ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый запрос предложений

на выполнение работ:
«Ремонт и частичная замена приборов КИПиА

МТЭЦ Дагестанэнерго»»

г. Махачкала
2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об объекте и предмете запроса предложений. 4

2. Проект договора. 7

3. Инструкция претенденту. 21

4. Условия и порядок проведения запроса предложений.…..….….……. 24

5. Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.. 27

1.  Общие сведения об объекте и предмете запроса предложений

1. Общие требования

1.1. Место выполнения работ. Площадка Махачкалинской ТЭЦ. Почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр-т Петра 1, 25 «а».

1.2. Объемы работ.

1.2.1. Ремонт и частичная замена приборов уровня в деаэраторах бойлерной – 2 шт.

1.2.2. Ремонт и частичная замена приборов уровня конденсата бойлеров – 1 шт.

1.2.3. Ремонт и частичная замена приборов определения давления перегретого пара на бойлерную – 1 шт.

1.2.4. Ремонт и частичная замена расходомеров воды через ВК№1 – 1 шт.

1.2.5. Ремонт и частичная замена расходомеров пара на деаэраторы – 1 шт.

1.2.6. Ремонт и частичная замена расходомеров пара на бойлерах – 1 шт.

1.2.7. Ремонт и частичная замена расходомеров конденсата бойлеров – 1 шт.

1.2.8. Ремонт и частичная замена расходомеров ХОВ 1,2 линия – 2 шт.

1.3. График производства работ – октябрь 2012 г.

1.4. Основные требования к выполняемым работам.

1.4.1. Требования к срокам выполнения работ: октябрь 2012г.

1.4.2. Требования к наличию лицензий: Подрядчик должен состоять в СРО и иметь право проведения работ, указанных в Техзадании.

1.4.3. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и пр. правилам.:

Соблюдение требований СО 34.04. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», разд. 1,3

Соблюдение методических указаний РД 34.11.412-96 «Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения»

1.4.4. Требования к организации строительных и монтажных работ: Не предъявляются.

1.4.5. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: Лица, осуществляющие работы по проведению экспертизы промбезопасности, должны пройти вводный и первичный инструктажи и руководствоваться требованиями «Правил безопасности при работе с инструментам и приспособлениями», «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». Выполнение работ осуществляется на основании наряда-допуска.

1.4.6. Иные требования:

Особые условия: Выполнение работ вблизи действующего тепло- и электротехнического оборудования.

1.4.7. Требования к качеству выполняемых работ: Работа должна быть выполнена качественно в соответствии с требованиями НТД.

1.4.8. Требования по соответствию работ технической документации: Работа должна быть выполнена по технической документации. Паспорта на вновь установленное оборудование передаются Заказчику.

1.4.9. Требования к применяемым строительным, изоляционным и прочим другим материалам - отсутствуют.

1.4.10. Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного

обслуживания – Гарантийный срок – 12 месяцев

2. Требования к Исполнителю.

2.1. Требования к квалификации, профессиональным знаниям и опыту работы.

2.2. Наличие ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых).

2.3. Управленческая компетентность и репутация.

2.4. Иные требования: способность организовать качественное оказание услуг.

Общие сведения о Заказчике, Организаторе запроса предложений.

,

Юридический адрес:

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а»

Почтовый адрес:

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Петра 1-го, 25 «а»

Платежные реквизиты:

Р/с 407 028 102 

К/с 301 018  000 00 660

Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь

Тел. (87

Факс (87

Сведения о подрядчике:

Заверенная (Участником или нотариусом) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; о государственной регистрации юридического лица и изменений.

Заверенная (Участником или нотариусом) копия устава в действующей редакции с учетом его изменений и дополнений.

Заверенные (Участником или нотариусом) копии учредительных документов (приказы и протоколы собрания Учредителей и т. п. с учетом их изменений и дополнений), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торгов.

Копия документа о назначении директора (руководителя) организации (предприятия).

Заверенные (Участником или нотариусом) копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Министерства по налогам и сборам вместе с отчетами о прибылях и убытках за определенный период.

