12.2. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и осуществляется следующим образом, при условии, если в Спецификации не предусмотрен иной порядок оплаты Продукции:

12.2.1. Покупатель, в счет оплаты поставок Продукции, производит Поставщику авансовый платеж (авансовые платежи) в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости Партии Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных сторонами Спецификациях.

12.2.2. Оплата авансового платежа производится после передачи Покупателю оригинала безотзывной банковской гарантии (в соответствии с п. 15.3 настоящего Договора), заключения Генерального полиса (договора) страхования (в соответствии п. 10.4. настоящего Договора), а также после согласования Покупателем перечня заводов-изготовителей (в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора).

12.2.3. Авансовые платежи перечисляются Покупателем не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты полного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.4.3, 10.4 и 15.3 настоящего договора.

Сумма аванса засчитывается в соответствии со сроком авансирования, указанным в Спецификации (Приложение ), и соответствующие платежи осуществляются Покупателем в пользу Поставщика, уменьшенными на сумму авансовых платежей.

12.2.4. Поставщик обязан выставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации».

12.3. Окончательный расчет за поставленную Партию Продукции осуществляется по оригиналу счета Поставщика не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки и предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 2 настоящего Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме Торг-12 с отметкой Покупателя о приемке продукции, за исключением случаев, указанных в п.12.9 Договора.

12.3.1. Оплата второго платежа может производиться частями в случае поставки одной или нескольких единиц Продукции от количества Партии, оформленной одним отгрузочным документом.

12.3.2. К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, приемка Продукции по которым подтверждена Покупателем, заверенные печатью Поставщика.

12.3.3. В случае, если документация, перечисленная в разделе 2 настоящего Договора, Поставщиком не представлена Покупателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов.

12.4. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной Партии (подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации.

12.5. Указанный в п. 12.2. порядок расчетов может быть изменен по письменному соглашению Сторон.

12.6. При изменении (уменьшении/аннулировании) Спецификации Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить полученные ранее авансовые средства, по тем позициям Спецификации (Спецификаций), которые исключены по соглашению Сторон.

12.7. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

12.8. Покупатель вправе по Дополнительному соглашению с Поставщиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.

12.9. Второй платеж за Продукцию, по которой в Спецификации или в Дополнительном соглашении к Спецификации предусмотрены шеф-монтажные и/или пуско-наладочные работы, выплачивается Покупателем в следующем порядке:

-  40% (сорок) от стоимости указанной Продукции выплачивается Покупателем по оригиналу счета Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Продукции, при условии:

-  предоставления Поставщиком сопроводительных документов, указанных в п.2.3, 2.4. настоящего договора;

-  соответствия Продукции по количеству и качеству согласно подписанных сторонами Спецификаций при наличии положительного результата входного контроля в соответствии с Регламентами Покупателя;

- 30% (тридцать) от стоимости поставленной Продукции, а также стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выплачивается Покупателем по оригиналу счета Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Покупателем (подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ при условии предоставления Покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.

13.2. В случае поставки дефектной Продукции, Покупатель вправе взыскать штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости Продукции, не соответствующей Сертификату качества или другим техническим условиям, в том числе ГОСТам и ТУ, указанным в Спецификации на Продукцию.

13.3.В случае нарушения срока устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции за каждый день просрочки.

Срок устранения Недостатков или замены Продукции не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Поставщиком Акта (в котором он подтвердил Недостатки полученной Покупателем Продукции), а при его отсутствии – с даты составления Акта, указанного в разделе 7 настоящего Договора. При этом все расходы, связанные с устранением Недостатков и заменой Продукции с Недостатками несет Поставщик.

13.4. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки.

13.5. В случае нарушения Поставщиком сроков представления отчетности, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Продукции в отчетном периоде поставки в соответствии со Спецификацией.

13.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в п.12.2.4 настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки.

13.7. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

13.8. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф в размере 3 % (Три процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения убытков.

13.9. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции либо расторжения настоящего Договора по причинам, указанным в п. 6.6 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком на расчетный счет Покупателя в размере 2 % (Два процента) от общей стоимости Партии Продукции, в составе которой были обнаружены недостатки.

При этом возврат уже поставленной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае если Продукция, от которой отказывается Покупатель, уже оплачена, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Поставщиком о расторжении настоящего Договора.

13.10. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно раздела 2 настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

13.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, указанных в разделе 2 Договора, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.

13.12. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение продукцию до истечения срока, предусмотренного п.9.5 настоящего договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1%(ноль целых одна десятая процента) от стоимости продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения продукции на складе Покупателя.

13.13. В случае задержки предоставления Поставщиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Договора более чем на 10 (Десять) рабочих дней от даты, установленной в пункте 15.3 Договора или более чем на 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения, согласно пункта 15.3. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени за каждый день просрочки в следующем размере:

- 5 000 (пять тысяч) рублей - при сумме спецификации до 1 000 000 рублей;

- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы спецификации за каждый день просрочки, но не более 50 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000 рублей.

13.14. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.15. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Продукции более чем на 10 рабочих дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки Продукции, срок поставки которой нарушен, и потребовать от Поставщика возврата авансовых средств, уплаченных в счет оплаты Продукции, срок поставки которой нарушен, а Поставщик обязуется в течение 5 рабочих дней осуществить возврат полученных авансовых средств.

14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ

14.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления.

14.2. Если Поставщик не направил Покупателю мотивированного и документально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п.14.1. Договора срок считается, что претензионные требования Покупателя, изложенные в претензии, признаны Поставщиком в полном объеме.

В случае неудовлетворения Поставщиком признанных обоснованных претензионных требований Покупателя Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты за поставленную Продукцию.

