Спецификация на приобретение медицинских инструментов

Приложение

Спецификация на приобретение медицинских инструментов.

Главный врач

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

от_____________________________________________________________________

(указать наименование предприятия, Ф. И.О. предпринимателя)

Дата ___________ 2007 г.

Изучив запрос котировок цен на ____________________________________________

(указать наименование муниципального контракта) предлагаем выполнить данные услуги в соответствии с условиями запроса котировки цен:

Настоящим гарантируется заключение муниципальных контрактов на условиях изложенных в запросе котировок цен и в данной котировочной заявке.

Приложения:

1.  Копия свидетельства о государственной регистрации участника (копия паспорта – для физических лиц) – на ____л.

2.  Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) – на ___ л.

3.  Справка из Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам о задолженностях в бюджеты различных уровней, внебюджетные и социальные фонды (на дату приема котировочных заявок либо не позднее одного месяца до даты приема котировочных заявок) – на ___л.

4.  Спецификация на____л.

5.  Копия лицензии.

6.  Копия регистрационного удостоверения на товары

7.  Копия сертификата соответствия на товары.

8.  Инструкции на русском языке (если такие предусмотрены заводом изготовителем).

Руководитель ______________________________

М. П. (Ф. И.О., должность, подпись)

Приложение

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Поставка медицинских инструментов.

г. Нижневартовск «___»_______2007

Муниципальное учреждение «Городская поликлиника» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и действующий на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии № ______от _______заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  «Поставщик» обязуется поставить изделия медицинского назначения (медицинские инструменты), именуемые в дальнейшем «товар», в количестве и ассортименте в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение ), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.  Место поставки товара: Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АО" href="/text/category/tyumenskaya_obl__i_hanti_mansijskij_ao/" rel="bookmark">Тюменская область, ХМАО-Югра, .

1.3.  Поставка осуществляется в течение 1 месяца (разовая поставка осуществляется в течении 1 месяца) с момента подписания контракта.

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

2.1.  «Поставщик» обязан:

2.1.1.  Передать товар и относящиеся к нему документы «Заказчику» на условиях, установленных настоящим контрактом, в количестве и качестве, соответствующих требованиям настоящего контракта, в таре и упаковке, исключающих возможность его уничтожения при транспортировке.

2.1.2.  Уведомить «Заказчика» факсимильным сообщением о предполагаемом времени доставки товара в пункт назначения и направить заказчику следующую документацию:

- копию регистрационного удостоверения на товар;

- копию сертификата соответствия на товар;

-инструкцию пользователя (руководство по применению, эксплуатации) на товар на русском языке.

Товар не соответствующий требованиям данного пункта настоящего контракта не принимается «Заказчиком» и считается не поставленным.

2.1.3.  Заменить некачественный товар в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от «Заказчика» извещения о некачественном товаре.

2.1.4.  Обеспечить перевозку и страховку при перевозке товара по обычно принятым рискам своими силами и за свой счет.

2.1.5.  Предоставить гарантийный срок на изделия медицинского назначения (на момент поставки не менее 80% от срока годности, указанного заводом-изготовителем).

2.2.  «Поставщик» имеет право требовать оплаты за поставленный товар в соответствии с условиями, оговоренными в пункте 4 настоящего контракта.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.  «Заказчик» обязан с момента получения осмотреть и принять товар в 5 (пяти) дневный срок. При обнаружении несоответствия товара требованиям настоящего контракта «Заказчик» в указанный срок направляет «Поставщику» извещение (рекламацию), содержащее данные о характере обнаруженного несоответствия.

3.2.  «Заказчик» имеет право в течение гарантийного срока, после подписания акта приема - передачи товара предъявить претензии относительно качества и комплектности поставленного товара.

3.3.  Заказчик имеет право изменять позиции спецификации в пределах суммы настоящего контракта.

4.  СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Цена должна включать в себя: НДС, стоимость товара с техническими характеристиками, предусмотренными приложениями к настоящему Контракту, с учётом транспортных расходов по доставке Товара до места, указанного Заказчиком, страхования Товара в пути следования, таможенных расходов (при наличии таковых), командировочных расходов, обязательных налоговых платежей и иных расходов, возможно не предусмотренных котировочной документацией, но необходимых для выполнения работ по данному муниципальному заказу. рублей.

4.2.  оплата производится по факту поставки товара не позднее 10 банковских дней после предоставлении счёта-фактуры и подписанной товарной накладной (акта выполненных работ).

4.3.  Форма оплаты - безналичный расчет.

4.4.  «Заказчик» вправе воздержаться от оплаты стоимости товара в случае, если у него отсутствовала возможность осмотра товара по вине «Поставщика».

5.  ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  В своей деятельности «Заказчик» и «Поставщик» обязуются выполнять все условия настоящего контракта и обеспечивают обоюдную надежность и экономическую безопасность в пределах настоящего контракта.

5.2.  Переход риска утраты или повреждения товара определяются в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

5.3.  «Поставщик» несет ответственность за количество и качество поставленного товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.  В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего контракта «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5.  В случае просрочки исполнения «Заказчиком» предусмотренного контрактом «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6.  Уплата неустойки не освобождает от обязанности исполнения обязательств, вытекающих из настоящего контракта. Меры имущественной ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории РФ.

5.7.  В случае не замены «Поставщиком» некачественного товара, согласно настоящего контракта, «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в виде уплаты пени в размере 1% от стоимости товара, подлежащего замене за каждый день просрочки.

6.  ФОРС-МАЖОР

6.1.  Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств или событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.2.  При наступлении или прекращении указанных обстоятельств сторона в течение тридцати календарных дней с момента наступления или прекращения должна известить об этом в письменном виде другую сторону.

7.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1.  В случае изменения реквизитов стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга с внесением соответствующих дополнений и изменений в настоящий контракт.

7.2.  Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ, ФЗ №94-фз. О досрочном расторжении контракта сторона - инициатор расторжения обязана уведомить другую сторону за 30 календарных дней до момента расторжения контракта.

8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться по возможности путем переговоров между сторонами.

8.2.  В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО - Югры в установленном действующим законодательством порядке.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта.

9.2. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

9.3.  Стороны допускают факсимильное воспроизведение печатей и подписей с последующим предоставлением оригиналов документов.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК