Договор подряда на производство столярных изделий

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на производство столярных изделий

г. Москва « __ »___________________ 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью __________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _________________________________, действующего на основании Устава, и Открытое акционерное общество «Корпорация «Стратегические пункты управления» ( «СПУ-ЦКБ ТМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет Договора.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика с использованием собственных материалов, а также давальческого сырья (фанеры) Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора и рабочими чертежами выполнить работы по изготовлению столярных, мебельных изделий (далее «Изделия»), в соответствии с «Перечнем изготавливаемых столярных, мебельных изделий» (Приложением №1 Договора).

2.  Стоимость Договора.

2.1.Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет 426001 (четыреста двадцать шесть тысяч один) рубль 60 коп

2.2.В случае возникновения дополнительных работ сумма по Договору корректируется соглашением сторон.

3.  Порядок расчетов.

3.1. Оплата производится в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.

3.2. Заказчик оплачивает работы по Договору в следующем порядке:

3.2.1.  100% предоплата с момента подписания настоящего Договора и выставления Подрядчиком счета.

4.  Сроки исполнения договора и порядок перехода собственности.

4.1. Подрядчик обязуется изготовить Изделия в полном объеме согласно рабочим чертежам в срок – 21календарный день с момента поступления денег на счет Подрядчика.

4.2. Право собственности на Изделия переходит Заказчику после подписания товарной накладной установленного образца (ТОРГ-12) и Акт выполненных работ.

Права и обязанности Подрядчика.

4.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения изделий, материалов, оборудования и других результатов работ по договору до их приемки на производстве Заказчиком.

4.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения заказа.

4.5. Обязан в срок выполнить работы по настоящему Договору, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц, из своих материалов, своим инструментом на своем оборудовании, согласно Приложения №1 Договора.

4.6. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о возникших обстоятельствах независящих от него, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения в срок заказа по настоящему Договору.

4.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании изготовления Изделий.

4.8. Подрядчик обязан устранять в согласованные сроки и за свой счет допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в ходе выполнения работ.

4.9. При сдаче работ (изделия) Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации изделий, а также о возможных для Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения этих требований.

5.  Права и обязанности Заказчика.

5.1. Заказчик обязан своевременно произвести оплату по настоящему Договору в порядке указанном в разделе 3.

5.2. Обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат работы (изделия) по Акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. Заказчик вправе назначить на месте выполнения работ своего уполномоченного представителя для осуществления технического контроля над ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых материалов, правильностью их применения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4. Вывоз Изделий со склада Подрядчика осуществляется силами Заказчика.

6.  Порядок производства и сдача-приемка работ.

6.1. Приемка выполненных работ (Изделий) по настоящему Договору оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ и товарной накладной (ТОРГ-12). Ответственность за своевременное составление Акта приемки-сдачи выполненных работ несет Подрядчик.

6.2. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки-сдачи выполненных работ Заказчик подписывает его или мотивированный отказ.

6.3. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа, стороны в течение 3-х календарных дней составляют двухсторонний Акт с перечнем допущенных Подрядчиком при выполнении работ недостатков и сроками их исправления.

7.  Рекламации.

7.1. После обнаружения несоответствия качества и количества поставляемых Изделий Заказчик вправе предъявить рекламацию Подрядчику.

7.2. Подрядчик обязан рассмотреть рекламацию и ответить по существу рекламации в течение 10 дней в письменной форме. Если по истечении указанного срока ответа от Подрядчика не последует, рекламация будет считаться признанной.

7.3. При признании рекламации по качеству и количеству, а также несоответствию чертежам Заказчик имеет право возвратить забракованные единицы Изделий Подрядчику. Подрядчик обязан поставить Изделия надлежащего качества, взамен возвращенных, в срок согласованный с Заказчиком.

8.  Количество и качество материалов, гарантии.

8.1. Количество изготавливаемого Изделия должно соответствовать Приложению №1 к настоящему Договору.

8.2. Все единицы Изделий, поставляемых Подрядчиком, должны соответствовать требованиям действующих на момент поставки государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ РФ).

8.3. Подрядчик дает гарантии на эксплуатационные качества Изделий в течение 12 месяцев, (указанные сроки исчисляются с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных монтажных работ).