Заверенные (Участником или нотариусом) копии действующих лицензий.

Анкета Участника конкурса (за подписью руководителя организации).

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за подписью руководителя организации).

Справка о кадровых ресурсах (за подписью руководителя организации).

Доверенности представителю Участника торгов на право ведения переговоров и заключение сделки, других документов, подтверждающих полномочия представителя.

Заверенная (Участником или нотариально) копия свидетельства о государственной регистрации.

Заверенная (Участником или нотариально) копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации

Техническая и коммерческая информация.

По вопросам разъяснения положений закупочной документации контактное лицо: инженер ОМТО , , e-mail: *****@***ru, semen. *****@***ru ;

По техническим вопросам контактное лицо: главный метролог Мусаев Вагаб Омарович, , e-mail: *****@***ru.

2.  Проект договора

Договор подряда № ____________

г. Махачкала «___»__________20___ года

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», ___________________________, действующего на основании Устава, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», . Ш., действующего на основании Устава, именуемые при совместном упоминании – Стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») на условиях Закупочной документации Заказчика и Заявки Поставщика. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в Заявке Поставщика имеются несоответствия требованиям Закупочной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования Закупочной документации Заказчика.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по: Ремонт и частичная замена приборов КИПиА МТЭЦ и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются в соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, соответствующим Техническим заданием (Приложение к Договору) и Сметой (Приложение к Договору).

1.3. Сроки начала и окончания работ определяются графиком производства работ (приложение №3 к Договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему; передать Заказчику результат работ надлежащего качества.

2.1.2. Обеспечить выполнение работ, из своих материалов, а в случаях, предусмотренных п. 3.1. Договора, также и из материалов Заказчика

Все предоставляемые Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и других документов, подтверждающих качество предоставляемых материалов, должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до их использования.

2.1.3. За свой счет осуществлять приемку, разгрузку и хранение материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники и т. п., в том числе принятых от Заказчика.

2.1.4. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками в случае их привлечения.

2.1.5. Безвозмездно устранять выявленные при выполнении работ недостатки в течение З (трех) рабочих дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых мероприятий более длительный срок.

2.1.6. Постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

2.1.7 В ходе выполнения работ соблюдать Обязательные требования к подрядной (сервисной) организации, изложенные в приложении №5 «Положение о требованиях, предъявляемых к подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах , утверждённом приказом № 000 от 01.01.2001 (далее по тексту – Положение ).

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1.  Обеспечить подходы и подъезды к объекту производства работ.

2.2.2. Передать Подрядчику площадку производства работ в пригодном для выполнения работ состоянии.

2.2.3. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

2.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном в разделе 4 Договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить работы до полного устранения нарушений.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять определенные договором объемы работ, в том числе:

- увеличивать или сокращать (исключать) отдельные работы;

- изменять вид, характер и (или) требования к качеству любой части работ.

Стоимость измененных работ формируется в соответствии с Приложением 4 к договору. Указанные изменения, в том числе, влекущие изменение общей стоимости и (или) сроков выполнения работ, должны быть оформлены дополнительным соглашением Сторон.

2.3.3. В случае неподдержания Подрядчиком чистоты и порядка и несоблюдения им санитарно-гигиенических норм на ремонтной площадке и рабочих местах отстранять персонал Подрядчика от выполнения работ до устранения замечаний. Ответственность за сроки выполнения работ в этом случае возлагается на Подрядчика.

2.3.4. Если во время поэтапного (поузлового) приема оборудования из ремонта будут выявлены недостатки, назначить Подрядчику срок для их устранения, а при несоблюдении Подрядчиком указанного срока отказаться от договора, либо устранить недостатки своими силами, либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов и причиненных убытков на Подрядчика.

3. Порядок производства и приемки работ

3.1. В случае необходимости выполнения работ с использованием материалов Заказчика Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору, которое должно содержать перечень (номенклатуру), количество и сроки предоставления материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, а также соответствующие изменения, вносимые в сметную документацию. Стоимость материалов определяется на основании первичных документов бухгалтерского учета, подписанных сторонами.

