О размещении заказа методом запроса котировок на ремонт дорог Кантауровского сельсовета

ИЗВЕЩЕНИЕ

О размещении заказа методом запроса котировок на ремонт дорог Кантауровского сельсовета

1) Заказчик – Администрация МО Кантауровского сельсовета контактное лицо

2) Источник финансирования – местный бюджет

3) Организатор конкурса – управление по формированию и размещению территориального заказа администрации Борского района. Юридический и почтовый адрес: , ком.31-63, E-mail: *****@***ru

4) Предмет размещения заказа:

-  Ремонт дороги по ул. Колхозная с. п. Шпалозавода;

-  Ремонт дороги по ул. Школьная с. Кантаурово;

-  Ремонт дороги к д. Королёво от автодороги Каликино-Васильково;

5) Максимальная цена муниципального контракта – рублей.

6) Информация по объявленному запросу котировок и форма котировочной заявки размещаются на официальном интернет-сайте www. goszakaz. ***** Котировочная заявка подается согласно требованиям, указанным ниже.

7) Срок выполнения работ — 30 дней с момента подписания контракта;

8) Срок предоставления гарантии качества выполненных работ не менее 5 лет.

9) Материал заказчика;

10) Котировочная заявка подается в адрес управления по формированию и размещению территориального заказа администрации Борского района, срок подачи до 15-00 часов 16.10.2008г.

11) Срок подписания победителем муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок – не ранее 5 (пяти), но не позднее 20 (двадцати) календарных дней.

Требования, предъявляемые к котировочной заявке (форма 1)

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, №№ телефонов;

2) наименование и характеристики выполняемых работ, наличие лицензии на выполнение объявленных работ.

З) срок выполнения работ.

4) цена муниципального контракта (со всеми накладными расходами и налогами)

5) сроки и условия оплаты выполненных работ.

Победителем в проведении запроса котировок признаётся участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта, соответствующий указанным требованиям.

Техническое задание

-  Ремонт дороги по ул. Колхозная с. п. Шпалозавода:

Устройство корыта дороги площадью 1500 м2;

Отсыпка и планировка дорожного полотна песком толщиной 30 см с последующим тромбованием;

Отсыпка дорожного полотна из щебня или строительными отходами из битого кирпича толщиной не менее 150мм с последующим уплотнением;

-  Ремонт дороги по ул. Школьная с. Кантаурово:

Устройство корыта дороги протяженностью 300м и шириной 4м;

Отсыпка и планировка дорожного полотна песком толщиной 30 см с последующим тромбованием;

Отсыпка дорожного полотна из щебня или строительными отходами из битого кирпича толщиной не менее 150мм с последующим уплотнением;

-  Ремонт дороги к д. Королёво от автодороги Каликино-Васильково;

Устройство корыта дороги протяженностью 750м и шириной 3м;

Отсыпка и планировка дорожного полотна песком толщиной 30 см с последующим тромбованием;

Отсыпка дорожного полотна из щебня или строительными отходами из битого кирпича толщиной не менее 200мм с последующим уплотнением;

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ.

Котировочная заявка

на__________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя, печать

Муниципальный контракт №_______________________

г. Бор “__” ___________ 2008 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК _____________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________ именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице_____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется собственными силами и силами привлеченных организаций выполнить работы по: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК обязуется, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

1.2. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего контракта, законодательством, действующим на территории РФ, и с утвержденной сторонами технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта:

-  техническим заданием

1.3. Основание для заключения муниципального контракта – протокол единой комиссии от _________________2008 года.

2. Обязанности сторон.

2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

2.1.1. Обеспечить:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные контрактом;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта ( в случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, возникших по вине ПОДРЯДЧИКА, он обязуется устранить указанные недостатки за счет своих сил и средств не позднее _____________с момента предъявления претензий или в срок согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ).

2.1.2. Осуществить все работы в объеме необходимом для сдачи объекта и в сроки, предусмотренные техническим заданием, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем сметной документации.

2.1.5. Поставить на объекты необходимые материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия согласно сметной документации и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

2.1.6. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

2.1.7. В связи с тем, что на ПОДРЯДЧИКА возлагается ответственность за страхование рисков, охрану объекта, исполнение технике безопасности и правил пожарной безопасности, Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий.

2.1.8. Исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

2.1.9. Предоставить необходимые паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

2.1.10. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- ПОДРЯДЧИК обязан известить ЗАКАЗЧИКА о приемки готовности ответственных конструкций и скрытых работ,

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. Назначить до начала производства работ на строительной площадке полномочного представителя, который от имени ЗАКАЗЧИКА участвует в оформлении актов, осуществляет технический надзор за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов условиям контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель ЗАКАЗЧИКА имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ ПОДРЯДЧИКА в течение всего периода их выполнения.

2.2.2. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ;

2.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА;

2.2.4. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную в п.1 настоящего контракта, в размерах и сроки, установленные настоящим контрактом;

2.2.5. Принять объект в течение 10-ти дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче-приемке.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, поручаемых ПОДРЯДЧИКУ по настоящему контракту подряда, определена на основании договорной цены и составляет ____________, в том числе НДС 18% ___________. Цена контракта является фиксированной на весь срок действия настоящего контракта, при условии выполнения всех видов и объемов работ, указанных в п.1 и сметной документации.

3.2. Цена контракта включает в себя затраты на приобретение, поставку материалов прочие накладные расходы.

3.3 Оплата по контракту производится по факту выполненных работ, окончательный расчет по контракту производится по акту приема – сдачи работ, в течение 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3.4. ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере ____________% от суммы контракта, в течении 10 дней с момента заключения контракта. (________ ______руб.), в т. ч. НДС 18% ______________ руб.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Срок исполнения работ - в строгом соответствии графику производства работ, сроком – ______________, с момента заключения муниципального контракта.

4.2. Продолжительность работ может быть увеличена в случае:

-  изменения ЗАКАЗЧИКОМ технического задания в процессе выполнения работ;

4.3. Дополнительные сроки производства работ согласовываются сторонами отдельным дополнительным соглашением.

5.Порядок сдачи и приёмки работ.

5.1. После завершения работ в течение 5 - ти рабочих дней ПОДРЯДЧИК предъявляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приёмки выполненных работ и исполнительную документацию по установленной форме.

5.2. Окончанием строительства считать дату подписания акта сдачи объекта.

5.3. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки выполненных работ с составлением двухстороннего акта с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены ПОДРЯДЧИКОМ.

5.5.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков исполнения обязательств по контракту он, уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,2% от цены неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.5. За задержку устранения дефектов в работах, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,2% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

6.6. Если контракт расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА согласно п. 9.3.., то ЗАКАЗЧИК в праве предъявить иск ПОДРЯДЧИКУ о возмещении убытков, связанных с неисполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

6.7. При нарушении ПОДРЯДЧИКОМ сроков завершения отдельных этапов работы, установленных календарным гра­фиком, а также за задержку устранения выявленных дефектов и погрешностей по не зависящим от ЗАКАЗЧИКА причинам, ЗАКАЗЧИК уменьшает размер оплаты на 0,2% от стоимости работ на данном этапе за каждый день просрочки, предварительно известив об этом ПОДРЯДЧИКА письменно, за 10 дней, в виде претензии, до применения данной санкции.

6.8. В случае, расторжения контракта из – за существенных нарушений условий контракта, ПОДРЯДЧИК несет ответственность по возмещению разницы в стоимости контракта следующего исполнителя, но не более 10 % от суммы данной участником конкурса, занявшим первое место.

7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сто­роной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обу­словленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, бло­каду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихий­ные бедствия

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой Нижегородской области, является достаточным подтвержде­нием наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протя­жении 2 (двух) последовательных месяцев и не обнаруживают призна­ков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут За­казчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой сто­роне.

8.Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем перегово­ров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем пере­говоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установлен­ном законодательством РФ порядке.

9. Порядок изменения и дополнения контракта.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжения контракта может иметь место по согла­шению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть контракт без возмещения убытков ПОДРЯДЧИКУ за неоконченные этапы работ, в случаях:

- задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на ___________________, когда сроки завершения отдельных этапов работы, установленных календарным гра­фиком не совпадают более чем на ________________ календарных дней.

- снижения качества работ, предусмотренных техническим заданием, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта.

- задержки ПОДРЯДЧИКОМ начала работ более чем на ________________, с момента перечисления аванса, по причине или обстоятельствам, не за­висящим от ЗАКАЗЧИКА;

- признания нецелесообразным дальнейшего веде­ния работ по вине ПОДРЯДЧИКА;

- несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ при производстве работ требований законодательства Российской Федера­ции и иных нормативных документов, действую­щих в сфере строительства;

- выявления отступлений от технического задания и проекта без согласования

таковых с ЗАКАЗЧИКОМ;

- аннулирования или приостановки действия лицен­зии ПОДРЯДЧИКА на строительную

деятельность;

- объявления ПОДРЯДЧИКА банкротом в установлен­ном Законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчётных счетов, введения внешнего управления;

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- остановки Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

- уменьшения стоимости работ более чем на 15% в связи с внесением Заказчиком изменений в сметную документацию;

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

9.5. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объ­еме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письмен­ное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия.

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливает­ся продолжительностью 5 лет, с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Дефекты, обнаруженные в процессе работ, в процессе приемки или в период гарантийной эксплуатации, образовавшиеся в результате нарушения ГОСТов, в результате использования Подрядчиком некачественных материалов, подлежат устранению Подрядчиком своими силами и за свой счет.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недос­татки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на пери­од устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнару­женных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки си­лами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате проведения работ треть­ему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.8. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.9 Срок действия контракта с момента подписания до _______________ 200__ года

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Учёт контракта и включение его в Реестр муниципальных контрактов Борского района осуществил ___________________________________(Ф. И.О. лица, осуществившего учёт)

(подпись)__________________ Дата ___________________________

Реестровый номер контракта ________________________________ м. штампа