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации (установленной в п.9.3. настоящего Договора) обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию поставленных и смонтированных Изделий до их устранения, период гарантийной эксплуатации продлевается на промежуток времени, прошедший с момента обнаружения такого дефекта до момента полного устранения такого дефекта.

9.  Гарантии и качество.

9.1. Массив дерева является природным продуктом и имеет различные текстуру и цвет. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей или небольшие сучки являются типичным для всех высокосортных деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламации.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи–приемки выполненных работ.

9.3. При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока дефектов должен быть составлен Акт.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, недостатки, согласование порядка и сроки их устранения, Заказчик обязан не позднее 5 дней после того, как он обнаружил или должен был обнаружить недостатки в выполненных Подрядчиком работах, известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

9.5. Гарантии, установленные Подрядчиком на выполненные им работы, не распространяются на случаи нормального износа Изделий или его частей, при неправильной эксплуатации (должна поддерживаться температура воздуха 17-24оС и относительная влажность воздуха 50-70%, СНиП 2.04.05-91), ненадлежащем ремонте Изделий или его частей, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, нанесения механических повреждений.

9.6. В период гарантийного срока Подрядчик обязан устранить за свой счет дефекты и недостатки.

9.7. В случае если изделия из дерева не включены в состав конструкции, то при длительном (более 1 месяца) хранении возможны деформации указанных изделий.

10.  Ответственность сторон. Порядок и разрешение споров.

10.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.  За нарушение сроков выполнения работ не по вине Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по настоящему Договору

10.3.  За просрочку платежей за выполненные работы, происшедшую по вине Заказчика, последний уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по настоящему Договору.

10.4.  Уплата неустоек и возмещение убытков по настоящему Договору не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств в натуре.

10.5.  В случае аварии или причинения ущерба Заказчику и/или третьей стороне во время производства монтажных работ Подрядчиком по настоящему Договору, происшедшей не по вине Заказчика, Подрядчик возмещает все причиненные этим убытки.

10.6.  В случае аварии или причинения ущерба Заказчику и/или третьей стороне во время производства монтажных работ Подрядчиком по настоящему Договору, происшедшей не по вине Подрядчика, Заказчик сам покрывает все причиненные этим убытки.

10.7.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, по возможности будут разрешаться путем переговоров с оформлением соответствующей документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования – 30 дней».

11.  Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием землетрясений, наводнений, резких изменений погодных условий, ураганов, иных стихийных бедствий, массовых беспорядков, военных действий и конфликтов, принятия компетентными органами государственной власти (управления) или должностными лицами актов, обязательных для исполнения хотя бы одной из сторон (обязательств непреодолимой силы), и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2.  О наступлении обстоятельств непреодолимой силы и предполагаемых сроках их действия сторона, для которой они наступили, извещает об этом другую сторону в письменном виде в течение 10-ти календарных дней, считая с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. В противном случае такая сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

11.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы и его последствия длятся более 2-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от продолжения настоящего Договора без уплаты каких-либо неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаиморасчетов и урегулированию взаимных претензий.

11.4.  Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, ссылающейся на такие обстоятельства в связи с невыполнением своих обязательств по настоящему Договору.

11.5.  Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

12.  Расторжение договора.

12.1.  Настоящий Договор может быть, досрочно, расторгнут в следующих случаях:

·  по соглашению Сторон;

·  по инициативе одной из сторон в случае существенного нарушения своих обязательств другой Стороной;

·  в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

12.2.  Сторона решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне с указанием причин расторжения Договора, предполагаемой датой расторжения, предполагаемого распределения затрат Сторон, порядка урегулирования взаимных претензий и проведения взаиморасчетов по настоящему Договору.

13.  Особые условия.

13.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в случае невозможности их урегулирования путем переговоров, подлежат решению в Арбитражном суде г. Москвы. При рассмотрении споров, возникающих из настоящего Договора, стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.2.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока гарантийной эксплуатации и выполнения обязательств каждой из сторон в полном объеме.

13.3.  После вступления в силу Договора все предыдущие переговоры считаются недействительными.

13.4.  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все Приложения, Спецификации, чертежи к данному договору являются неотъемлемыми частями.

13.5.  Все изменения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

·  «Перечень изготавливаемых столярных, мебельных изделий» Приложение на одном листе.

·  «Рабочие чертежи» на одном листе.

14.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.