"____" _________ 201__ г.

Приложение

к конкурсной документации

Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

(иждивением Подрядчика, частичная пред./оплата)

г. Челябинск «___»_________ 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью тракторный завод-УРАЛТРАК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании доверенности №71 от 01.01.2001г., с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить, в соответствии с заданием Заказчика и утвержденной в установленном порядке сметной документацией, работу на по реконструкции: на устройство кабельного канала из ж/б лотков и кабельной эстакады и на разработку рабочей документации по объекту: нежилое пристроенное здание (механосборочный корпус № 1) инв. № , расположенного по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 3, а Заказчик в свою очередь обязуется принять эту работу и оплатить ее. Настоящий договор заключается на основании решения заседания Конкурсной комиссии и в соответствии с Протоколом № _____от «____»____________2013г.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору определяется сторонами на основании утвержденной Заказчиком сметы в текущих ценах (приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Стоимость (цена) работ является твердой и изменению не подлежит.

2.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору в текущих ценах на основании локальной сметы (локальных смет) № ___________ составляет: ___________ рублей ___ коп.

2.3. Предварительная оплата выполняемых работ по настоящему договору составляет 50% от общей стоимости работ (в текущих ценах), и производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора.

2.4. Последующая оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании оформленных в установленном порядке и подписанных сторонами Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), а также оформленного Подрядчиком счет-фактуры.

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания со стороны Заказчика Акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), полученного им вместе с письменным Уведомлением Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) и оформленным счет-фактурой.

2.6. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания сторонами Акта итоговой приемки выполненных работ.

2.7. Указание в данном разделе на ежемесячную сдачу и оплату работ стороны договорились рассматривать в качестве основания для осуществления платежей за фактически выполненные работы, но не в качестве сдачи результата отдельного этапа работ в смысле п. 3 ст. 753 Гражданского кодекса РФ.

2.8. Оплата выполняемой работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо в иных формах, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.9. Момент оплаты определяется датой перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, день подписания акта приема-передачи векселей, иных документов подтверждающих оплату.

2.10. В случае возникновения независящих от Подрядчика обстоятельств, требующих проведения дополнительных работ сверх объемов и (или) превышающих стоимость работ, определенных сторонами в настоящем договоре, Подрядчик не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда ему стало известно о возникновении указанных выше обстоятельств, обязан приостановить работы и письменно уведомить об этом Заказчика. В этом случае оплата дополнительных работ может производиться только на основании дополнительного соглашения к настоящему договору и дополнительной сметы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ сверх объемов и (или) превышающих стоимость работ, определенных сторонами настоящим договором, но выполнивший их, несмотря на отсутствие подписанного между сторонами дополнительного соглашения и дополнительной сметы, не вправе требовать их оплаты.

2.11. В случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору и (или) сроков устранения недостатков (дефектов, недоделок), обнаруженных в выполненной работе и (или) сроков предоставления форм №КС-2, №КС-3, Акта итоговой приемки выполненных работ и оформленного счет-фактуры, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ, при этом, срок оплаты выполненных работ сдвигается на тройной срок относительно нарушенных Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору и (или) сроков устранения недостатков (дефектов, недоделок), обнаруженных в выполненной работе и (или) сроков предоставления Форм №КС-2, №КС-3, Акта итоговой приемки выполненных работ и оформленного счет-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Работы по настоящему договору составляют: ______ (__________) календарных дней.

3.2. Подрядчик приступает к работе не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания настоящего договора.

В случае задержки Заказчиком предварительной оплаты, сроки выполнения работ по настоящему договору соответственно сдвигаются пропорционально срока задержки предварительной оплаты.

3.3. Подрядчик обязуется приостановить работы и незамедлительно уведомить Заказчика (по телефону или иным доступным способом, с последующим обязательным направлением, в течение 24 (двадцати четырех) часов письменного уведомления) о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельствах, препятствующих началу выполнения работ либо иным образом замедляющих ход выполнения работ против сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего договора и (или) обстоятельствах грозящих годности (прочности) результатов выполняемой им работы.

3.4. Уведомления Подрядчика должно быть рассмотрено Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента его получения. О принятом решении Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Если в установленный срок Заказчик не отвечает на письменные уведомления Подрядчика о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 3.3. настоящего договора, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ. В этом случае, сроки выполнения работ по настоящему договору соответственно сдвигаются пропорционально сроку задержки ответа Заказчика на уведомление Подрядчика и незамедлительно возобновляются в день получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления о разрешении продолжения работ.

