УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Сомёнского сельского поселения
________________
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
по реконструкции водопроводной сети и строительства водонапорной башни в д. Зелёный Бор Крестецкого района Новгородской области.
д. Сомёнка
2009 год
1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон), а также иным действующим законодательством.
2. Общие положения
2.1. Наименование Заказчика муниципального заказа: Администрация Сомёнского сельского поселения.
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика муниципального заказа: Новгородский область, Крестецкий район, д. Сомёнка, ул. Зелёная, т/, контактное лицо .
2.2. Источник финансирования заказа: средства бюджета Администрации Сомёнского сельского поселения.
2.3. Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов – не установлены.
2.4. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе не установлено.
2.4. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
3. Предмет открытого аукциона
3.1. Предметом открытого аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции водопроводной сети и строительства водонапорной башни в д. Зелёный Бор Крестецкого района Новгородской области.
3.2. Работы выполняются на основании проектной документации (можно получить у Заказчика). Подрядчик разрабатывает, а Заказчик утверждает календарный график выполнения Работ и смету на выполнение Работ до даты заключения муниципального контракта.
3.3. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объёмы Работ.
3.4. Заказчик, по согласованию с подрядчиком, в ходе исполнения муниципального контракта на выполнение Работ, вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренный муниципальным контрактом объём Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключён муниципальный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными муниципальным контрактом. При выполнении дополнительного объёма таких работ Заказчик, по согласованию с подрядчиком, вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально объёму таких работ, но не более, чем на десять процентов этой цены муниципального контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт, в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену муниципального контракта указанным образом.
3.5. Результат Работ принимается Заказчиком по Акту о приёмке выполненных Работ, Акту освидетельствования скрытых Работ.
4. Место, условия и сроки выполнения Работ
4.1. Место выполнения Работ: д. Зелёный Бор, Крестецкий район, Новгородская область.
4.2. Сроки выполнения Работ:
4.2.1.Начало: с даты подписания муниципального контракта
4.2.2.Окончание: не позднее 25 декабря 2009 года.
4.3. Условия производства Работ:
Работы должны быть выполнены в полном объеме с использованием материалов и оборудования подрядчика.
Работы должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами, качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, ТУ по данным видам работ, качество материалов, должно подтверждаться сертификатами, ТУ (и) или ГОСТами, предоставляемыми к моменту заключения контракта.
Гарантийные обязательства на выполненные работы предоставляются на срок не менее 2 лет со дня ввода объекта в эксплуатацию
Гарантия не предоставляется на демонтажные и вспомогательные работы (погрузка, разгрузка, перевозка мусора).
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан прибыть не позднее 5 (пяти) дней со дня письменного извещения со стороны Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе устранить дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика.
Для подтверждения качества работ участник размещения заказа вправе предоставить копии сертификатов, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, которые будут применяться в случае победы участника размещения заказа при выполнении работ.
Требования к безопасности выполняемых работ:
Выполняемые работы, применяемые материалы и изделия должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации.
Безопасность выполняемых работ на объекте строительства обеспечивается подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП , части I и II СНиП «Безопасность труда в строительстве».
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, условия оплаты Работ.
5.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
2540000 (два миллиона пятьсот сорок тысяч рублей) и включает в себя стоимость Работ с учетом НДС, стоимость материалов, необходимых для выполнения Работ, расходы на получение необходимых согласований, транспортные расходы Подрядчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
5.2. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта и составляет 127000 руб.
5.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного муниципальным контрактом объёма Работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
5.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, указанных в пунктах 3.4., 5.3 документации об аукционе.
6. Порядок расчетов по муниципальному контракту.
6.1. Расчеты по муниципальному контракту осуществляются перечислением денежных средств на счет подрядчика, после подписания Акта о приемке выполненных Работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ формы КС-3 – не позднее 31 декабря 2009 года.
6.2. При формировании цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиком используется валюта Российской Федерации (рубль).
7. Требования к участникам размещения заказа
7.1. Участники размещения заказа должны отвечать следующим обязательным требованиям, установленным в соответствии со статьёй 11 Федерального закона:
7.1.1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.
7.1.2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
7.1.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7.1.4. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ.