3.2. Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику, находятся на ответственном хранении Подрядчика до подписания Заказчиком соответствующей справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов Заказчика. В случае утраты или повреждения материалов Подрядчик восстанавливает их за свой счет, либо возмещает Заказчику их стоимость.

3.3. После окончания работ Подрядчик обязан возвратить оставшиеся материалы Заказчика, либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных материалов.

3.4. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ и их качества, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и Сметной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего срока выполнения работ.

3.5. Сдача и Приемка выполненных работ производится с участием уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется ежемесячными Актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписываемыми Сторонами.

Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца выполнения работ направляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ в двух экземплярах.

Заказчик осуществляет приемку работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика о готовности работ к сдаче.

3.6. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ при отсутствии замечаний к качеству и объему выполнения работ. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт о приемке выполненных работ, он обязан предоставить акт обнаружения недостатков работ, являющийся основанием для устранения недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

Обязательства Подрядчика по выполнению работ в полном объеме и передаче их результатов Заказчику, считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта на приемку объекта из ремонта (по форме приложений к Методическим рекомендациям СО ! 8

3.7. До подписания Заказчиком Акта на приемку объекта из ремонта Подрядчик обязан:

- вывезти с территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику оборудование, технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а так же строительный и иной мусор;

- по указанию Заказчика вывезти с площадки производства работ и передать на склад Заказчика пригодные к использованию материалы и демонтированные конструкции;

- возвратить Заказчику площадку производства работ в том, состоянии, в котором она была принята перед началом работ, если от Заказчика не поступило иных указаний.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость работ по договору (цена договора) определяется Сметной документацией, являющейся приложением к договору с момента утверждения ее Заказчиком. Цена договора не может превышать ________ рублей (_______), кроме того НДС по ставке 18% в размере _______ рублей(_______), а всего _________ рублей(_______).

Цена Договора является предварительной. Окончательная цена договора определяется с учетом Порядка определения сметной стоимости работ, являющегося приложением к Договору, исходя из стоимости фактически выполненных работ. При этом стоимость фактически выполненных работ не может превышать стоимость работ, указанную в Сметной документации.

4.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), при условии предъявления Подрядчиком оформленных надлежащим образом соответствующих счета-фактуры и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств па расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 10 договора либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Качество работ. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения работ и их конструктивных элементов в соответствии с Договором и его приложениями, а также действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ;

5.2. Гарантийные сроки на выполненные работы устанавливаются в соответствии с Техническим заданием. Гарантийные сроки на работы по каждому объекту исчисляются с момента принятия Заказчиком полного объема работ по соответствующему объекту в соответствии с техническим заданием.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты и недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов и недостатков в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт с указанием дефектов и недостатков, порядка и сроков их устранения, который направляется Подрядчику и является обязательным для исполнения Подрядчиком.

5.4. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков Заказчик назначает квалифицированную экспертизу.

По результатам экспертизы Заказчик составляет односторонний акт с указанием дефектов и недостатков, порядка и сроков их устранения, который вместе с копией экспертного заключения направляется Подрядчику и является обязательным для исполнения.

5.5. Гарантийный срок в случае установления дефектов и недостатков продлевается соответственно на период их устранения.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

6.2. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ, а также используемых при выполнении работ материалов Заказчика.

6.3. За нарушение установленных Договором сроков начала и/или окончания выполнения работ, Подрядчик но требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения работ.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 1 (один) месяц, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости работ, а также возмещает Заказчику убытки в полном объеме сверх неустойки.

6.5. В случае ненадлежащего выполнения работ, использования материалов (оборудования) ненадлежащего качества, а также не соответствующих условиям Договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости работ за каждое такое нарушение и за свой счет устраняет нарушение. При этом исправление некачественно выполненных Подрядчиком работ, а также устранение недостатков не освобождает Подрядчика от ответственности по п. 6.3. Договора.

6.6. За односторонний необоснованный отказ от выполнения работ по договору, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) % стоимости работ.

