется.
5.3.6. В случае, если после проведения всех работ, предусмотренных настоящим Договором, дебит составит менее 20 литров в час (0.48 м3 в сутки), Подрядчик в 14-дневный срок предлагает Заказчику произвести альтернативное водоснабжение на месте проведенных работ. Пробурить новую скважину со скидкой, но оплатив сухую скважину из расчета 50% себестоимости-затрат, что оформляется Дополнительным соглашением с Заказчиком.
В случае отказа Заказчика от предложенных выше вариантов, проведенные работы считаются разведочными, и оплачиваются из расчёта 1000 руб. за каждый пройденный метр по обоюдному согласию либо через Суд согласно п. 2.3.1. При этом Заказчик не вправе требовать какие-либо другие выплаты, неустойки, штрафы, пени, связанные с исполнением работ по настоящему Договору.
6. ГАРАНТИИ.
6.1. Подрядчик гарантирует нормальное качество выполненных работ в течение 18 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.3. Подрядчик не гарантирует дебета воды, сохранение качества выполненных работ, если не производит монтаж скважинного оборудования, в случае механических, химических и других повреждений, возникших по вине Заказчика или третьих лиц.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, или в связи с ним, Стороны согласились урегулировать путем дружественных переговоров. При не достижении согласия, путем обращения в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если Заказчик является юридическим лицом, и в Выборгский городской суд Ленинградской области, если Заказчик является физическим лицом.
7.2. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Персональная информация, переданная Заказчиком Исполнителю в электронном виде и отнесена обеими сторонами к Договору, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик Подрядчик:
Северо-Запад»
ФИО ____________________________ Место нахождения:
Подпись _________________________ Россия, Ленинградская обл.
Телефон _________________________ г. Выборг, Московский пр., 10
Тел: ()3-05-60,
Моб. тел: +7(921)
ИНН:
КПП:
БИК:
ОРГН:
Р/СЧ:
Москвы» г. Санкт-Петербург К/С:
E-mail:*****@***ru
_______________
подпись/расшифровка