Покупатель и Поставщик согласовали, что зачет суммы претензионных требований производится путем подписания между Сторонами Соглашения о зачете штрафных санкций в счет уменьшения суммы основного долга. Сумма НДС, относящаяся к сумме зачета, перечисляется Поставщику денежными средствами.

14.3.При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Покупателя.

15. Срок действия И иные условия договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15.2. Настоящий Договор составлен на ___ (________________) листах, по одному имеющему одинаковую юридическую силу экземпляру для Покупателя и Поставщика.

15.3. Поставщик после заключения Договора в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Спецификации передает Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации, в том числе по гарантии качества и срока поставляемой Продукции с указанием Покупателя Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии. Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения 90 (Девяносто) календарных дней с момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору. Сумма гарантии определяется из расчета 10 (Десять) процентов от общей стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость.

Поставщик вправе отказаться от предоставления Покупателю банковской гарантии исполнения обязательств по договору, указанной в настоящем пункте, при условии, что оплата за Продукцию будет производиться Покупателем по факту ее поставки Поставщиком (без оплаты авансовых платежей) и общая стоимость Продукции, поставляемой по Договору, не превышает сумму в размере 1 000 000 рублей включительно без учета НДС, о чем Поставщик должен уведомить Покупателя в письменном виде.

При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов поставки Продукции гарантия на добавленный объем Продукции оформляется Поставщиком и передается Покупателю на условиях настоящего пункта.

15.4. Расходы по выдаче банковской гарантии лежат на Поставщике. Поставщик обязан предоставить банковскую гарантию одного из банков, указанных в Приложении 1А настоящего Договора.

Банковская гарантия должна соответствовать форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

15.5. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке Продукции по настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному письменному соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации.

15.6. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т. п. несет Покупатель с последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком.

15.7. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней производит оплату возмещаемых затрат по возврату Тары, указанных в пункте 15.6 настоящего Договора, на основании выставленных счетов Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы Покупателя по возврату Тары:

15.7.1.– Копии счета-фактуры Грузоперевозчика, осуществлявшего перевозку;

15.7.2.– Копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при поставке Тары железнодорожным транспортом);

15.7.3.– копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при поставке автомобильным транспортом).

15.8. Датой возврата Тары по настоящему Договору Стороны считают момент передачи Тары грузоперевозчику.

15.9. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Продукции.

16. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

16.1.Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора.

16.2.Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:

16.2.1. при неоднократной (не менее двух раз) поставки ему товара ненадлежащего качества. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с расторжением договора; или

16.2.2. если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 20 (Двадцать) календарных дней; или

16.2.3. непредставления Поставщиком документов согласно статье 2 настоящего Договора; или

16.2.4. нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленных настоящим Договором, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней;

16.2.5. в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

16.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны.

Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления соответствующей Стороной, если в уведомлении не указана более поздняя дата.

16.4. Окончательные расчеты между Сторонами осуществляются в течение двадцати календарных дней с даты расторжения Договора.

17. ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА И УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

17.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. 17.5 настоящего Договора.

17.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

17.3. В течение Срока действия Договора или после окончания действия Договора Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

17.4. Если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

17.5. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий, организации по Техническому надзору, налоговым органам, а также иным органам, которые имеют право (полномочия) запрашивать информацию по Договору в соответствии с действующим законодательством.

18. Форс-мажорные обстоятельства

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

18.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, издание государственными органами актов (указов), препятствующих исполнению настоящего Договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

18.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

18.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

18.5. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

18.6. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

19.1. Перечень Приложений к настоящему Договору:

- Приложение Форма Спецификации;

- Приложение А Перечень банков-гарантов;

- Приложение Форма Отчета о размещении заказов на изготовление и поставке МТР;

- Приложение Форма Банковской гарантии;

- Приложение График поставки.

20. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Организационно-правовая форма каждого Общества – Покупателя по договору «Наименование общества – Покупателя по договору»

Адрес местонахождения: ___________________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________________.

Тел.: __________________. Факс: __________________.

Банковские реквизиты:

Р/с № ________________________ в _____________________________.

К/с № ___________________________________________________________.

БИК __________, ИНН ______________, КПП ________________,

«ПОСТАВЩИК»

Организационно-правовая форма Общества – Поставщика по договору «Наименование общества – Поставщика по договору»

Адрес местонахождения: ___________________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________________.

Тел.: __________________, Факс: __________________.

Банковские реквизиты:

Р/с № ________________________ в _____________________________.

К/с № ________________________________________________.

БИК __________, ИНН ______________, КПП ________________.

ОГРН__________.

Электронный адрес для направления отчета в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение к Договору Поставки №__________ от "____" ________________ 20___ г.

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ

Программа:

Спецификация №_____________ г. ______________ Дата

1. Лот: (номер лота)

2. Покупатель (МН): (наименование Покупателя (ДАО МН)

2. Объект: (наименование объекта)

3. Грузополучатель: (Наименование грузополучателя, Адрес местонахождения, КПП грузополучателя/структурного подразделения покупателя)

№ п/п	Код позиции	Наименование Продукции	ГОСТ, ОСТ, ТУ, опросный лист	Ед. изм.	Кол-во, всего	Цена за единицу Продукции в руб., без НДС	Стоимость Продукции в руб., без НДС	Ставка НДС (%)	Сумма НДС, руб.	Стоимость Продукции в руб., с НДС	Срок поставки Продукции	Отгрузочные реквизиты	Вид транспорта	Гарантийный срок на Продукцию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1
ИТОГО:

ИТОГО без НДС: _____________________________________________________ Сумма прописью

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7