Документация о закупке товаров, работ и услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФАУ МО РФ ЦСКА

«___» ____________20_ г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

товаров, работ и услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Москва 2012 г.

7.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в составе Согласия, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых Разделов на русский язык.

7.3. Обмен всей корреспонденцией производится курьером поставщика (исполнителя, подрядчика) и за счет поставщика (исполнителя, подрядчика).

7.4. Форма Согласия должна соответствовать образцу, представленному Заказчиком.

7.5. Согласие должно быть подписано руководителем организации. В случае подписания Согласия лицом, не являющимся руководителем организации, но имеющим такие полномочия, к Согласию необходимо приложить копию документа, подтверждающего такие полномочия.

8. Требования к Согласию с условиями договора, подготавливаемому поставщиком (исполнителем, подрядчиком), порядок его рассмотрения.

8.1. Согласие с условиями договора состоит из двух частей.

8.1.2. Первая часть должна содержать следующие сведения:

8.1.2.1. Согласие исполнить условия договора.

8.1.2.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) должен описать товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке (выполнению, оказанию) и являющиеся предметом закупки, товары, используемые для выполнения работ, оказания услуг, их функциональные характеристики (потребительские свойства, количественные и качественные характеристики.

Описание подлежащих поставке товаров не должно содержать слов «не более», «не менее», «должен быть», «должен», «эквивалент» и других слов, не позволяющих определить точные данные товара являющихся предметом договора.

В случае несогласия с требованиями, заявленными Заказчиком, поставщик (исполнителя, подрядчика) направляет Заказчику протокол разногласий, с указанием положений, с которыми он не согласен. Заказчик в течение трех дней рассматривает данный протокол разногласий и вносит изменения в документацию о закупке, извещение о закупке и направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания поставщика (исполнителя, подрядчика).

В случае повторного направления Заказчику протокола разногласий поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и несогласием принять Заказчиком условий, указанных в данном протоколе, Заказчик вправе принять решение об отказе от закупки.

8.1.3. Первая часть Согласия может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, являющегося предметом договора.

8.1.4. Сведения, которые содержатся в Согласии поставщика (исполнителя, подрядчика), не должны допускать двусмысленных толкований.

8.2. Вторая часть Согласия должна содержать следующие документы и сведения:

1) копии документов, подтверждающих соответствие поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, и если такие требования предусмотрены документацией о закупке.

2) копии документов, подтверждающих обладание поставщика (исполнителя, подрядчика) исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией о закупке;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о закупке.

9. Срок составления протокола подведения итогов

9.1. Протокол подведения итогов составляется и подписывается не позднее чем через три дня со дня подачи Согласия поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнить условия договора и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

10. Срок и порядок заключения договора

10.1. Договор должен быть подписан поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

10.2. Договор должен быть подписан в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

10.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в любое время, не возмещая при этом поставщику (исполнителю, подрядчику) понесенные им убытки.

10.4. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период исполнения Договора несет поставщик (исполнитель, подрядчик).

11. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

Восстановительный ремонт холодильного оборудования на объектах питания ЦСКА

Обязательные требования к работам по ремонту:

Предоставление Исполнителем срока гарантии на ремонт не менее 1 года.

Восстановительный ремонт при необходимости должен включать в себя следующие виды работ:

замену, регулировку отдельных приборов автоматики ( механических датчиков, терморегуляторов, реле, нагревательных элементов, таймеров, электромагнитных клапанов, механических кнопок света, плавких предохранителей, дефростеров), замену элементов автоматики с частичной разборкой изделия, ремонт электро - схемы холодильника, исключение из схемы отдельных приборов автоматики без нарушения работоспособности оборудования,
не применяя газосварочное оборудование, ремонт, прошивку электронных модулей, электронных датчиков, сенсоров, кварцевых нагревателей, электронных клапанов, импульсных датчиков, электронных позиционных устройств, работы связанные с обеспечением герметичности холодильного контура, замена узлов холодильной системы, все работы связанные с использованием газосварочного оборудования и хладагентов ( замена моторов компрессоров, испарителей, конденсаторов, системных клапанов, устранение утечки, устранение засора системы, удаление внутреннего контура системы, замена трубопроводов, молекулярных фильтров).

