Договор подряда на поставку и монтаж оборудования для технического перевооружения котельной № 19 «Совхоз-колледж» в г. Красноуфимск

Договор подряда

на поставку и монтаж оборудования для технического перевооружения котельной № 19 «Совхоз-колледж» в г. Красноуфимск.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети город Красноуфимск» , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________ в лице __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола заседания Закупочной комиссии от _______________ заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями договора, техническим заданием Заказчика на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по поставке и монтажу оборудования для технического перевооружения котельной № 19 «Совхоз-колледж в соответствии со строительными нормами и правилами, сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Место поставки и монтаж оборудования: 623300 Российская Федерация, Свердловская область 0 а.

Доставка осуществляется Исполнителем за свой счет.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель производит выполнение работ в следующие сроки:

начальный срок выполнения работ: с момента подписания Сторонами настоящего договора,

конечный срок выполнения работ: до 15 сентября 2013г. со дня подписания Сторонами настоящего договора.

2.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального так и конечного сроков выполнения работы.

2.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим договоре порядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с техническим заданием и настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

3.1.2. требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием и настоящим договором;

3.1.3. в случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком;

3.1.4. запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ;

3.1.5. отказаться от оплаты выполненных Исполнителем работ, не предусмотренных настоящим договором;

3.1.6. осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

6.2.2. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим договором;

6.3. Исполнитель вправе:

6.3.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, если иное не указано в настоящем договоре;

6.3.2. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов;

6.3.3. требовать своевременной оплаты выполненных работ ;

6.3.4. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего договора;

6.3.5. досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

6.4. Исполнитель обязан:

6.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы предусмотренные техническим заданием и представить их Заказчику надлежащего качества;

6.4.2. обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

6.4.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора;

6.4.4. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и договором.

4. РАСЧЕТЫ

4.1. Стоимость договора составляет ____________________, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 18%.

Стоимость товара является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего договора в сторону ее увеличения.

4.2. Стоимость договора, включает в себя расходы с учетом расходов на перевозку, расходы по доставке до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных расходов, связанных оформлением и передачей Заказчику соответствующих документов.

4.3. Оплата работ производится 30% авансовым платежом в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора.

Окончательный расчет за выполненные работы в размере 70% Заказчик производит после выполнения работ в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании выставленного счета, подписанных акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, предъявления счет – фактуры, в соответствии с условиями исполнения Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего договора.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего договора, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего договора.

5.4. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему договору является дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ. РИСКИ

6.1. Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их сертификатам, государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющим их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и СНиП

6.2. Гарантийный срок устанавливается не менее 12 месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 7 (семи) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему договору исполнителем, а именно: использованных или неиспользованных исполнителем строительных и отделочных материалов, выполненных исполнителем работ и т. п. - до приемки работ заказчиком несет исполнитель.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Исполнитель несет ответственность за каждый день просрочки исполнения обязательства в форме уплаты неустойки в размере 1% (одного процента) стоимости работ.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Заказчик несет ответственность за каждый день просрочки исполнения обязательства в форме уплаты неустойки в размере 1/720 (одна семьсот двадцатая) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

8.3.1. при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора относительно качества и сроков выполнения Работ;

8.3.2. при отзыве у Подрядчика Лицензии, дающей право на выполнение Работ;

8.3.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством России и условиями настоящего Договора.

8.4. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.

8.5. Недействительность какого-либо из положений Договора не влечет автоматически недействительности других его положений.

9. Прочие условия

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.

9.2. В ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон: