ДОГОВОР №
На выполнение работ по комплексному обслуживанию торговой техники
г. Новороссийск «____»____________2009 г.
__________________ _________________, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и , действующего на основании Доверенности № 3 от 01.01.2001г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется после получения от Заказчика заявки выполнить работы по техническому обслуживанию (в дальнейшем по тексту «ТО») отечественного торгово-технологического и импортного оборудования (в дальнейшем по тексту «оборудования») промышленного изготовления, принадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Комплексное обслуживание включает в себя следующие работы:
1.2.1. Техническое обслуживание:
- проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам охраны труда;
- проверка надежности крепления и отсутствие механических повреждений защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя до заземляющих устройств;
- осмотр внутренних поверхностей охлаждаемого объёма;
- проверка комплектности оборудования и наличие ограждения холодильных агрегатов и другого оборудования;
- осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики, манометров, предохранительных клапанов;
- проверка исправности и правильности крепления проводки от автоматического включателя до компрессора, торгово-технологического и электротеплового оборудования;
- испытание предохранительных клапанов;
- проверка исправности осветительных приборов;
- проверка состояния дверных ручек, замков, поддонов, сливных устройств, резиновых уплотнений охлаждаемых объектов;
- проверка работоспособности оборудования и его составных частей;
- проверка герметичности холодильных установок;
- проверка работы автоматической и полуавтоматической оттайки;
- проверка работы компрессора и электродвигателя по шуму и нагреву, проверка давления конденсации;
- проверка уровня масла в картере компрессора;
- проверка натяжных ремней, цепей холодильного и торгового технологического оборудования;
- проверка автоматического режима оборудования;
- очистка от пыли и грязи конденсаторов холодильных агрегатов и другого оборудования.
1.2.2. Текущий ремонт:
Холодильное оборудование
- работы, предусмотренные при техническом обслуживании;
- проверка магнитных пускателей, промежуточных реле, реле давления, термостатов, соленоидных клапанов, контактных соединений, их ремонт или замена;
- регулировка режима работы оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации завода - изготовителя;
- ремонт или замена комплектующих деталей холодильного агрегата, электродвигателя, приборов автоматики и других комплектующих изделий;
- восстановление повреждений изоляции выводных концов электродвигателей;
- очистка фильтров ТРВ, фильтра осушителя, фильтра компрессора и жидкостного вентиля;
- замена прокладок, клапанов, сальников, вентилей, фильтров, клапанных досок и других быстроизнашивающихся деталей компрессора;
- ремонт или замена замков, ручек запоров холодильного оборудования;
- дозарядка или полная зарядка агрегатов холодильного оборудования.
Торгово-технологическое и тепловое оборудование.
- работы, предусмотренные при техническом обслуживании;
- зачистка контактов магнитных пускателей, промежуточных реле, контактных соединений оборудования;
- замена смазки в картерах редукторов, замена подшипников;
- замена каркасных сальников, уплотняющих валы, сегментов и дисков картофелечисток;
- ремонт резьбовых отверстий, болтов крепления сменных механизмов;
- замена изношенных цепей, ремней, направляющих роликов;
- прочистка трубопроводов, форсунок, распылителей;
- регулировка приборов автоматики, при необходимости замена их;
- замена деталей и комплектующих в станциях управления;
- выравнивание жарочной поверхности и устранение перекоса конфорок;
- промывка рубашки электрических котлов с заменой теплоносителя и антикоррозийной присадки;
- чистка электродов защиты от сухого холода.
1.2.3. Устранение аварийных отказов в работе торговой техники.
1.3. Капитальный ремонт нетранспортабельного оборудования производится в месте нахождения Заказчика, а транспортабельное – на ремонтной базе Подрядчика, путём доставки указанного оборудования силами Подрядчика.
2. Срок выполнения работ
2.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.2. настоящего Договора в следующие сроки:
а) устранение последствий отказов в работе оборудования в течение суток с момента поступления заявки Заказчика в диспетчерскую службу Подрядчика.
б) текущий ремонт оборудования выполняется в течение 3-х суток, с момента получением Подрядчиком заявки.
3. Обязанности Подрядчика
3.1. Выполнить работы, предусмотренные п.1.2. настоящего Договора, своими силами, качественно, в установленные настоящим Договором сроки.
3.2. При проведении работ по ТО оборудования соблюдает правила техники безопасности на объектах Заказчика.
3.3. Подрядчик обязан ежемесячно в срок, не позднее последнего числа месяца в котором были выполнены работы, представлять Заказчику акт приема-сдачи выполненных работ.
3.4. Подрядчик обязан: отражать сведения о выполненных работах в нарядах по обслуживанию и ремонту оборудования, а так же в журнале по учету вызова технических специалистов и регистрации оказанных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Направлять Подрядчику заявки на ТО.
4.2. Обеспечивает эксплуатацию торговой техники в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, правил по охране труда, технике безопасности и промсанитарии.
4.3. Закрепляет работников, ответственных за правильную эксплуатацию и использование оборудования по назначению.
4.4. Обеспечивает пропуск на территорию проведения работ работников, оборудования и транспорт Подрядчика.
4.5. Назначает ответственных представителей Заказчика для освидетельствования и приемки ремонтных и специальных работ.
4.6. Обеспечивает приемку работ в соответствии с условиями настоящего договора.
4.7. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами.
4.8. Обеспечивает сохранность эксплуатационной документации, поступающей вместе с оборудованием.
4.9. Обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техникума и инструктаж по технике безопасности.