Участник должен представить расчет затрат на выполнение работ по восстановительному ремонту холодильного оборудования с указанием стоимости ремонта каждой единицы оборудования.

12. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

1)  Спортивный интернат ФАУ МО РФ ЦСКА - г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 22,;

2)  Кафе в ЛФК-г. Москва, Ленинградский проспект 39 стр.1

3)  Кафе в СК Игровой- г. Москва, Ленинградский проспект 39 стр.76

4)  Кафе на спортивной базе «Крылатские холмы»-г. Москва, Рублевское шоссе д.24 к.5

Условия выполнения работ в соответствии с ТЗ и проектом договора.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

13. Максимальная цена Договора:

Сто восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

14. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В цену договора включены: все материальные затраты, производственные затраты (основная заработная плата работников Подрядчика, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, складских помещений), внепроизводственные затраты, произведённые при выполнении работ, в т. ч. стоимость материалов, изделий и оборудования, стоимость их транспортировки к месту проведения работ и разгрузка, непредвиденные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Валютой, используемой при формировании цены Договора и расчетов
с Исполнителем, является российский рубль.

15. Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Не позднее 45 (сорока пяти) банковских дней после приемки выполненных работ Заказчиком и на основании полученных от Подрядчика счета, Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры Заказчик производит оплату путем перечисления по платежному поручению денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

16. Сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым планируется заключение договора

-СНАБ СЕРВИС», ИНН:

Адрес: Москва, ул. Вишняковский пер., д. 4/3, стр.5

17. Место подачи и окончание срока подачи Согласия исполнить условия договора (соответствует месту и дате рассмотрения Согласия поставщика (исполнителя, подрядчика):

г. Москва, Ленинградский проспект, стр. 29, кабинет 206, 208 (Управление ЦСКА), окончание подачи 01.10.2012 года 15 часов 00 м

Проект

ДОГОВОР № _______

на выполнение работ по восстановительному ремонту холодильного оборудования

г. Москва «_____»_________2012 г.

Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______ «______», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

CТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные Договором, выполнить из своих материалов, своими силами и средствами работы по восстановительному ремонту холодильного оборудования (далее – «Работы»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору) и сдать результат выполненных Работ на Объекте Заказчика, а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить.

1.2. Место выполнения работ:

1) Спортивный интернат ФАУ МО РФ ЦСКА - г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 22,;

2)  Кафе в ЛФК-г. Москва, Ленинградский проспект 39 стр.1

3)  Кафе в СК Игровой- г. Москва, Ленинградский проспект 39 стр.76

4)  Кафе на спортивной базе «Крылатские холмы»-г. Москва, Рублевское шоссе д.24 к.5

(далее по тексту договора «Объект»).

1.3. Настоящий договор составлен на основании Протокола
Единой комиссии от ______ г. № __.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ______ (_____) рублей __ копейки.

2.2. В цену договора включены: все материальные затраты, производственные затраты (основная заработная плата работников Подрядчика, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, складских помещений), внепроизводственные затраты, произведённые при выполнении работ, в т. ч. стоимость материалов, изделий и оборудования, стоимость их транспортировки к месту проведения работ и разгрузка, непредвиденные расходы, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Сторонами настоящего Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Работы, являющиеся предметом Договора:

2.3.1. Не позднее 45 (сорока пяти) банковских дней после приемки выполненных работ Заказчиком и на основании полученных от Подрядчика счета, Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуры Заказчик производит оплату путем перечисления по платежному поручению денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Для выполнения условий Договора Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно произвести платеж Подрядчику в порядке, предусмотренном Статьей 2 настоящего Договора.

3.1.2. Произвести приемку выполненных Работ в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в Статье 7 Договора.

3.1.3. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в реализации Договора по вопросам, входящим в его компетенцию.

3.1.4. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, назначить своих уполномоченных представителей, которые будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ от имени Заказчика, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов условиям Договора, нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации, проверять и визировать представленные Подрядчиком документы на оплату выполненных Работ и решать в пределах своих полномочий текущие вопросы, связанные с выполнением Работ по Договору.

3.1.5. На период действия Договора обеспечить доступ сотрудников и автотранспорта Подрядчика на территорию Объекта.

3.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и приложениях к нему.