7.2. Заказчиком, в соответствии с действующим законодательством, установлено требование к участникам размещения заказа:
7.2.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
8. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе. Порядок подачи заявки на участие в аукционе.
8.1. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена по установленной форме (Приложение к документации об аукционе) и содержать все указанные в ней сведения и документы:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
е) копия действующей лицензии на строительство зданий и сооружений, или копия действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом или копия действующего свидетельства о допуске к виду Работ, являющихся предметом открытого аукциона, выданного саморегулируемой организацией.
ё) аукционное предложение по установленной форме (Приложение к документации об аукционе).
8.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Соблюдение участником размещения заказа, указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
В форме заявки заполняются только те разделы, в которых есть пропуски. Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения участниками размещения заказа.
Все пункты, указанные в заявки, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
8.4. Заявка, а также прилагаемые к ней документы предоставляются в одном экземпляре и не возвращаются участникам размещения заказа. Сведения, которые содержатся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники размещения заказа несут все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявки на участие в аукционе.
9.1. Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа направляет Заказчику заявку, оформленную в соответствии с требованиями, установленными в настоящем разделе с учетом положений раздела 8 документации об аукционе.
9.2. Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13.00 до 14.00 ч. по адресу: 175457 Новгородский область, Крестецкий район, д. Сомёнка, ул. Зелёная, т/
Дата начала приема заявок –«17» октября 2009 года.
Дата и время окончания приема заявок – «10» ноября 2009 года «10» часов «00» минут.
9.3. Участник размещения заказа может подать заявку на участие в аукционе
в письменной форме.
9.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона.
9.5.Участники размещения заказа несут все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе.
9.6. Возможность подачи заявки на участие в аукционе в форме электронного документа – отсутствует.
10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
10.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, направив Заказчику уведомление о таком отзыве в письменной форме с указанием на конверте «Отзыв заявки».
11. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Место, порядок и дата проведения аукциона.
11.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется в порядке, установленном статьей 36 Федерального закона.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 ноября 2009 года в 10 часов 00 минут по адресу: 175457 Новгородский область, Крестецкий район, д. Сомёнка,
ул. Зелёная, Администрация Сомёнского сельского поселения.
На основании пункта 1 статьи 36 Федерального закона комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным частью 8 документации об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным частью 7 документации об аукционе.
11.2. Открытый аукцион проводится в порядке, установленном статьей 37 Федерального закона.
11.3. Аукцион проводится 12 ноября 2009 года в 15 часов 00 минут по адресу: 175457 Новгородский область, Крестецкий район, д. Сомёнка, ул. Зелёная, Администрация Сомёнского сельского поселения в присутствии членов аукционной комиссии.
11.4. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и видеозапись аукциона. Осуществляемая участниками размещения заказа аудио - и видеозапись не должна мешать и создавать организационные неудобства для работы комиссии.
12. Разъяснение положений документации об аукционе
12.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе, если такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
12.2. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
12.3.Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию об аукционе в порядке, установленном в части 3.1 и части 9 статьи 34 Федерального закона соответственно. Заказчик не несёт ответственности за недополучение таких изменений участниками размещения заказа, которым не была представлена документация об аукционе в письменной форме.
13. Срок и условия подписания и заключения муниципального контракта
13.1. Срок подписания муниципального контракта победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, по прилагаемому проекту (Приложения № 3 к документации об аукционе) составляет 11 (Одиннадцать) дней со дня подписания последнего протокола аукциона.
13.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в срок, предусмотренный пунктом 13.1 настоящей документации об аукционе, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
13.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, является обязательным.
12.4. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, от заключения муниципального контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.
12.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе и она соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, или только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать такому участнику размещения заказа проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
12.6. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона.
12.7. В случае отказа от заключения муниципального контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, с участником размещения заказа, с которым заключается такой муниципальный контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона и являющихся основанием для отказа от заключения муниципального контракта, составляется протокол об отказе от заключения муниципального контракта. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.
12.8. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (Десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в случае, если открытый аукцион признан несостоявшемся – со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок).
12.9. Обеспечение исполнения муниципального контракта не установлено.
Приложение
к документации об аукционе
Администрации Сомёнского
сельского поселения
Заявка
на выполнение работ по реконструкции водопроводной сети и строительства водонапорной башни в д. Зелёный Бор Крестецкого района Новгородской области.
