Утверждаю
Председатель
Закупочной комиссии
«___» ______________2012г.
Документация
по оперативной закупке на право заключения договора по лоту:
Техническое обслуживание инженерной системы KIP 3000 ПО УГЭС
лот № 000
Оперативная закупка № _____ от ___________
Уважаемые господа!
, проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой связи пригласило поставщиков подавать свои предложения по оперативной закупке на право заключения договора по лоту Техническое обслуживание инженерной системы KIP 3000 ПО УГЭС
1. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком:
2. Ведомость работ:
№ п/п | Наименование работ | Кол-во |
1 | Проведение профилактических работ: - консультации Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования и программного обеспечения - чистка, удаление пыли, смазка, контрольное тестирование в соответствии с технической документацией, которая регламентирует перечень таких работ на конкретный тип оборудования. | ежемесячно |
2 | Проведение регламентных работ - замена основных узлов и деталей, имеющих определенный Производителем ресурс работы, по истечении которого производится их обязательная замена для обеспечения безупречной работы оборудования - изменение конструкции узлов в соответствии с рекомендациями Производителя для улучшения работы оборудования - настройка программного обеспечения | ежемесячно |
3 | Проведение нерегламентированных работ (при необходимости, по требованию Заказчика): - работы по устранению неисправностей, возникающих в результате пользовательских ошибок операторов оборудования (устранение остатков застрявшей бумаги, ворса, очистка стекла экспонирования от клея, замазки и т. п.) - работы по устранению неисправностей, возникающих в результате ошибок пользователей ПК, работы по устранению неисправностей, возникающих по причине нарушения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации (устранение ошибок, связанных с неправильным вводом данных для печати или сканирования на оборудовании, например; ввод неправильного размера бумаги, использование протоколов и форматов файлов, не поддерживаемых системой оборудования и т. п.) | ежемесячно |
4 | Проведение специальных видов работ (при необходимости, по требованию Заказчика): - работы, связанные с устранением поломок отдельных элементов узлов и блоков инженерной системы KIP3000 (с приобретением необходимых запчастей и деталей с выставлением отдельных счетов на них); - работы, которые требуют сложных регулировок и специальных знаний; - восстановление работы программного обеспечения; | ежемесячно |
3. Требования к подрядчику:
№ п/п | Показатель | Описание |
1 | Квалификационные требования к подрядчику | Участники должны предоставить: - копии разрешительных документов, подтверждающих право на проведение работ; - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ по характеру и объему работ в течение последних 3-х лет по годам. - персонал Участника конкурса должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиям правил, предъявляемым к выполняемой работе, иметь исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты. - Объемы и сроки выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать утверждённым графикам и нормам времени. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика. - наличие собственной базы, оборудования, аппаратуры для выполнения работ, автотранспорта. |
2 | Общие требования к условиям выполнению работ и технические требования к материалам и оборудованию, поставляемым подрядчиком | - время реагирования на заявку не более 3 часов в рабочее время и не более 4-х часов во внерабочее время, в выходные и праздничные дни. - срок выполнения работ – по поставки и замены картриджа, рулонной бумаги - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки от Заказчика, техническое обслуживание инженерной системы KIP3000 – до 2 (двух) рабочих дней; - выполнения работ выполняется у Заказчика, при необходимости (невозможности выполнения работ/ремонта на рабочем месте Заказчика) исполнитель забирает на ремонт и привозит отремонтированный узел инженерной системы KIP3000 либо саму инженерную систему KIP3000, используя свой транспорт, по адресу нахождения Заказчика; - запасные части и работы должны быть сертифицированы; - используемые для ремонта запасные части должны быть новыми и ранее не использованными; - цены предлагаемых работ должны быть указаны с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. - объем выполняемых работ определяется, исходя из равномерных ежемесячных платежей за работы до декабря 2013 года включительно. |
3 | Порядок оплаты | Оплата выполненной работы осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. |
4 | Номер телефона городской и мобильный (в обязательном порядке), электронный адрес | Ведущий инженер ПТО - (3, 4-25, *****@ |
4. Место выполнения работ: г. Уфа
5. Срок начала работ: 01.02.2013г.
6. Срок окончания работ 31.12.2013г.
7. Требования к сроку действия оферты: до 31.12.2013г.
8. Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое предложение.
9. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть действительным не менее чем до 31.12.2012г.
10. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
11. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
12. Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте www. zakupki. ***** в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».
13. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
14. Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.
15. В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.
16. Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.
Для справок обращаться:
- по техническим вопросам: (3, 4-25, *****@ -по организационным вопросам: инженер тел.(347)2797323 |
Приложение.
Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______
Форма 2 Анкета Участника
Форма 3 Проект договора
Форма 4 Дополнительное соглашение к договору
Форма 5 Протокол разногласий к договору
Предложения (Форма 1)
Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № ___ от ___________
От: (наименование и местонахождение юр. лица )
ФИО, адрес физ. лица
Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № _____ от _______предлагаем ____________________________________________________
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Дата проведения работ | Цена единицы, (руб.) без НДС | Общая сумма, (руб.) без НДС |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
… | ||||||
Итого без НДС | ||||||
НДС ( %) | ||||||
Всего с НДС: |
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.
Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.
Место поставки: _____________________.
Сроки исполнения договора: _______________________________.
Транспортные расходы __________________________.
Иные условия: _____________________________.
Данное предложение действительно до ______________.
Гарантия: _______________________________________.
С уважением,
_______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
_______________________________ (печать Поставщика) |
Анкета Участника (форма 2)
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№ п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника | |
2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф. И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | |
3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | |
4. | ИНН Участника | |
5. | ОГРН | |
6. | Юридический адрес | |
7. | Почтовый адрес | |
8. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса | |
9. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
10. | Телефоны Участника (с указанием кода города) | |
11. | Факс Участника (с указанием кода города) | |
12. | Адрес электронной почты Участника | |
13. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона | |
14. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника | |
15. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Проект договора (форма 3)
ДОГОВОР №________
на техническое обслуживание
г. Уфа «__» ______ 201_г.
___________________-, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании Положения о филиале и доверенности __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель осуществляет техническое обслуживание инженерной системы KIP 3000 Заказчика (далее – Оборудование). Объем работ, а также периодичность их выполнения, определяются в соответствии с графиком выполнения работ и перечнем выполняемых работ, являющихся неотъемлемой частью Договора (Приложение к настоящему Договору).
1.2. В стоимость Договора входит только стоимость технического обслуживания Оборудования. Расходные материалы для производства копий и запасные части для ремонта оплачиваются Заказчиком согласно дополнительно выписанным Исполнителем счетам, которые являются Приложениями к настоящему Договору.
1.3. На техническое обслуживание принимается полностью исправное Оборудование. Если Оборудование находится в неисправном состоянии, Исполнитель перед постановкой на техническое обслуживание производит ремонт Оборудования, оплату которого Заказчик производит согласно дополнительно выписанным Исполнителем счетам, являющимся Приложениями к настоящему Договору.
2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Вид расчетов по настоящему Договору – безналичное денежное перечисление, форма расчетов – ежемесячная оплата стоимости Услуг за истекший месяц, валюта расчетов – российский рубль.
2.2. Стоимость технического обслуживания Оборудования составляет _________ руб. (____________________________ рубля _____ копеек) ежемесячно, в т. ч. НДС 18 % – _______ руб. (__________ рубля ______ копеек).
2.3. Расчет за оказанные услуги по настоящему Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (КС-2) и выставленного счета-фактуры.
Акты выполненных работ, оказанных услуг оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического завершения работ, оказания услуг. Промежуточные акты выполненных работ оформляются последним рабочим днем месяца, и согласовываются до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
2.4. Дополнительной оплате Заказчиком подлежат следующие Услуги:
- услуги, которые по просьбе Заказчика были оказаны во внерабочее время, в выходные и/или праздничные дни.
- услуги, оказание которых связано с устранением неисправностей, возникших из-за неправильной эксплуатации Оборудования Заказчиком, в том числе несанкционированных Исполнителем модификаций программного обеспечения, а также вследствие действий третьих лиц.
- услуги, оказание которых связано с монтажом и/или демонтажем (например, в случае переезда) Оборудования по просьбе Заказчика.
- услуги, которые в соответствии с руководством для пользователя Оборудования должны производиться оператором Заказчика, но по просьбе Заказчика были оказаны.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Услуги оказываются Исполнителем:
3.1.1. Ежемесячно: диагностические, регулировочные, профилактические, ремонтные работы, при необходимости замены запасных частей, расходных материалов. Все регламентные работы проводятся в объеме согласно технической документации фирмы-производителя.