3.5. Подрядчик, своевременно предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.3. настоящего договора, вправе возобновить работу, только при получении от Заказчика письменного разрешения на возобновление работы.

3.6. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.3. настоящего договора либо возобновивший выполнение работы, не дожидаясь от Заказчика письменного разрешения на это либо продолживший выполнение работ, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работы, не вправе ссылаться на такие обстоятельства, в качестве причин несоблюдения сроков выполнения работ, ухудшения качества результатов выполненной работы, их порчи или гибели, а также не вправе требовать от Заказчика возмещения затрат понесенных Подрядчиком, в связи с их наступлением и устранением.

3.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а) и Общий журнал работ (форма №КС-6). Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, он должен изложить свои замечания в журнале, а Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней принять меры к устранению отмеченных недостатков.

3.8. Журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а) и Общий журнал работ (форма №КС-6) должны отражать весь ход работ, а так же все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме извещать Заказчика о завершении работ в отчетном месяце путем вручения Заказчику Уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ, с приложением, подписанных со своей стороны Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) и оформленного счет-фактуры.

4.2. Датой окончания выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком и сдачи их результата Заказчику считается дата подписания со стороны Заказчика Акта итоговой приемки выполненных работ. Стороны договорились, что Акт итоговой приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком по форме установленной Заказчиком и на момент подписания настоящего договора Подрядчик ознакомлен с установленной Заказчиком формой Акта итоговой приемки выполненных работ.

4.3. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 4.1. и (или) пунктом 4.2. настоящего Договора, путем направления Подрядчику, подписанных со своей стороны, Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), и (или) Акта итоговой приемки выполненных работ либо в такой же срок в письменной форме уведомляет Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках (дефектах, недоделках).

4.4. При получении от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах, недоделках) Подрядчик, обязан обеспечить явку своего представителя для составления двустороннего акта, в котором стороны зафиксируют недостатки (дефекты, недоделки), замечания и установят сроки по их устранению.

4.5. В случае неприбытия к дате, указанной в уведомлении Заказчика о выявленных недостатках (дефектах, недоделках) либо при отказе со стороны уполномоченных представителей Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов, недоделок) в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

4.6. Подписание акта выявленных недостатков (дефектов, недоделок) Заказчиком в одностороннем порядке не лишает Подрядчика права назначить за свой счет квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков (дефектов, недоделок) и их характера. Указанная экспертиза назначается Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком в одностороннем порядке акта выявленных недостатков (дефектов, недоделок). О дате назначения экспертизы Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика. При проведении экспертизы Заказчик вправе привлечь и представителя проектной организации.

4.7. Уведомление об окончании выполнения работ по устранению выявленных недостатков (дефектов, недоделок) и сдача их результата Заказчику, осуществляется Подрядчиком в соответствии с положениями пунктов 4.1 и 4.2. настоящего договора.

4.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков назначения экспертизы по фиксированию недостатков (дефектов, недоделок) и их характера Заказчик вправе поручить устранение недостатков (дефектов, недоделок) третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения указанных расходов.

4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ по настоящему договору до подписания со стороны Заказчика Акта итоговой приемки выполненных работ несет Подрядчик. После подписания со стороны Заказчика Акта итоговой приемки выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ по настоящему договору несет Заказчик.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии со СниПами, ГОСТами и ТУ, установленными для соответствующих видов работ.

5.2. Качество материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работ, должно соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации на данные виды продукции государственных стандартов или иных нормативных документов по стандартизации. Качество импортных материалов, используемых Подрядчиком, должно соответствовать также действующим стандартам страны-происхождения соответствующих материалов (комплектующих).

5.3. Качество материалов подтверждается Подрядчиком сертификатами качества, выданными предприятиями-изготовителями продукции, сертификатами соответствия, выданными по правилам системы сертификации ГОСТ, органами, уполномоченными выдавать такие сертификаты.

5.4. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается равным _________ месяцев, на обнаружения недостатков (дефектов, недоделок), который предусмотрен действующим законодательством РФ для таких видов работ.

5.5. Гарантийный срок начинает течь с даты окончания выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком и сдачи их результата Заказчику.

5.6. В гарантийный период Подрядчик обязуется устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты, недоделки), допущенные по вине Подрядчика, за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

Предельный срок устранения недостатков (дефектов, недоделок) не должен составлять более 30 (тридцати) календарных дней с момента обнаружения недостатков (дефектов, недоделок). При этом гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков (дефектов, недоделок).

