Техническое задание на проведение открытого запроса предложений (стр. 3 )

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

6.2. Подрядчик представляет Заказчику формы № КС-2, № КС-3 (утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 01.01.01 года № 000) в срок не позднее 25 числа месяца окончания этапа работ.

6.3. При соблюдении условий, указанных в пункт 6.1. и 6.2. настоящего раздела, Заказчик в течение 3 рабочих дней должен подписать указанную справку (форма №КС-3) и акт (№ КС-2) или представить мотивированный отказ от подписания. В случае подписания справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 Подрядчик в течение двух дней представляет Заказчику к оплате счет, счет-фактуру.

В случае, если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещению Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную стоимость.

6.4. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и получения Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы в рамках настоящего договора.

6.5. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика обязан представить все необходимые документы, в том числе:

- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

- счета на оплату материально-технических ресурсов, выставленные Подрядчику поставщиками;

- платежные поручения на оплату материально-технических ресурсов;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материально-технических ресурсов.

6.6. Оплата по настоящему договору может производиться иными формами товарных и денежных зачетов в соответствии с действующим законодательством на основании дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представителями сторон и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.

6.7. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.8. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на строительной площадке принадлежащие ему машины и механизмы строительные материалы, конструкции, и др. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им строительной площадки. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.

6.9. Переход возникших из настоящего договора прав требования к Заказчику без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. «На выполненные работы Подрядчик предоставляет Заказчику гарантийные обязательства на срок _____ месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на приобретаемые МТР должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок на МТР исчисляется с момента сдачи объекта в эксплуатацию».

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3-х дней.

Устранение дефектов, обнаруженных после установки материально-технических ресурсов, должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

8. Обеспечение документацией, материально-техническими ресурсами

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материально-технических ресурсов на объект в составе и количестве, определенном в Приложении № 3 к настоящему Договору.

8.2. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материально-технические ресурсы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материально-технических ресурсов.

8.3. Риск случайной гибели или повреждения материально-технических ресурсов, доставленных на Объект, до момента подписания Акта приемочной комиссией несет Подрядчик.

8.4. При поступлении поставляемых Подрядчиком материально-технических ресурсов на приобъектный склад (склад расположен: Свердловская обл." href="/text/category/sverdlovskaya_obl_/" rel="bookmark">Свердловская обл., 5) присутствие представителя Заказчика обязательно. Приемка оборудования осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-14.

Передача материально-технических ресурсов с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по Форме ОС-15.

8.5. В случае выявления Подрядчиком недостатков (некомплектности) материально-технических ресурсов в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика. При выявлении недостатков (некомплектности) материально-технических ресурсов уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

9. Порядок производства работ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России а, и согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материально-технических ресурсов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком.

9.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

9.6. За 14 дней до начала работы приемочной комиссии Подрядчик должен передать Заказчику исполнительную документацию (акты, протоколы, схемы, сертификаты, паспорта на материально-технические ресурсы) с письменным подтверждением соответствия документации фактически выполненным работам, а также рабочие чертежи с отметкой разработчика проекта о внесенных изменениях, в соответствии со Строительными нормами и правилами.

9.7. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, в том числе, обеспечить контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и других требований на рабочих местах как работников Подрядчика, так и работников привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков).

Заказчик вправе отстранить работников Подрядчика (Субподрядчика) от работы при выявлении нарушений вплоть до отказа от их дальнейшего допуска в действующие электроустановки с последующим уведомлением Подрядчика. В случае указанного отстранения Заказчиком, Подрядчик обязан обеспечить замену отстраненных работников и возместить Заказчику убытки.

10. Порядок сдачи-приемки работ

10.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.2.Предварительная приемка конечного результата работ осуществляется Рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком

10.3.Результаты работы комиссии оформляются актами рабочих комиссий в установленном Заказчиком порядке.

10.4. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

10.5. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

10.6. Стороны вправе по соглашению между собой скорректировать этапы выполнения работ, предусмотренные настоящим договором, путем согласования и приемки работ на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3 в порядке, предусмотренным разделом 6 настоящего договора. В случае согласования и подписания Сторонами указанных актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, стороны согласились считать указанный в них объем работ отдельным этапом работ по настоящему договору. Корректировка выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет изменения общего и (или) промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Приложением 1 к настоящему договору, в части, не затронутой такой корректировкой.