6.7. В случае нарушения сроков выполнения работ. установленных Графиком производства работ, при отсутствии вины Заказчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с последующим заключением договора на тот же предмет с претендентом, занявшим в ранжировке закупочных заявок позицию, следующую за позицией победителя Закупки.

6.8. В случае нарушения установленного Договором срока оплаты выполненных работ Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает неустойку исчисляемую исходя из 1/360 ставки рефинансирования от суммы не перечисленных денежных средств :за каждый день просрочки.

6.9. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 6 договора, начисляются с момента нарушения одной из Сторон условий Договора и подлежат уплате нарушившей обязательства Стороной в течение З (трех) банковских дней с момента предъявления требования об уплате.

6.10. Оплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, разногласия, требования, возникающие из договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, недействительностью либо прекращением обязательств по договору, которые не удалось разрешить путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Республики Дагестан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Любая из сторон Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также мятеж, гражданские беспорядки, принятие нормативных актов запрещающего характера, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ей убытки.

8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9. Прочие условия

9.1. Изменения и дополнения к Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям. предусмотренным договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.

9.3. Передача Подрядчиком своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам не допускается без согласия Заказчика.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, один - для Подрядчика.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание (приложение 1).

2. Сметная документация (приложение 2).

3. График производства работ (приложение 3).

4. Порядок определения сметной стоимости работ по ремонту энергетического оборудования (приложение 4).

5. Обязательные требования к подрядной (сервисной) организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ на территории заказчика (приложение 5).

10. Адреса и реквизиты сторон

1.1.3. Требования к наличию лицензий: Подрядчик должен состоять в СРО и иметь право проведения работ, указанных в Техзадании.

1.1.4. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и пр. правилам.:

Соблюдение требований СО 34.04. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», разд. 1,3

Соблюдение методических указаний РД 34.11.412-96 «Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения»

1.1.5. Требования к организации строительных и монтажных работ: Не предъявляются.

1.1.6. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: Лица, осуществляющие работы по проведению экспертизы промбезопасности, должны пройти вводный и первичный инструктажи и руководствоваться требованиями «Правил безопасности при работе с инструментам и приспособлениями», «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». Выполнение работ осуществляется на основании наряда-допуска.

1.1.7. Иные требования:

Особые условия: Выполнение работ вблизи действующего тепло - и электротехнического оборудования.

1.2. Требования к выполнению работ:

1.2.1. Требования к видам выполняемых работ: Ремонт и частичная замена КИПиА МТЭЦ

1.2.2. Требования к объемам выполняемых работ:

1.2.2.1. Ремонт и частичная замена приборов уровня в деаэраторах бойлерной – 2 шт.

1.2.2.2. Ремонт и частичная замена приборов уровня конденсата бойлеров – 1 шт.

1.2.2.3. Ремонт и частичная замена приборов определения давления перегретого пара на бойлерную – 1 шт.

1.2.2.4. Ремонт и частичная замена расходомеров воды через ВК№1 – 1 шт.

1.2.2.5. Ремонт и частичная замена расходомеров пара на деаэраторы – 1 шт.

1.2.2.6. Ремонт и частичная замена расходомеров пара на бойлерах – 1 шт.

1.2.2.7. Ремонт и частичная замена расходомеров конденсата бойлеров – 1 шт.

1.2.2.8. Ремонт и частичная замена расходомеров ХОВ 1,2 линия – 2 шт.

1.2.3. Требования к качеству выполняемых работ: Работа должна быть выполнена качественно в соответствии с требованиями НТД.

1.2.4. Требования по соответствию работ технической документации: Работа должна быть выполнена по технической документации. Паспорта на вновь установленное оборудование передаются Заказчику.

1.2.5. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:

Согласно п. 1.1.2.

1.2.6. Требования к применяемым строительным, изоляционным и прочим другим материалам - отсутствуют.

1.2.7. Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного

обслуживания – Гарантийный срок – 12 месяцев

1.2.8. Иные требования. Согласно условиям Договора подряда.

2. Требования к Исполнителю.

2.1. Требования к квалификации, профессиональным знаниям и опыту работы.

2.2. Наличие ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых).