5.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу выявленных в выполненной работе недостатков (дефектов, недоделок) или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Оплата экспертизы осуществляется Стороной, потребовавшей назначения экспертизы. Возмещение расходов на оплату экспертизы производится Подрядчиком, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие со стороны Подрядчика нарушений при выполнении работ или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и выявленными недостатками (дефектами, недоделками).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик:

6.1.1. Предоставляет Подрядчику, необходимую для выполнения работ по настоящему договору утвержденную техническую документацию.

6.1.2. Назначает полномочного представителя Заказчика, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом, Подрядчика в письменном виде с указанием представленных ему полномочий.

6.1.3. Своевременно принимает и оплачивает выполненные работы по Договору в порядке, установленном разделами 2 и 4 настоящего Договора.

6.1.4. Имеет право во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.1.5. Имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик более 2 (двух) календарных дней не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в пункте 3.1. договора, становится явно невозможным.

6.1.6. Имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику только часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

6.2. Подрядчик:

6.2.1. Разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику график производства работ по настоящему договору до начала их выполнения.

6.2.2. При выполнении работ руководствуется положениями настоящего договора, действующими нормами, стандартами и правилами, установленными для качественного выполнения аналогичных работ.

6.2.3. Назначает (на основании доверенности) своего полномочного представителя для взаимодействия с Заказчиком, который наряду с прочими обязанностями, установленными для него Подрядчиком, обязуется в силу настоящего договора, своевременно принимать от Заказчика и передавать непосредственно Подрядчику все уведомления, извещения, акты и иную документацию и сообщения Заказчика, направляемые последним в процессе исполнения настоящего Договора.

6.2.4. Предоставляет Заказчику до начала выполнения работ по настоящему Договору копии соответствующих Лицензий и Разрешений, подтверждающих его право на осуществление видов работ, предусмотренных настоящим договором, а также по письменному требованию предъявляет Заказчику оригиналы указанных документов для ознакомления в момент подписания настоящего договора.

6.2.5. Выполняет работы по договору в согласованные сторонами сроки.

6.2.6. Самостоятельно и за свой счет осуществляет уборку и вывоз с территории Заказчика и прилегающей к ней территории строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору. Уборка и вывоз строительного мусора, а также вывоз с территории Заказчика принадлежащих Подрядчику строительных машин, оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений и другого имущества Подрядчика осуществляется последним не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты окончания выполнения работ по настоящему договору Подрядчиком и сдачи их результата Заказчику.

6.2.7. Отвечает за соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, всех правил и норм по технике безопасности труда, а также требований законов и подзаконных актов о безопасности строительно-монтажных работ, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и отвечает за их несоблюдение.

6.2.8. В случаях приостановки или прекращения работ по настоящему договору, когда для сохранности промежуточного или конечного результата работы необходимо проведения консервации, своими силами осуществляет работы по их консервации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств сторона, допустившая такое нарушение несет ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ и настоящим договором.

7.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями в работе от условий настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками (дефектами, недоделками), которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения отступлений, недостатков (дефектов, недоделок) в срок, определенный сторонами либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены либо возмещения своих расходов на устранение недостатков (дефектов, недоделок).

Вместо устранения выявленных отступлений, недостатков (дефектов, недоделок), замечаний за которые отвечает Подрядчик, последний при получении согласия от Заказчика вправе безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если выявленные отступления, недостатки (дефекты, недоделки) или замечания в установленный сторонами срок, а при отсутствии договоренности о конкретном сроке, в разумный срок не будут устранены Подрядчиком либо будут являться существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору или при просрочке исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.2.6. настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности при частичном или полном невыполнении обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ, препятствующие исполнению обязательств по настоящему договору. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в десятидневный срок.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, сроки выполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в течение которого действуют указанные обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего договора.

8.4. Подтверждением возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является справка (сертификат) Торгово-промышленной палаты или справка установленного образца, выданная государственным или муниципальным органом власти (службой), уполномоченным в соответствии с действующим законодательством РФ подтверждать наступление обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего договора.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору.

Стороны пришли к соглашению, что датой подписания настоящего договора считается дата подписания договора Заказчиком, вписанная от руки в разделе 10 (десятом) настоящего договора.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.3. Подрядчик обязуется информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

9.4. Передача прав и обязанностей вытекающих из данного договора третьему лицу, допускается только с согласия другой стороны.

9.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, либо вручены под расписку уполномоченным представителям сторон по настоящему договору либо доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с вручением под расписку соответствующему должностному лицу.

9.6. Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора. В случае недостижения взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

9.7. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне мотивированный и обоснованный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии.

9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, которые имеют одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4