11. Право собственности

11.1. Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, возникает у Заказчика в момент подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3.

11.2. До момента приемки Заказчиком объекта в целом (п. 10.4. настоящего договора) все риски случайной гибели (повреждения) объекта и результатов работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, вне зависимости от их приемки Заказчиком по актам выполненных работ формы КС-2, справкам формы КС-3, а также бремя содержания указанного имущества несет Подрядчик

Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п.11.1. настоящего договора не освобождает Подрядчика от обязанности устранения недостатков работ, выявленных Заказчиком после подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3, и иной ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и настоящим договором.

11.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или отдельную его часть, а также документацию на него третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12. Страхование объекта

12.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материально-технических ресурсов и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуги ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1% (одного процента) от полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору глав 4-8 Сводного сметного расчета. Страховая защита рисков ответственности при проведении подрядных работ оформляется договором страхования, подписанным Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.

12.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

a)  зарегистрирована на территории Российской Федерации;

b)  размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500
млн. рублей;

c)  опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;

d)  размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;

e)  отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

f)  наличие отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);

g)  текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;

h)  наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

i)  наличие лицензии на право проведения страхования монтажных рисков;

j)  наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 50 млн. долларов США.

12.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь:

a)  пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;

b) стихийных бедствий - бури, града, землетрясения, сели, схода снежных лавин, наводнения, обвала;

c)  просадки грунта, подтопления грунтовыми водами;

d)  преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;

e)  аварии инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;

f)  ошибок при монтаже;

g)  обрушения или повреждения Объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.

12.4. Страховое покрытие при страховании монтажных работ должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:

а) с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;

b) с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и материально-технических ресурсов, которое может многократно использоваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.

12.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи:

a) с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам (имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым Заказчиком;

b) с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);

c)  с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами);

d). с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.

12.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:

a) затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора;

b)  затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;

c) дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.

12.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

a) страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ, определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;

b) страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости машин и материально-технических ресурсов;

c) страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой восстановительной стоимости имущества;

d) страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением Сторон, договора страхования но не более 2% (двух процентов) от полной стоимости работ, определенной Договором; выплата производится «по первому риску»;

e) страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по соглашению Сторон договора страхования, но не более 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости работ, определенной Договором.

12.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования может составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

13. Имущественная ответственность

13.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика - пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% фактической стоимости работ по Договору за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

- за нарушение сроков, предусмотренных приложением 2 к настоящему Договору, - пени в размере 0,1% стоимости невыполненных работ (непоставленных материалов и оборудования, не оказанных услуг) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;

- за задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

13.2. Подрядчик обязуется уплатить начисленные пени в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения претензии.

13.3. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

14.2. Если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы результатам работ угрожает или был нанесен ущерб, то одна из Сторон обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

14.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

14.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора.

15. Разрешение споров между Сторонами

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания

неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона обязана ей направить в течение 30 (тридцати) дней соответствующую претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней с даты её получения.

15.3. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

16. Изменение, прекращение и расторжение Договора

16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному

согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

16.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;

- аннулирования у Подрядчика свидетельства СРО на допуск к работам, составляющим предмет настоящего договора, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

17. Конфиденциальность

17.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

17.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

17.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

17.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

18. Заключительные положения

18.1.При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых этапов работ в пределах 15% от стоимости договора цена договора может быть изменена по соглашению Сторон.

18.2.Все изменение цены и других условий договора оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

18.3. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (до 31.12.2010г.).

18.5. Исполнение настоящего договора со стороны Заказчика осуществляет Производственное отделение «Западные электрические сети» филиала Урала» - «Свердловэнерго».

18.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложения к настоящему Договору:

1. Ведомость согласования договорной цены.

2. График выполнения этапов работ.

3. Перечень основных поставляемых материалов и оборудования.

Приложение

к Договору №______ 

от «__» _______ 2010г.

Ведомость согласования договорной цены.

Объект технологического присоединения: «Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская»

(1-й пусковой комплекс)

Приложение

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4