Юридическое лицо: ___________________________________________________
фирменное наименование (наименование)
__________________________________________________________________
сведения об организационно-правовой форме
__________________________________________________________________
место нахождения
__________________________________________________________________
почтовый адрес
Физическое лицо: _____________________________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
паспортные данные
__________________________________________________________________
сведения о месте жительства
Банковские реквизиты:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
изучив документацию об аукционе, изъявляет безусловное желание участвовать в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на _____________________________________________________________________________
указать предмет муниципального заказа
Достоверность представленных нами в заявке сведений гарантируем. Требованиям предусмотренным п. 2-4 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 01.01.01 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон) соответствуем.
Мы согласны, в случае признания нас победителем аукциона или единственным участником аукциона, заключить муниципальный контракт на _____________________________________________________________________________
указать предмет муниципального заказа
в соответствии с прилагаемым к документации об аукционе проектом, в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и настоящей заявкой.
К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаем следующие документы (оригиналы или копии, заверенные в установленном порядке):
1. __________________________________ - на __________ листах;
2. __________________________________ - на __________ листах;
3. __________________________________ - на __________ листах;
Для оперативного уведомления нас по вопросам нашего участия в аукционе уполномочен _________________________________________________________________.
(Ф. И.О., телефон работника участника размещения заказа)
Подпись уполномоченного лица ______________ _____________________
(подпись) (Ф. И.О.)
М. П.
.
Приложение
к документации об аукционе
Аукционное предложение
выполнение работ по реконструкции водопроводной сети и строительства водонапорной башни в д. Зелёный Бор Крестецкого района Новгородской области.
_____________________________________________________________________________
наименование участника размещения заказа
Предлагаем выполнить работы по реконструкции водопроводной сети и строительства водонапорной башни в д. Зелёный Бор Крестецкого района Новгородской области (далее Работы) в соответствии с требованиями и условиями, указанными в документации об аукционе.
Работы на объекте будут выполнены на основании проектной документации. До даты заключения муниципального контракта будут разработаны и переданы Заказчику на утверждение календарный график выполнения Работ и смета на выполнение Работ.
Работы будут выполнены в соответствии с действующими государственными стандартами в области строительства (ГОСТ, СНиП), а также будут отвечать требованиям технических регламентов. Выполненные Работы будут отвечать требованиям СНиП «Организация строительства», а также техническим и специальным требованиям качества. Используемые при выполнении Работ оборудование и материалы будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также противопожарным нормативам. На все материалы будут сертификаты.
Предлагаем срок предоставления гарантии качества на выполненные Работы с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ ___ (____) лет. В течение гарантийного срока обязуемся по требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки.
По цене муниципального контракта, предложенной нами на аукционе, включающей стоимость Работ, стоимость материалов, необходимых для выполнения Работ, расходы на получение необходимых согласований и проведение экспертиз, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату сборов, налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей.
Руководитель организации ___________________ _______________
подпись Ф. И.О.
М. П.
Приложение
к документации об аукционе
Администрации Сомёнского
сельского поселения
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №
д. Сомёнка _______________ 2009 года
Администрация Сомёнского сельского поселения, именуемая в дальнейшем Заказчик, ., действующего на основании Устава с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны в соответствии с протоколом № ____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Подрядчик на условиях Контракта в соответствии с технико-эконоческим расчётом и сметой (Приложение 1 к Контракту соответственно) обязуется выполнить подрядные работы по реконструкции водопроводной сети и строительства водонапорной башни в д. Зелёный Бор Крестецкого района Новгородской области в соответствии и сдать их результат Заказчику по Акту выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Место проведения Работ: д. Зелёный Бор, Крестецкого района, Новгородской области.
1.3. Работы, а также используемые при проведении Работ материалы должны отвечать техническим и специальным требованиям качества, требованиям СНиП и ГОСТ.
1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки несет Подрядчик.
1.5. Контракт заключается в соответствии с действующим законодательством по результатам проведения открытого аукциона.
1.6 Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядчиков.
2. Сроки выполнения Работ
2.1. Начало выполнения Работ – с момента подписания муниципального контракта.
2.2. Окончание Работ - ____________________.