3.1.2. На основании заявок Заказчика. В заявке Заказчик указывает выявленные на момент заявки неисправности, подробное описание обстоятельств, предшествующих выходу из строя Оборудования, а также показания счетчика на момент заявки. Заявка может быть передана Заказчиком Исполнителю по электронной почте, по телефону либо факсу. Исполнитель обеспечивает приезд сервисного инженера на место установки Оборудования в течение 16 (шестнадцати) рабочих часов, исключая выходные и праздничные дни, с момента принятия заявки от Заказчика. Продолжительность устранения неисправности зависит от характера неисправности и наличия необходимых запасных частей, элементов и инструмента.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Оказывать Услуги по настоящему Договору качественно и добросовестно в соответствии с их объемом и сроками выполнения.
4.1.2. Оказывать услуги с выездом к Заказчику в места установки Оборудования. При необходимости Оборудование доставляется в сервисный центр Исполнителя силами Заказчика.
4.1.3. Обеспечить сохранность Оборудования, документации, принадлежащих Заказчику и переданных Исполнителю на время оказания Услуг. Немедленно извещать Заказчика о всяком повреждении Оборудования, аварии или ином событии, нанесшем или грозящим нанести Заказчику ущерб. Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком за обслуживаемое Оборудование в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. Осуществлять все мероприятия по безопасному оказанию Услуг в соответствии с действующими у Заказчика правилами, нормами и инструкциями по технике безопасности, производственной санитарии и правилами внутреннего распорядка.
4.2. Права Исполнителя:
4.2.1. Привлекать третьих лиц для обеспечения предоставления Заказчику Услуг только по согласованию с Заказчиком в рамках настоящего Договора.
4.2.2. Приостановить оказание Услуг Заказчику в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в результате которых оказание Услуг Исполнителем становится невозможным или затруднительным. О приостановке оказания услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика с мотивированным обоснованием причин приостановки. Оказание услуг приостанавливается через 5 (пять) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления. Возобновление предоставления Услуг начинается с момента устранения причин приостановки и письменного уведомления Исполнителя Заказчиком об устранении причин приостановки.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Производить приемку и оплату услуг по Договору в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.
4.3.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию.
4.3.3. Размещать Оборудование в помещениях, пригодных для его эксплуатации.
4.3.4. Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя и/или привлеченных третьих лиц в помещения и на территорию Заказчика для оказания Услуг по настоящему Договору.
4.3.5. Ознакомить персонал Исполнителя с действующими у Заказчика правилами, нормами и инструкциями по технике безопасности, производственной санитарии и правилами внутреннего распорядка.
4.3.6. По запросу Исполнителя предоставлять информацию о показаниях счетчиков на Оборудовании.
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Получать информацию о ходе оказания Услуг Исполнителем в процессе оказания Услуг по Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРОЛОНГАЦИИ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до «31» декабря 2012 года, а в части исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору – до их полного исполнения.
5.2. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год, если он не будет прекращен письменным уведомлением любой из Сторон, направленным другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания его действия.
5.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон в течение всего срока его действия и при наличии объективных причин, вызвавших такие действия. Любые соглашения Сторон по изменению или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.
5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:
5.4.1. По инициативе любой из Сторон, в случае, если Сторона, пожелавшая расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредит другую Сторону о расторжении Договора не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, а также применимым законодательством РФ.
5.5. Стороны договорились, в случае досрочного расторжения по любому из оснований, предусмотренному настоящим Договором, а также по любому иному обстоятельству, признанному Сторонами необходимым и достаточным для прекращения настоящего Договора, дополнительно определить порядок выполнения всех обязательств Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ.
6.2. Если Исполнитель оказал несвоевременно и некачественно услуги и/или не оказал или оказал услуги частично, Исполнитель выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% сумму от цены несвоевременно оказанной и/или некачественно оказанной или неоказанной работы. В случае нарушения сроков, в том числе сроков устранения недостатков, вышеуказанная штрафная неустойка выплачивается за каждый день просрочки.
6.3. Заказчик не несет ответственность за неуплату или неполную уплату контрагентом НДС в бюджет или иных отчислений, а в случае предъявления штрафных санкций в адрес Заказчика по причине недобросовестности налогоплательщика, данные суммы уплачивает сам Исполнитель.
6.4. Ответственность сторон по настоящему контракту наступает с момента выставления претензии.