2.3. Управленческая компетентность и репутация.

2.4. Иные требования: способность организовать качественное оказание услуг.

Приложение 2

к договору подряда № _________

от «____»____________20____г.

Сводный сметный расчет

м. п. м. п.

Стоимость работ по ремонту оборудования, не включенных в части «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» определяется по калькуляциям, в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» СО 34.20..

Стоимость и цена материалов Подрядчика в актах выполненных работ не может превышать указанных в смете.

Приложение 5

к договору подряда № ________________

от «____» ____________ 20__ года

Обязательные требования к подрядной (сервисной) организации в

области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей

среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных

ситуаций при выполнении работ на территории заказчика

Общие требования

1 Все работники, допущенные для производства работ на территорию объектов заказчика, обязаны знать и соблюдать требования Положения «О требованиях, предъявляемых к подрядным организациям, по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда на объектах »».

2. Все работники, допущенные для производства работ на территорию объектов заказчика, обязаны соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на объекте.

3. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения к работе не допускаются (отстраняются от выполнения работ).

4. Руководящие работники подрядной (сервисной) организации обязаны контролировать соблюдение работниками безопасных методов и приемов выполнения работ, а также правильность применения средств индивидуальной и коллективной защиты; соблюдение противопожарных и природоохранных требований; требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. При этом обеспечивается беспрепятственный доступ в зону производства работ контролирующих лиц заказчика. В случае выявления нарушений действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, создающих угрозу нормальной работе энергообъекта (риск - травматизма как работников подрядной организации, так и персонала энергообъекта; возгорания, пожара, взрыва; повреждения оборудования, зданий, сооружений; неблагоприятное экологическое воздействие и др.) обеспечивается немедленное прекращение работ до устранения выявленных недостатков. При этом ответственность за нарушение сроков выполнения работ возлагается на подрядную (сервисную) организацию.

5. Руководящие работники подрядной (сервисной) организации обязаны обеспечить предоставление уполномоченным лицам заказчика информации и документов, необходимых для осуществления деятельности по обеспечению безопасности производства работ, соблюдению требований Законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

6. Все работники подрядной (сервисной) организации обязаны принимать все возможные меры по предотвращению ситуаций, создающих угрозу нормальной работе энергообъекта, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций.

7. Все работники подрядной (сервисной) организации обязаны обеспечить незамедлительное извещение уполномоченных лиц заказчика о любой ситуации, создающей угрозу нормальной работе энергообъекта, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастных случаях с работниками;

8. Руководящие работники подрядной (сервисной) организации обязаны обеспечить расследование и учет в установленном порядке (с участием уполномоченных лиц заказчика) всех фактов, создающих угрозу нормальной работе энергообъекта.

Охрана труда

1. Все работники должны быть своевременно обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, при приеме на работу пройти стажировку и проверку знаний по охране труда. Периодическая проверка знаний работников должна проводиться не реже 1 раза в 3 года. Лица, не прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, к работе не допускаются.

2. Все работники должны быть обучены и владеть практическими навыками оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

3. Для каждой профессии или вида работ в подрядной (сервисной) организации должны быть разработаны и в установленном порядке утверждены инструкции по охране труда, а также (в необходимых случаях) проекты производства работ и технологические карты. Все работники должны быть ознакомлены с указанными документами под роспись.

4. Все работники, выполняющие работы с вредными и опасными условиями труда, должны своевременно проходить медицинские осмотры (обязательные психиатрические обследования), и допускаться к выполнению работ только при отсутствии медицинских противопоказаний.

5. Все работники подрядной (сервисной) организации должны проходить необходимые инструктажи по охране труда. Периодические инструктажи должны проводиться с работниками, выполняющими работы с вредными и опасными условиями труда, не реже 1 раза в 6 месяцев.

6. Все работники должны быть обеспечены (в соответствии с условиями выполняемых работ) сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе специальной одеждой и специальной обувью, и обязаны правильно применять их. Лица, не обеспеченные в соответствии с условиями выполняемых работ средствами индивидуальной и коллективной защиты, либо неправильно их применяющие, к работе не допускаются (отстраняются от выполнения работ).

