Конкурсная документация (стр. 5 )

- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования Работ.

13.3. При расторжении Договора по совместному решению Сторон незавершенные Работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ.

Статья 13. Ответственность сторон

14.1. За нарушение Подрядчиком установленных в Договоре сроков и объемов выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0, 1 % от общей стоимости Работ, указанной в п. 2.1. статьи 2 Договора, за каждый день просрочки до фактического устранения нарушений.

14.2. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных ст. 3, за исключением п.3.1.1. указанной статьи, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки, которая устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, относимом к сумме просроченного платежа.

14.3. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, пожара, войны, военных действий, актов терроризма и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

15.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно сообщить об этом другой Стороне. В противном случае она в дальнейшем не может ссылаться на эти обстоятельства как освобождающие от ответственности.

15.3. Обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

15.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения контрактных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

Статья 15. Процедуры разрешения разногласий

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и достигнутые договоренности оформляются Сторонами соответствующими дополнениями к Договору, являющимися неотъемлемой частью Договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генподрядчиком Договора или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон - обе Стороны поровну.

Статья 16. Арбитраж

17.1. В случае невозможности урегулирования возникших разногласий между Сторонами в порядке, определенном в статье 16 Договора, любая Сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Статья 17. Особые условия

18.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

18.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

18.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 18. Срок действия Договора

19.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания сторонами до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Статья 19. Перечень приложений к Договору.

К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение «Протокол согласования о договорной цене»

2. Приложение «Ведомость объемов».

3. Приложение «Сметная документация».

4. Приложение . «График выполнения работ»

Статья 20. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

от «___»__________20 г.

Протокол согласования о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – директор ГАУ СДЮШОР по биатлону РБ , действующего на основании Устава и от лица Подрядчика - ________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о том, что цена выполняемых Работ по Договору определена путем проведения открытого конкурса.

Стоимость Работ по Договору составляет ______________________ ( ) рублей, в том числе НДС 18 % __________________ (_____________________) рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Генподрядчиком.

Приложение

к договору № ___________

от «___»__________20 г.

Ведомость объемов

на капитальный ремонт трассы ГАУ СДЮШОР по биатлону РБ

Срок выполнения работ – в течение 20 дней

Приложение 3

к договору № ___________

от «___»__________20 г.

Локальный сметный расчет

См. в прикрепленном файле

Приложение

к договору № ___________

от «___»__________20 г.

График выполнения работ

№	Наименование работ	Объемы	Сроки выполнения работ	Стоимость, руб., без НДС	Примечание
начало	окончание

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Директор _______________ «______» _____________ 20 __ г. М. П.	______________________/_____________ (Подпись) «__» _____________ 20 __ г. М. П.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5