6.5. Ни одна из сторон не вправе уступать или передавать иным образом третьим лицам права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, без письменного согласия на то другой стороны.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Любые разногласия, противоречия, жалобы по или в связи с настоящим Договором, включая все вопросы, касающиеся его существования, действительности, прекращения или нарушения положения настоящего Договора, возникающие у одной из Сторон по настоящему Договору по отношению к другой Стороне (здесь и далее «Спор») урегулируется следующим образом. Каждая из Сторон добросовестно проводит переговоры по урегулированию любого Спора, который может возникнуть между Сторонами. Целью Сторон является урегулирование любого Спора настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого-либо Спора, каждая Сторона продолжает добросовестно выполнять настоящий Договор и все свои соответствующие обязательства по нему.
7.2. Если Стороны не смогли в добровольном порядке урегулировать возникший спор в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его возникновения, такой Спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло вследствие наводнения, пожара, землетрясения, введения военного положения, а также войны или военных действий, актов органов государственной власти, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору и возникших после подписания настоящего Договора.
8.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на выполнения настоящего Договора в течение времени его действия, срок исполнения обязательств по Договору может быть продлен на время действия указанных обстоятельств по решению Сторон, оформленному в письменном виде.
8.3. Сторона, для которой выполнение обязательств стало невозможным, должна в течение 3 (трех) рабочих дней информировать в письменной форме другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения упомянутых выше обстоятельств, подтвердив возникновение обстоятельств непреодолимой силы в порядке, установленном Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации.
8.4. Если одна из Сторон не вышлет сообщения или сделает это с опозданием против указанного в п.8.3 настоящего Договора срока, она теряет право использовать любое из перечисленных в п.8.1 Договора обстоятельств в качестве причины, освобождающей ее от ответственности за невыполнение настоящего Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного телефона и банковских реквизитов стороны обязуются в 10-дневный срок письменно уведомить друг друга.
9.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
9.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
9.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
9.5. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день вручения письма адресату.
9.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
9.7. Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК _____________________ М. П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________ М. П. |
Приложение 1
к договору №_______ от __________ 201____г.
Перечень работ и сроки их выполнения при
техническом обслуживании цифровой инженерной системы KIP-3000.
1. Проведение профилактических работ (ежемесячно):
- консультации Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования и программного обеспечения
- чистка, удаление пыли, смазка, контрольное тестирование в соответствии с технической документацией, которая регламентирует перечень таких работ на конкретный тип оборудования.
2. Проведение регламентных работ (ежемесячно).
- замена основных узлов и деталей, имеющих определенный Производителем ресурс работы, по истечении которого производится их обязательная замена для обеспечения безупречной работы оборудования
- изменение конструкции узлов в соответствии с рекомендациями Производителя для улучшения работы оборудования
- настройка программного обеспечения
3. Проведение нерегламентированных работ (при необходимости, по требованию Заказчика):
- работы по устранению неисправностей, возникающих в результате пользовательских ошибок операторов оборудования (устранение остатков застрявшей бумаги, ворса, очистка стекла экспонирования от клея, замазки и т. п.)
- работы по устранению неисправностей, возникающих в результате ошибок пользователей ПК работы по устранению неисправностей, возникающих по причине нарушения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации (устранение ошибок, связанных с неправильным вводом данных для печати или сканирования на оборудовании, например; ввод неправильного размера бумаги, использование протоколов и форматов файлов, не поддерживаемых системой оборудования и т. п.)
4. Проведение специальных видов работ (при необходимости, по требованию Заказчика):
- работы, связанные с устранением поломок отдельных элементов узлов и блоков
- работы, которые требуют сложных регулировок и специальных знаний
- восстановление работы программного обеспечения
Примечание:
- Под программным обеспечением подразумеваются управляющие программные средства на конкретное оборудование, без которого это оборудование работать не может.
Дополнительное соглашение к договору (форма 4)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № …/... от ……………2012 года
г. Уфа «___»___________ 2012 г.
, именуемое в дальнейшем "Заказчик", «_____________ - филиала , действующего на основании доверенности с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:
«_________________________________».
2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его подписания.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»
_____________/…………………/ ____________/………………/
Протокол разногласий к договору (форма 5)
Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№ п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… |
«Желательные» условия Договора
№ п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
… |
____________________________________
(подпись, М. П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению:
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».
