Договор субподряда на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Сура на автодороге Никольское-Ядрин-Калинино в Ядринском районе Чувашской Республики

ПРОЕКТ

Договор субподряда №

на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Сура на автодороге Никольское-Ядрин-Калинино в Ядринском районе Чувашской Республики

г. Чебоксары « ____ » __________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Чувашавтодор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Приказа от 01 июля 2011 г. № 04/238-1, с одной стороны и, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор субподряда (далее - договор) о нижеследующем:

1.  Предмет договора субподряда

1.1.В соответствии с заключенным государственным контрактом от 01.01.2001 №48-р и результатами закупочной процедуры в электронной форме, проведенной Подрядчиком (Протокол ______________________________________________________) Подрядчик передает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Сура на автодороге Никольское-Ядрин-Калинино в Ядринском районе Чувашской Республики (далее – ремонт Объекта).

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить надлежащим образом все работы по ремонту Объекта в объеме и сроки в соответствии с локальными сметами №1и №2, с условиями закупки и настоящего договора и сдать Подрядчику выполненные в установленном порядке работы по Объекту.

1.3. Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет – ______________________________________________ с НДС.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных договором объема работ, услуг и иных условий исполнения договора субподряда.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата работ по настоящему договору Подрядчиком осуществляется в 2013 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики при условии поступления Подрядчику денежных средств от Заказчика (КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии) на цели, предусмотренные настоящим договором.

3.2. Подрядчик оплачивает 95% от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 30-ти дней с момента поступления Подрядчику денежных средств от Заказчика, за вычетом удержаний, которые могут быть произведены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. По взаимному согласию стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Подрядчиком лица (хотя бы одного лица) в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Подрядчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Договору. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 АПК РФ.

3.4. Окончательный расчет с Субподрядчиком за переданный Подрядчику результат работ в размере 5% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания уполномоченными представителями сторон окончательного Акта приемки и Справки о стоимости на основании акта приемки законченного ремонтом объекта.

3.5. Отклонение Субподрядчиком от проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком и Подрядчиком, и превышение объемов работ по Объекту Подрядчиком не принимаются и не оплачиваются.

3.6. Субподрядчик возмещает Подрядчику стоимость услуг, оказанных последним при производстве работ по договору в фиксированном размере – 4 % от стоимости выполненных работ. Возмещение услуг производится путем удержания их стоимости из стоимости выполненных работ.

4. Обязательства Подрядчика

Для реализации настоящего Договора Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1. Передать Субподрядчику по акту (на период ремонта Объекта) площадку, пригодную для производства ремонта, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

4.2. Передать Субподрядчику по акту Проект, утвержденный к производству работ.

4.3. Организовать строительный контроль (контроль за ремонтом), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Договором.

4.4. Обеспечить оплату за выполненные работы по настоящему договору в соответствии с условиями договора и на основании представленных Субподрядчиком подлежащих выполнению работ документов.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.6. Подрядчик, представители Подрядчика и инженерной организации имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта;

- производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при ремонте по Объекту.

Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Субподрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим договорам за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

4.7. Подрядчик, представители Подрядчика, инженерная организация имеют право давать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений к нему.

4.8. Подрядчик в случае выявления дефектов на объекте ремонта, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 дней направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 8.3 договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

4.9. При осуществлении строительного контроля (контроля за ремонтом) ни Подрядчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

5.1. Субподрядчик в течение 20(двадцати) календарных дней с момента заключения договора. Разрабатывает в соответствии с действующими нормативными документами проект производства работ и представляет на утверждение Подрядчику за 5 (пять) дней до начала производства работ.

5.2. Выполнить надлежащим образом все работы по ремонту Объекта в соответствии с проектом качественно в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, с соблюдением требований, предусмотренных сметной, нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, ОДН).

5.3. Поставить на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения договора имущество.

5.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по контролю качества работ и строительных материалов, технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и труда, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение, с предоставлением установленной отчетности по выполненным мероприятиям.

5.5. Взаимодействовать с органами местного самоуправления, с органами государственного надзора (в т. ч. УГИБДД и др.) в течение всего периода ремонта Объекта.

5.6. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного и операционного контроля на русском языке по типовой форме согласно действующим нормам и правилам.

Субподрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Подрядчиком.

5.7. Обеспечить качество выполняемых работ, результат которых должен отвечать требованиям, установленным к данному Объекту, на весь гарантийный период.

5.8. Обеспечить безопасность движения транспортных средств в период выполнения работ по настоящему договору и нести полную ответственность за причинение ущерба, травм или имущественного вреда, как перед Подрядчиком, так и перед третьими лицами.

5.9. Обеспечить своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п.8.2. настоящего договора. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные Подрядчиком сроки. При невыполнении Субподрядчиком этих требований Подрядчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Субподрядчика.

5.10. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договоренный срок, информировать Подрядчика о предписаниях органов экологического надзора, о несчастных случаях с рабочим персоналом.

5.11. Предоставлять Подрядчику всю необходимую информацию о выполняемых работах на Объекте.

5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Сроки выполнения работ:

начало – с момента подписания настоящего Договора, окончание – октябрь 2013 года.

7. Выполнение, сдача и приемка работ

7.1. Контроль за ходом работ, приемку предъявленных Субподрядчиком выполненных работ за отчетный период с подписанием формы №КС-2 осуществляет Шумерлинское ТПУ .

7.2. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с проектной документацией, нормативно – технической документацией и перечнем материальных ресурсов, используемых при выполнении работ, согласованным сторонами в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего договора.

Все поставляемые для ремонта материалы и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов (при необходимости) должны быть представлены Подрядчику до начала производства работ.

7.3.Субподрядчик за свои средства с использованием своей лаборатории в ходе приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных на Объекте работ обеспечивает все предусмотренные действующими нормами испытания и измерения и представляет результаты этих испытаний Подрядчику до приемки им выполненных работ.

7.4. Ответственные конструкции и работы, подлежащие закрытию должны приниматься Подрядчиком или назначенными им организациями, осуществляющими технический надзор. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Субподрядчик в письменном виде не менее, чем за 3 дня уведомляет Подрядчика о необходимости проведения приемки ответственных конструкций и скрытых работ.

7.5. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Подрядчика и Субподрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

7.6. В случае если представителем Заказчика, Подрядчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Субподрядчиком без письменного разрешения Подрядчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Подрядчика (представитель Подрядчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Подрядчика, назначенной им организации, согласно их указанию, а затем восстановить ее.

7.7. При обнаружении дефектов в ходе выполнения Субподрядчиком работ составляется предписание с участием представителя Подрядчика, Субподрядчика и заинтересованных сторон о приостановке работ и об устранении нарушений производства работ. Подрядчик принимает все необходимые меры к исправлению выявленных дефектов за свой счет в установленные Подрядчиком сроки.

7.8. Субподрядчик представляет Подрядчику акты приемки и справку стоимости выполненных работ, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты, исполнительную документацию) до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

7.9. Подрядчик в течение 15 дней со дня получения акта приемки выполненных работ, справки стоимости выполненных работ, исполнительной документации осуществляет проверку выполненных работ. Без исполнительной документации и после 25 числа результаты работ Подрядчиком не принимаются.

8. Гарантии

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору в установленный договором гарантийный срок.

8.2. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет:

-по мостам - 8 лет,

с момента (даты) подписания сторонами акта приемки законченных работ по ремонту.

8.3. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 8.2 настоящего договора с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 8.3 настоящего Договора недостатков, Подрядчик должен заявить о них Субподрядчику в течение 2-х суток с момента их обнаружения.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Субподрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

В случае уклонения Субподрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Подрядчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

8.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Договора, Субподрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, установленный Подрядчиком. При этом Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в установленный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.

В случае получения письменного отказа Субподрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Субподрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Субподрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Подрядчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Субподрядчика.

9. Ответственность сторон

9.1. Подрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.

9.2. Субподрядчик несёт ответственность перед Подрядчиком за качество и объем выполненных работ, сроки выполнения работ, гарантийные обязательства, оговоренные настоящим договором.

9.3. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее содержание Объекта, по безопасности для окружающей среды и прилегающей территории, соблюдение требований пожарных, санитарных, экологических норм и правил эксплуатации в соответствии с действующим законодательством.

9.4. При нарушении Субподрядчиком сроков сдачи выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10% от общей стоимости работ по настоящему договору.

9.5. В случае отступления от иных условий настоящего договора Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 20% от общей стоимости работ по настоящему договору.

9.6. Удержания, предусмотренные в данном разделе производятся Подрядчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы (этап работ), т. е. оплата по Договору при этом осуществляется путем выплаты Субподрядчику суммы, уменьшенной на сумму штрафа, которая перечисляется Подрядчиком в установленном порядке.

В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Подрядчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Субподрядчика.

9.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору по причине форс-мажорных обстоятельств (с оформлением двухстороннего соглашения), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта Объекта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которые с момента его подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

10.3.Если стороны не могут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Внесение изменений в государственный контракт

11.1. Внесение изменений в Договор производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Любые дополнения и изменения оформляются в виде Дополнительных соглашений к договору, вступают в силу после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

Статья 12.Срок действия и порядок расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

12.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об одностороннем отказе от договора Субподрядчика за пять календарных дней.

12.4. Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- задержки Субподрядчиком начала выполнения работ на 1 месяц по причинам, независящим от Подрядчика;

- при нарушении Субподрядчиком срока выполнения работ (более 2-х раз), предусмотренного п.6.1.

- нарушение Субподрядчиком (более 2-х раз) требований по качеству выполнения работ в соответствии с ТУ, ГОСТ и СНиП. При этом Подрядчик оплачивает Субподрядчику работы, выполненные Субподрядчиком до расторжения настоящего Договора.

13. Прочие условия

13.1. При возникновении спорных вопросов в ходе исполнения настоящего Договора стороны решают их путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством, нормативными и отраслевыми документами.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13.2.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.3. Субподрядчик представляет Подрядчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Договора: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

13.4. Срок действия Договора:

- начало с момента подписания Договора;

-окончание – полное исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.6. При изменении условий Договора Стороны извещают друг друга в 3-х дневный срок и заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

13.7. Документы, передаваемые по факсимильной связи, электронной почтой имеют полную юридическую силу и являются доказательствами в судебном разбирательстве.

Стороны подтверждают, что факсимильные оттиски печатей и подписей являются надлежаще исполненной формой договора до момента обмена Сторонами оригиналами соответствующих документов.

Приложение: 1. Локальные сметы №1 , №2.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Субподрядчик:

Главный инженер