3.2. Для выполнения условий Договора Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить все работы на Объекте в соответствии с Техническим заданием из своих материалов, своими силами и средствами и сдать результат выполненных Работ Заказчику на Объекте Заказчика и в сроки, предусмотренные Статьей 4 настоящего Договора.

3.2.2. Производить Работы в полном соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

3.2.3. Назначить своих уполномоченных представителей, которые будут осуществлять координацию и контроль за выполнением работ по Договору.

3.2.4. Все материалы, используемые при выполнении работ, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

3.2.5. Представить Заказчику по его требованию технические характеристики, сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество и применимость материалов, изделий и оборудования, используемых при производстве работ на Объекте.

3.2.6. Незамедлительно приостановить по указанию Заказчика доставку материалов либо произвести их замену, в случае их несоответствия Техническому заданию и другим условиям настоящего Договора.

3.2.7. В случае необходимости привлечения субподрядчиков для выполнения того или иного вида работ по Договору получить согласование Заказчика на привлечение субподрядчиков.

3.2.8. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности.

3.2.9. Своевременно и безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, выявленные при приемке результата выполненных Работ и в течение Гарантийного срока.

3.2.10. Нести риск случайной гибели или повреждения предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования и результатов выполненных Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ Заказчиком.

3.2.11. По факту выполненных Работ представить Заказчику Акт приемки выполненных Работ с указанием фактически выполненных объемов Работ по Договору в порядке, установленном статьей 7 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 4. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

СТАТЬЯ 5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

- высокое качество всех Работ в соответствии нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в работах в период гарантийного срока;

- качество используемых материалов, а также соответствие их современному уровню техники и качества в данной отрасли.

5.2. Гарантийный срок составляет 1 (один) год с даты подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ и распространяется на все работы и используемые материалы. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки в работе, возникшие по вине Подрядчика, последний обязуется устранить их за свой счет.

Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется наличие недостатка, дата его обнаружения и дата устранения.

Срок устранения недостатков – не более 5 (пяти) календарных дней с момента составления Рекламационного акта.

В случае если Подрядчик в течение указанного срока, не устранит недостатки в работе, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе устранить недостатки в работе силами другого лица, а Подрядчик оплатит Заказчику сумму, соответствующую его фактическим расходам в соответствии со счетом, выставленным Заказчиком.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Подрядчик несет ответственность в виде неустойки в размере 10 % (Десять процентов) от цены Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Подрядчиком, Заказчик вправе производить оплату по настоящему Договору за вычетом соответствующего размера штрафа.

Оплата по Договору осуществляется на основании акта сдачи-приемки результата выполненных работ, в котором указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер штрафа, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета штрафа, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере двух третей действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.

6.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.

6.4 В случае нарушения сроков выполнения работ более чем на 3 дня или ненадлежащего выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 (десять) процентов от цены Договора.

6.5 Отказ от исполнения Договора оформляется письменным уведомлением с приложением двух экземпляров соглашения о расторжении Договора, и направляется Подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Подрядчик обязан подписать соглашение о расторжении Договора и направить Заказчику не позднее даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора. В противном случае Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.8. Требование об уплате штрафных санкций должно быть оформлено в письменном виде за подписью взыскивающей стороны.

6.9. Неустойка (штраф, пени) выплачивается сторонами в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления о взыскании неустойки (штрафа, пени).

6.10. Выплата неустойки не освобождает стороны от устранения допущенных нарушений и выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.11. Подрядчик несет полную материальную ответственность за виновные противоправные действия своих представителей, а также привлекаемых для выполнения данного Договора третьих лиц, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае доказанности вины Подрядчика.

6.12. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любых изменениях в своем положении, наименовании, адресе, банковских реквизитах и контактных телефонах. В противном случае, исполнение обязательств по настоящему Договору одной стороны с учетом последних известных данных другой стороны, признается сторонами надлежащим исполнением.

6.13. В случае каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением прав в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик:

- немедленно информирует об этом Подрядчика;

- обеспечивает возможность Подрядчику провести любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

6.14. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ субподрядчиков и (или) иных лиц, Подрядчик несет ответственность за действия таких субподрядчиков и (или) иных лиц как за свои собственные.

6.15. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Подрядчиком его обязательств, предусмотренных Договором, относятся на счет Подрядчика.