3. Условия и порядок расчетов по Контракту
3.1. Цена Контракта составляет _______ ( _________) рублей и включает в себя стоимость выполнения Работ, стоимость используемых на выполнение Работ материалов, транспортные расходы Подрядчика, расходы на страхование, уплату НДС, иных налогов и других обязательных платежей.
3.2. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика денежных средств после подписания акта о приемке выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры до 31 декабря 2009 г.
3.3. При формировании цены Контракта и расчетов с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации (рубли).
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата Работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.
4.1.3. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Осуществить приемку результата выполненных Работ и, в случае соответствия техническим и специальным требованиям качества, требованиям СНиП, технических регламентов и условиям Контракта, соответствия материалов, представленным сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим качество материалов, конструкций и деталей, представленных Подрядчиком, подписать Акт выполненных работ.
4.2.2. Представить Подрядчику мотивированный отказ в подписании Акта выполненных работ в случае выявления несоответствия результата Работ техническим и специальным требованиям качества, требованиям, технических регламентов и условиям Контракта.
4.3. Заказчик обязуется оплатить результат Работ на условиях и в порядке, установленном Контрактом.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. На своевременную и в полном объеме оплату выполненных по Контракту и принятых Заказчиком Работ.
4.4.2. Требовать от Заказчика выполнения его обязательств по Контракту.
4.5. Подрядчик обязуется:
4.5.1. К моменту подписания контракта представить Заказчику следующую документацию:
Смету, составленную на полный комплекс работ в соответствии с дефектной ведомостью и сводкой основных материалов;
Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве подрядных ремонтно-строительных работ в соответствии с Контрактом.
4.5.2. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика. По факту возникновения данных обстоятельств должен быть составлен Протокол, подписанный сторонами.
4.5.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ неучтенные в дефектной ведомости работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости Работ, обязан письменно сообщить об этом Заказчику.
4.5.4. Подрядчик обязан приостановить дополнительные работы в случае неполучения им от Заказчика ответа на сообщение, указанное в п. 4.5.3 Контракта.
4.5.5. В 5-тидневный срок после подписания Акта выполненных работ вывезти с объекта принадлежащее ему имущество.
4.5.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента его извещения об обнаружении недостатков.
4.5.7. Обеспечить технику безопасности при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, части I и II, СНиП «Безопасность труда в строительстве».
4.5.8.Обеспечить уборку мусора в период выполнения Работ и после их завершения.
4.5.9. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ.
4.5.10. Извещать Заказчика за 3 (три) календарных дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
4.5.11. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика, равно как и третьих лиц, до даты утверждения Акта приемки приемочной комиссией.
4.5.12. В случае изменения расчетного счета в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом, Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.
5. Гарантийные обязательства Подрядчика
Подрядчик гарантирует:
5.1. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами СНиП, ГОСТ и техническими условиями.
5.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации помещений.
5.3. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ устанавливается на ______ года со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ.
5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.
5.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан прибыть не позднее 5 (пяти) дней со дня письменного извещения со стороны Заказчика и/или Службы заказчика.
5.6. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе устранить дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик уплачивает Администрации поселения пени в размере 0,4 % от цены Контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 3.2 Контракта, Подрядчик вправе перенести выполнение обязательств по Контракту на тот же срок.
6.4. В случае не сохранности и/или причинения ущерба имуществу Заказчика, находившемуся по месту проведения Работ, Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить убытки.
6.5. Заказчик вправе расторгнуть Контракт и потребовать выплаты неустойки в размере 30 % от цены Контракта в случаях:
- если Подрядчик по причинам, не зависящим от Заказчика, своевременно не приступает к исполнению настоящего Контракта;
- если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их в срок становится невозможным;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- несвоевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков, либо когда эти недостатки являются существующими и неустранимыми.
6.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.
7.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие по выполнении Сторонами взаимных обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Контракт составлен в 3(трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения. Все приложения, изменения и дополнения в Контракт являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. В случае изменения местонахождения, реквизитов Стороны обязаны немедленно сообщить об этом друг другу в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней.
10. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
Администрация Сомёнского
сельского поселения
д. Сомёнка, ул. Зелёная д.58
к/с
ГРКЦ ГУ банка России
по Новгородской области
л/с
_____________________
________________ 2009 г.