7. Все работники, допущенные для производства работ на территорию объектов заказчика, обязаны осуществлять совместных действия по охране труда с уполномоченным лицами заказчика (участие в проведении Дней охраны труда и пожарной безопасности, совещаниях по вопросам безопасного производства работ и др.).

Промышленная безопасность

1. Все работники, допущенные для производства работ на опасных производственных объектах заказчика, обязаны пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и иметь соответствующие удостоверения.

2. Подрядная (сервисная) организация должна иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Технические устройства, в том числе иностранного производства, применяемые на опасном производственном объекте заказчика, должны иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности.

4. Все работники подрядной (сервисной) организации обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Пожарная безопасность

1. Все работники подрядной (сервисной) организации должны пройти вводный инструктаж по пожарной безопасности

2. Все работники подрядной (сервисной) организации должны проходить необходимые инструктажи по пожарной безопасности.

3. Все работники должны пройти подготовку по пожарной безопасности.

4. Все работники должны быть обучены действиям при обнаружении задымления, загорания, пожара и владеть практическими навыками пользования первичными средствами пожаротушения на производстве.

5. Все работники, допущенные для производства работ на территорию объектов заказчика, обязаны знать и соблюдать установленные требования пожарной безопасности на рабочем месте, в других помещениях и на территории предприятия, а при возникновении пожара немедленно сообщить вышестоящему руководителю или оперативному персоналу о месте пожара и приступить к его ликвидации.

Охрана окружающей среды

1. Подрядная (сервисная) организация обязана:

1.1. При нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядчика компенсировать за свой счет убытки, причиненные заказчику, третьим лицам.

1.2. Производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика.

1.3. Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ осуществить информирование Заказчика, в течение 2-х часов с момента обнаружения.

1.4. Подрядная (сервисная) организация обеспечивает сбор, безопасное хранение (в местах, согласованных с Заказчиком), использование, обезвреживание, транспортировку и размещение опасных отходов, образующихся в процессе работ, выполняемых Подрядчиком, а также зачистку территории и рекультивацию земель по окончанию работ.

1.5. Подрядная (сервисная) организация осуществляет внесение платежей за негативное воздействие на окружающую среду как в пределах установленных ему нормативов, так и сверхнормативных, сверхлимитных.

2. Подрядная (сервисная) организация обеспечивает разработку нормативной и получение разрешительной документации на выбросы, сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе выполняемых работ, а также другим видам воздействия на окружающую среду. Необходимость разработки вышеуказанной документации определяется природоохранными организациями.

3. Подрядной (сервисной) организации запрещается несанкционированное захоронение отходов производства и потребления; загрязнение и захламление площадок и мест производства работ, прилегающих к ним территорий и мест размещения временных вспомогательных зданий и сооружений.

4. Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные им при производстве работ. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком работ.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций

1. Руководители подрядной (сервисной) организации обязаны:

1.1. Осуществлять необходимые меры в области защиты работников и объектов производства работ от чрезвычайных ситуаций.

1.2. Поддерживать готовность к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять обучение работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

1.3. Предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Работники подрядной (сервисной) организации обязаны:

2.1. Соблюдать законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.2. Выполнять установленные на энергообъекте правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.3. Оказывать содействие заказчику в проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ.

3.  Инструкция претенденту

3.1  Подача заявок на участие в запросе предложений

3.1.1  Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику запроса предложений в письменной форме на бумажном носителе.

3.1.1.1 При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые требования:

а) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени Участника без доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои полномочия иному лицу на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке.

б) Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.

в) Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки.

г) Перед подачей заявки должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и т. п.), обозначаемый словами «Оригинал Заявки» (копия не обязательна).

д) На конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- предмет конкурентной процедуры в соответствии с опубликованным извещением.

3.1.1.2 Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о проведении закупочной процедуры в качестве даты окончания приема заявок. Заявки, полученные позднее установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу.

3.1.1.3 Организатор закупки выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

3.1.1.4 После получения заявки организатор обеспечивает его регистрацию.

3.1.1.5 Участник запроса предложений вправе отозвать заявку, но только до окончания срока подачи заявок.

3.2  Подготовка заявок на участие в запросе предложений

3.2.1  Участники запроса предложений подготавливают свои заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации.

3.2.2  Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений, кроме случаев подачи альтернативных заявок. При этом внесение изменений в поданную заявку, в том числе изменение цены заявки, не будет расцениваться организатором запроса предложений, как подача «второй» заявки.

3.2.3  Заявка на участие в запросе предложений действует в течение срока, установленного в ней участником запроса предложений в соответствии с требованиями закупочной документации.

3.2.4  Закупочная документация должна содержать следующие требования по предоставлению Участником сведений и документов:

3.2.4.1 Сведения и документы о участнике запроса предложений, подавшем такую заявку (приложение 3 к Положению):

а) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона;

б) для участников запроса предложений - российских юридических лиц: копию полученной не ранее чем за два месяца до дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц; для участников запроса предложений - российских индивидуальных предпринимателей: копию полученной не ранее чем за два месяца до дня даты публикации на официальном сайте извещения о запросе предложений выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

в) документ, подтверждающий полномочия на осуществлении деятельности от имени лица, подписавшего заявку на участие в запросе предложений, на такое подписание от имени участника запроса предложений в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами данного участника (для юридических лиц);

г) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;

е) документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями закупочной документации, если требуется;

ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Заказчиком;

3.2.4.2 Предложение о характеристиках и качестве товаров, работ, услуг, подготовленное в соответствии с требованиями закупочной документации:

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцов, которым будет соответствовать товар;

в) указание производителя и страны происхождения товара;

г) описание комплектации товара;

д) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, услуг и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг);

е) указание количества товаров, объема работ или услуг;

ж) предложение о цене договора (без налога на добавленную стоимость), о цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг; предложения об учете налога на добавленную стоимость в цене договора, цене единицы товара, единичных расценках или тарифах работ или услуг;

з) иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено закупочной документацией;

и) в случаях, предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг.

3.2.5  Участник запроса предложений должен принять все обязательные требования организатора запроса предложений (включая требования по условиям и (или) форме договора).

3.2.6  Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника запроса предложений.

3.3  Документация для участия в запросе предложений

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ; формы: письма о подаче оферты, технического предложения, коммерческого предложения, анкеты Участника и справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, находятся на сайте http://*****/ в разделе «Нормативные акты».

4.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1  Рассмотрение заявок

4.1.1  Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в рамках отборочного и оценочного этапов.

4.1.2  Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов, специалистов Инициатора закупки.

4.1.3  Общий срок проведения Заказчиком закупки отборочного и оценочного этапа должен составлять не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией.

4.1.4  Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией, но в любом случае заявки участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений, а также альтернативные заявки, признанные неприемлемыми, не подлежат оценке.

4.1.5  Комиссия рассматривает заявки участников (поступившие заключения от инициатора закупки (экспертов) в случае если они привлекались) и осуществляет ранжирование заявки участников по предпочтительности, после чего определяет лучшее предложение.

4.2  Отборочный этап рассмотрения заявок

4.2.1  Отбор участников запроса предложений проводится из числа участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности:

а) наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

б) соответствие предлагаемой продукции и предлагаемых условий договора;

в) соответствие обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, если требовалось.

4.2.2  При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников запроса предложений разъяснения положений заявок и представление недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков);

4.2.3  В случае если заявка участника запроса предложений или сам участник не отвечают какому-либо из требований Заказчика, его заявка может быть отклонена.

4.2.4  В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в закупочной процедуре, кроме случая подачи альтернативных заявок, все такие заявки данного участника могут быть отклонены.

4.2.5  Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку.

4.2.6  В случае если заявка участника запроса предложений и сам такой участник соответствует всем требованиям Заказчика, данный участник допускается к участию в запросе предложений и признается участником запроса предложений, при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке.

4.2.7  Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений принимается членами Комиссии путем голосования, результаты фиксируются Протоколом. Всем лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их отношении решении по электронной почте (факсу).