6.16. Подрядчик несет полную юридическую и материальную ответственность перед Заказчиком за нарушения Правил пожарной безопасности ППБ 01-03 и ППБО-148-87 на объекте Заказчика, допущенные действиями или бездействием Подрядчика.

В случае причинения ущерба и/или возникновения претензий к Заказчику со стороны третьих лиц, в связи с не обеспечением Подрядчиком мероприятий по пожарной безопасности или предъявления претензий и штрафных санкций Заказчику по вине Подрядчика государственными органами надзора, включая, но не ограничивая: штрафы за несоблюдение надлежащего противопожарного режима, создание аварийных ситуаций и т. д., ответственность полностью несет Подрядчик. Ущерб, нанесенный Подрядчику и/или Заказчику и/или третьим лицам в результате действий или бездействия Подрядчика в рамках настоящего Договора и суммы штрафных санкций государственных надзорных органов Заказчиком не компенсируется, при этом нанесенный Заказчику ущерб компенсируется Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

Заказчик применяет штрафные санкции при осуществлении взаиморасчетов по данному Договору, а Подрядчик согласен с применением к нему штрафных санкций в указанных ниже размерах денежных средств за нарушения или невыполнение требований нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности.

Материальная ответственность Подрядчика:

за применение, по вине Подрядчика, административных штрафных санкций к Заказчику городскими службами или государственными органами – штраф 40 000 рублей и компенсация суммы наложенного штрафа;

за невыполнение Подрядчиком предписаний надзорных органов Заказчика (Служба пожарной охраны ФАУ МО РФ ЦСКА) или только их частичное выполнение – штраф 10 000 рублей;

за невыполнение Подрядчиком предписаний надзорных органов или только их частичное выполнение, повлекшее за собой возникновение пожара – штраф 100 000 рублей и компенсация нанесенного ущерба;

за отказ принимать предписания или подписывать Акты проверки противопожарного состояния надзорными органами Заказчика – штраф 5000 рублей;

за повреждение, уничтожение, ненадлежащее содержание, порчу и кражу пожарно-технического оборудования и имущества Заказчика – штраф 5000 рублей и компенсация нанесенного материального ущерба;

Основаниями для применения штрафных санкций к Подрядчику при осуществлении взаиморасчетов по настоящему Договору являются:

Акт, составленный представителями Заказчика (Служба пожарной охраны ФАУ МО РФ ЦСКА, пожарно-техническая комиссия, руководство объекта) о нарушении Подрядчиком правил пожарной безопасности и подписанный представителем Подрядчика или двумя свидетелями в случае отказа представителя Подрядчика от подписания акта;

предписание Службы пожарной охраны ФАУ МО РФ ЦСКА, выданное представителю Подрядчика на устранение или недопущение нарушений правил пожарной безопасности с отметкой о невыполнении предложенных мероприятий в установленные сроки
;

протокол об административном правонарушении, выписанный государственными надзорными органами на Заказчика по вине Подрядчика и акт, оформленный Заказчиком, фиксирующий нарушение, допущенное Подрядчиком, которое указано в протоколе, подписанный представителем Подрядчика или двумя свидетелями в случае отказа представителя Подрядчика от подписания акта.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику по факту выполненных Работ Акт сдачи - приемки выполненных работ с указанием фактически выполненных объемов и видов Работ. Заказчик вправе принимать работы поэтапно.

7.2. Заказчик обязуется принять выполненные и предъявленные Подрядчиком к сдаче Работы и подписать Акт приемки выполненных работ в течение 3-х (трех) календарных дней с момента их получения либо направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих подписанию Акта. В случае отсутствия мотивированного отказа работа считается принятой, и Акт приемки выполненных работ считается подписанным. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Подрядчик должен устранить замечания во взаимосогласованные с Заказчиком сроки.

7.3. В случае выявления в ходе приемки работ Заказчиком дефектов или недоделок, представителями Сторон оформляется Ведомость недоделок и замечаний с перечислением всех дефектов и сроков их устранения.

7.4. После устранения недоделок и замечаний, указанных в Ведомости недоделок и замечаний, Заказчик обязуется подписать Акт приемки выполненных работ.

7.5. Завершение Работ осуществляется в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Договора. Приемка результата выполненных Работ оформляется Актом сдачи-приемки результата выполненных работ.