4.10. Организует ежедневную проверку состояния оборудования на предмет соответствия требованиям безопасной эксплуатации и отсутствие признаков его ненормальной работы.
4.11. При обнаружении неисправности оборудования немедленно отключает его от энергосети, направляет заявку в диспетчерскую службу Подрядчика ; ; с 8.00 до 17.00 в рабочие дни с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.
4.12. Подготавливает оборудование к ТО, капитальному и текущему ремонту, включая чистку, мойку, подготовку эксплуатационной документации, обеспечивает свободный доступ для выполнения работ.
4.13. Выполняет предписания Изготовителя, связанные с соблюдением эксплуатации техники безопасности.
4.14. При выводе оборудования из строя на время проведения планового или аварийного ремонта, принимает меры к сохранению продукции от порчи.
4.15. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплуатационной документации при эксплуатации оборудования:
· общестроительные, электромонтажный, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы;
· восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которых ремонт эксплуатационной документацией не предусмотрен;
· замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. деталями, которые были утрачены владельцами оборудования в процессе его эксплуатации.
4.16. В течение 2-х дней рассматривает акт приема-передачи выполненных работ и, в случае отсутствия претензий, подписывает его.
5. Порядок приемки выполненных работ
5.1. После надлежащего выполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором Работ, Подрядчик составляет и передает Заказчику для pассмотpения и подписания Акт приема-передачи выполненных pабот до __________ числа каждого месяца. Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ и в срок до_____________ числа передает подписанный акт Подрядчику.
6. Условия и порядок расчетов
6.1. Стоимость работ по ТО одной единицы оборудования, а также ежемесячная стоимость работ, предусмотренных настоящим договором указаны в Перечне холодильного, торгово-технологического оборудования, который является обязательным приложением к настоящему договору (Приложение ).
6.2. Общая сумма договора составляет не более ____________________ рублей с учетом НДС.
6.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно по факту выполнения Подрядчиком предусмотренного договором объема работ, в течение 14-ти банковских дней после подписания обеими сторонами Акта приема-передачи выполненных работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счёта.
6.4. В стоимость ТО включена стоимость работ, указанных в п.1.2. Договора, а также демонтаж оборудования, направляемого в ремонт, и его установку после ремонта.
6.5. В объем услуг по ТО не входят и выполняются за отдельную плату на основании самостоятельных договоров:
1. испытание защитного заземления и проверка сопротивления изоляции проводов, электроприборов в соответствии с ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителя;
2. проверка и клеймение контрольно-измерительных приборов;
3. ремонт оборудования при выходе из строя по вине Заказчика в результате нарушения правил эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, что оформляется аварийным актом.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору Заказчик и Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в п.2.1. настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3% от суммы Договора за каждый день просрочки. При этом Заказчик освобождается от уплаты за обслуживание неработающего оборудования до ввода его в эксплуатацию.
7.3. За некачественное выполнение работ Подрядчик обязан уплатить штраф Заказчику в размере 20 % от суммы Договора. Подрядчик также возмещает Заказчику убытки в части непокрытой штрафом, а так же устраняет все недостатки за свой счет.
7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до 31.12.2009 г., а в части сдачи результата работ и их оплаты до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по требованию Заказчика с отнесением всех расходов на Исполнителя в случаях:
- неудовлетворительного качества оказываемых услуг.
Право оценки качества исполнения работ принадлежит Заказчику.
- в случае, если работы выполнены Исполнителем с нарушением оговоренных сроков, предусмотренных настоящим договором.
8.3. В случае расторжения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону не менее чем за 15 календарных дней.
8.4. В случае, когда в ходе осуществления Договора возникает необходимость внесения изменений в сроки оказания, а также в другие условия настоящего Договора, эти изменения должны совершаться по согласованию обеих сторон и оформляться дополнительным соглашением.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры между сторонами решаются в претензионном порядке, в срок не более 20 дней, с момента получения претензии, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Краснодарского края.
10. Особые условия
10.1. В случае выхода оборудования из строя по вине Заказчика в результате нарушений правил эксплуатации, привлечения для ремонта посторонних лиц, использование оборудования не по назначению, что оформляется аварийным актом, ремонт производится за отдельную плату сверх суммы договора с отнесением расходов на виновных лиц.
10.2. Подрядчик не несет ответственности в летний период за температурный режим в охлаждаемых объемах при t выше 32%С окружающей среды.
10.3. Стоимость работ по ТО может быть пересмотрена только по письменному соглашению Сторон настоящего договора.
10.4. При нарушении режима электроснабжения, водоснабжения и канализации Подрядчик не несет ответственности за остановку работы оборудования и вызванные этим последствия.
10.5. Обязательным приложением к настоящему договору является перечень холодильного, торгово-технологического оборудования (Приложение ).
10.6. Плательщиком» (Грузополучателем) по настоящему договору является: Перевалочная нефтебаза «Шесхарис» ,
почтовый адрес: Россия, 353911 г. Новороссийск, Шесхарис п/о 11, директор ПНБ «Шесхарис» , действующий на основании доверенности № 000 от 31.12.08г.
11. Заключительные положения
11.1. Все вопросы, не получившие отражения в настоящем Договоре, решаются в соответствии с действующим законодательством.
11.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12. Юридические адреса сторон
Подрядчик: Заказчик:
Россия, Краснодарский край
г. Новороссийск, п/о 11 Шесхарис
/
р/с
Банк: Юго-Западный Банк Сбербанка РФ в г. Ростов-на-Дону
к/с
О ,
Подрядчик_____________________ Заказчик______________________