4.2.8  В случае если по итогам запроса предложений поступила только одна заявка, либо решением Комиссии признан соответствующим требованиям закупочной документации только один участник, либо не поступило ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом возможно заключение договора с единственным участником запроса предложений, принятие решения о прямой закупке по иным основаниям или повторное проведение закупочной процедуры.

4.2.9  При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

4.3  Оценочный этап рассмотрения заявок

4.3.1  Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в соответствии с процедурами и критериями, установленными в закупочной документации.

4.3.2  Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений могут касаться:

а) цена предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек Заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т. д.);

б) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей организатора запроса предложений (включая предлагаемые договорные условия);

в) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных ресурсов.

4.3.3  В ходе проведения оценки заявок Комиссия вправе принять решение о проведении переговоров с участниками, направленных на улучшение предложений участников, в том числе цены, с оформлением соответствующего протокола.

4.3.4  По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной.

4.3.5  Лучшим признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов Комиссии, лучшие условия исполнения договора. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания. Протокол содержит:

а) сведения обо всех участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

б) сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

в) наименование участника, предоставившего лучшее предложение (первый порядковый номер), а также следующим за ним участником (второй порядковый номер).

5.  Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Политика базируется на основных положениях Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке и направлена на охрану здоровья, безопасность персонала, обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности на долгосрочный период.

является крупным производителем тепловой энергии в Республике Дагестан, занимает прочную позицию на оптовом рынке электроэнергии.

Целью политики является:

ü  Повышение уровня промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ü  Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья персонала .

ü  Стабилизация и последовательное сокращение негативного воздействия производства на окружающую среду.

ü  Комплексный подход к использованию природных ресурсов.

ü  Повышение эффективности производственного контроля и внутреннего аудита, обеспечивающее соблюдение законодательных требований, постоянное выявление и решение наиболее важных задач охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности на объектах в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности».

Для выполнения этих целей определены следующие задачи и приоритеты:

ü  Разработка и реализация технических и управленческих мер, направленных на охрану здоровья работников, предупреждение травматизма на производстве, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций;

ü  Техническое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий для производства, передачи тепловой и электрической энергии с улучшенными экологическими характеристиками и минимальным потреблением ресурсов на единицу выпускаемой продукции.

ü  Повышение надежности технологического оборудования, обеспечение его безопасной и безаварийной работы, повышение уровня автоматизации технологических процессов и противоаварийных систем.

ü  Реализация мероприятий по энерго - и ресурсосбережению.

ü  Повышение уровня учета экологических показателей.

ü  Обеспечение оценки производственных и профессиональных рисков, разработка, реализация и контроль мер по снижению степени их воздействия.

ü  Доведение до поставщиков и подрядчиков Общества требований по промышленной, пожарной и экологической безопасности, охране труда, предупреждения и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые приняты в Обществе.

ü  Совершенствование взаимодействия по вопросам промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда с заинтересованными сторонами, включая государственные органы, общественные организации, население.

ü  Последовательное вовлечение всего персонала в активную деятельность по обеспечению промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ü  Постоянное осуществление подготовки и повышения квалификации персонала Общества с целью повышения уровня его экологической сознательности и информированности, понимания личной ответственности по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

ü  Обеспечение эффективной работы и непрерывное совершенствование Системы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации, международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001, нормативных актов .

Руководство осознает свою ответственность перед обществом по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников, сохранению благоприятной окружающей среды в зоне влияния производственных объектов Общества. Эта ответственность формирует обязательства Общества в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и рационального природопользования.

обязуется:

·  Соблюдать требования российского законодательства, международных соглашений, отраслевых и корпоративных стандартов и регламентов.

·  Осуществлять весь доступный комплекс мер по предупреждению травматизма и ухудшению здоровья персонала, аварий и смягчению их последствий.

·  Принимать все необходимые меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшения экологических показателей.

Принципы и положения настоящей Политики распространяется на все структурные подразделения , подрядчиков и другие организации, осуществляющие свою деятельность на объектах Общества.