Приемка результата выполненных работ оформляется Актом сдачи-приемки результата выполненных работ, который должен быть подписан в течение 5 (пяти) календарных дней с начала приемки.

7.6. В случае отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику мотивированное обоснование отказа с указанием сроков устранения выявленных дефектов и недостатков.

После устранения замечаний, Заказчик проводит приемку результата выполненных работ и оформляет Акт сдачи - приемки результата выполненных работ.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорному вопросу, дело подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

9.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

а) задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 2 (два) календарных дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

б) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания работ, установленного п. 4.1. Договора, более чем на три дня;

в) в иных случаях установленных действующим законодательством.

9.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.4. Сторона, желающая расторгнуть Договор должна направить письменное уведомление об этом другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения заказной почтой.

9.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы урегулировать взаиморасчеты. Выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 10 (десяти) банковских дней с даты урегулирования вопроса.

СТАТЬЯ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к Договору.

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: пожар, война, наводнения, стихийные бедствия, восстания и бунты, действия законодательных и исполнительных органов власти и их представителей, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этим обстоятельством.

10.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон.

10.4. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

СТАТЬЯ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложение - Техническое задание __________ лист__.

СТАТЬЯ 12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение

к договору от «___» ___________ 2012 г.

№ _____________________

Техническое задание

На восстановительный ремонт холодильного оборудования

Обязательные требования к работам по ремонту:

Предоставление Исполнителем срока гарантии на ремонт не менее 1 года.

Восстановительный ремонт при необходимости должен включать в себя следующие виды работ:

замену, регулировку отдельных приборов автоматики (механических датчиков, терморегуляторов, реле, нагревательных элементов, таймеров, электромагнитных клапанов, механических кнопок света, плавких предохранителей, дефростеров), замену элементов автоматики с частичной разборкой изделия, ремонт электросхемы холодильника, исключение из схемы отдельных приборов автоматики без нарушения работоспособности оборудования, не применяя газосварочное оборудование, ремонт, прошивку электронных модулей, электронных датчиков, сенсоров, кварцевых нагревателей, электронных клапанов, импульсных датчиков, электронных позиционных устройств, работы связанные с обеспечением герметичности холодильного контура, замена узлов холодильной системы, все работы связанные с использованием газосварочного оборудования и хладагентов ( замена моторов компрессоров, испарителей, конденсаторов, системных клапанов, устранение утечки, устранение засора системы, удаление внутреннего контура системы, замена трубопроводов, молекулярных фильтров).

Согласие единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

с условиями договора на ____ (извещение № ___)

1. Кому: __________________________________________________________

2. Наименование участника закупки (Ф. И. О. - для физического лица) _____________________________________________________________

3. Почтовый адрес: _________________________________________________

4. Юридический адрес (для юридических лиц): _________________________

_______________________________________.

5. Контактный телефон/факс, e-mail, сайт, контактное лицо _________________________

6. ИНН ___________________________________________________________

7. Банковские реквизиты:

Наименование банка______________________________________

Р/счет___________________________________________________

Кор/счет_________________________________________________

БИК_____________________________________________________

ОКПО___________________________________________________

КПП ____________________________________________________

8. Изучив извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы на следующих условиях:

7.  Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей ______

8.  Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ________

9.  Форма, срок и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________

10.  Срок выполнения работ:__________________

_____________________________________________________________

(наименование участника закупки (Ф. И.О. для физического лица)

согласен исполнить условия Договора, указанные в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора.

М. П.

(должность) (подпись) (Ф. И. О. полностью)

«___» _________ 20_ г.

Протокол разногласий к договору

г. Москва «___»________ 2012 г.

Сторонами данного договора являются ______ «______» именуемый в дальнейшем «Заказчик» действующий на основании ___________ с одной стороны и ______________ «_______» именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице __________ действующий на основании________ с другой стороны.

Поставщик, рассмотрев извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, выражает несогласие по следующим пунктам:

Заказчик Поставщик

г. Москва, Ленинградский проспект, 39

,

Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

Получатель: УФК по г. Москве (ФАУ МО РФ ЦСКА л/счет )

Р/счет

Контактный телефон:

Начальник ФАУ МО РФ ЦСКА

______